施工合同范本广东

施工合同范本广东第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（发包方）：[填写甲方全称]乙方（承包方）：[填写乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经友好协商，达成一致意见，订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程总价：[填写工程总价]第二条合同工期本合同工程工期为：[填写工期开始时间]至[填写工期结束时间]，工期如需延期，应由甲乙双方协商确定。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定的要求。3.2乙方应按照甲方的要求，保证工程质量，不得出现质量问题。第四条合同价款及支付4.1合同价款为：[填写合同价款]，大写：[填写合同价款大写]。4.2甲方应按照本合同约定的付款节点及时支付乙方合同价款。第五条乙方义务5.1乙方应按照合同约定的内容和工期完成工程施工。5.2乙方应保证工程施工的安全，确保工程质量。5.3乙方应承担因自身原因导致的工程损失。第六条甲方义务6.1甲方应按照合同约定支付乙方合同价款。6.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等条件。6.3甲方应协助乙方解决工程施工中的有关问题。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程施工的，甲方有权要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付乙方合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应损失。7.4因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应承担相应损失。第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第九条合同的变更和解除9.1甲乙双方经协商一致，可以变更或解除本合同。9.2合同变更或解除后，甲乙双方应按照变更或解除的内容，办理相关手续。本合同附件包括：[列出附件名称]，附件与本合同具有同等法律效力。第十一条其他约定甲乙双方另有约定的，可以从本合同中补充或者修改。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[填写签订日期]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（发包方）：[填写甲方全称]乙方（承包方）：[填写乙方全称]第三方（监理方）：[填写第三方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，鉴于第三方作为监理方对甲方权益的保障，经友好协商，达成一致意见，订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程总价：[填写工程总价]第二条合同工期本合同工程工期为：[填写工期开始时间]至[填写工期结束时间]，工期如需延期，应由甲乙双方协商确定。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定的要求。3.2乙方应按照甲方的要求，保证工程质量，不得出现质量问题。第四条甲方权益保障4.1第三方作为监理方，对乙方的施工过程进行全程监督，确保乙方按照合同约定的内容和工期完成工程施工。4.2第三方应定期向甲方汇报工程进度、质量及安全情况，确保甲方的权益得到保障。4.3第三方对乙方施工过程中的质量问题、安全问题进行及时整改，确保工程顺利进行。第五条乙方义务5.1乙方应按照合同约定的内容和工期完成工程施工。5.2乙方应保证工程施工的安全，确保工程质量。5.3乙方应承担因自身原因导致的工程损失。第六条甲方义务6.1甲方应按照合同约定支付乙方合同价款。6.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等条件。6.3甲方应协助乙方解决工程施工中的有关问题。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定完成工程施工的，甲方有权要求乙方支付违约金。7.2甲方未按照合同约定支付乙方合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应损失。7.4因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应承担相应损失。第八条第三方义务8.1第三方应按照合同约定履行监理职责，确保工程施工的顺利进行。8.2第三方应公正、公平地处理工程施工过程中的争议和问题。8.3第三方应保密合同约定的商业秘密，不得泄露给第三方无关人员。第九条甲方权利增加条款9.1甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全。9.2甲方有权要求乙方对施工过程中的问题进行整改，确保工程顺利进行。9.3甲方在合同约定的付款节点内支付乙方合同价款，如乙方未按约定完成工程施工，甲方有权延迟支付或扣除相应违约金。第十条乙方违约及限制条款10.1乙方未按照合同约定完成工程施工的，甲方有权延迟支付或扣除相应违约金。10.2乙方未按照合同约定保证工程质量的，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应损失。10.3乙方在合同约定的工程总价内进行施工，如超出预算，需甲方同意后方可继续施工。第十一条附件本合同附件包括：[列出附件名称]，附件与本合同具有同等法律效力。第十二条其他约定甲乙双方另有约定的，可以从本合同中补充或者修改。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：[填写签订日期]第三方介入的意义和目的：第三方作为监理方，介入甲方与乙方的合同中，旨在保障甲方的权益，确保工程施工的质量和进度。第三方具有独立的监督职责，可以客观、公正地处理工程施工过程中的问题，维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为发包方，有权对工程施工进行监督和检查，确保工程质量和进度。通过增加甲方的权利条款和利益条款，甲方在合同中的权益第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：[填写合同编号]合同签订日期：[填写合同签订日期]甲方（发包方）：[填写甲方全称]乙方（承包方）：[填写乙方全称]第三方（咨询方）：[填写第三方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，鉴于第三方作为咨询方对乙方权益的保障，经友好协商，达成一致意见，订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概况1.1工程名称：[填写工程名称]1.2工程地点：[填写工程地点]1.3工程内容：[填写工程内容]1.4工程总价：[填写工程总价]第二条合同工期本合同工程工期为：[填写工期开始时间]至[填写工期结束时间]，工期如需延期，应由甲乙双方协商确定。第三条质量标准3.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规定的要求。3.2甲方应按照乙方的要求，保证工程质量，不得出现质量问题。第四条乙方权益保障4.1第三方作为咨询方，对甲方的需求和期望进行全程解读，确保甲方理解并接受乙方的施工方案。4.2第三方应定期向乙方汇报甲方意见和反馈，确保乙方能够及时调整施工策略。4.3第三方对甲方提出的争议和问题进行及时调解，确保工程施工的顺利进行。第五条甲方义务5.1甲方应按照合同约定的内容和工期完成工程施工。5.2甲方应保证工程施工的安全，确保工程质量。5.3甲方应承担因自身原因导致的工程损失。第六条乙方义务6.1乙方应按照合同约定的内容和工期完成工程施工。6.2乙方应保证工程施工的安全，确保工程质量。6.3乙方应承担因自身原因导致的工程损失。第七条违约责任7.1甲方未按照合同约定支付乙方合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金。7.2乙方未按照合同约定完成工程施工的，甲方有权要求乙方支付违约金。7.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应损失。7.4因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应承担相应损失。第八条第三方义务8.1第三方应按照合同约定履行咨询职责，确保工程施工的顺利进行。8.2第三方应公正、公平地处理工程施工过程中的争议和问题。8.3第三方应保密合同约定的商业秘密，不得泄露给第三方无关人员。第九条乙方权利增加条款9.1乙方有权对甲方提出的争议和问题进行调解，确保工程施工的顺利进行。9.2乙方有权要求第三方对甲方的需求和期望进行解读，确保甲方理解并接受乙方的施工方案。9.3乙方在合同约定的工程总价内进行施工，如超出预算，需甲方同意后方可继续施工。第十条甲方违约及限制条款10.1甲方未按照合同约定支付乙方合同价款的，乙方有权延迟施工或扣除相应违约金。10.2甲方未按照合同约定保证工程质量的，乙方有权要求甲方进行整改，并承担相应损失。10.3甲方在合同约定的工程范围内进行施工，如超出预算，需乙方同意后方可继续施工。第十一条附件本合同附件包括：[列出附件名称]，附件与本合同具有同等法律效力。第十二条其他约定甲乙双方另有约定的，可以从本合同中补充或者修改。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。甲方（盖章）：乙方