围墙维修合同

围墙维修合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方是某项目的开发商，负责该项目的建设与管理，乙方是具有资质的围墙维修公司，愿意承担该项目的围墙维修工作。为了保证项目的顺利进行，经双方友好协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条维修范围和内容1.1本合同的维修范围包括：__________1.2维修内容具体为：__________第二条维修时间和进度2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和规范要求，在甲方规定的时间内完成维修工作。2.2维修工作的具体进度安排如下：__________第三条维修质量标准（1）结构稳定，安全可靠；（2）外观整洁，与周围环境协调一致；（3）使用功能正常，满足甲方和使用者的需求。3.2乙方应按照甲方的要求，提供维修工程的验收资料，包括维修工程的设计文件、施工记录、试验报告等。第四条维修费用4.1乙方向甲方提供的维修工程费用为：__________元（大写：__________元整）。4.2甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付维修费用。第五条维修保证金5.1乙方在签订本合同时，应向甲方支付维修保证金：__________元（大写：__________元整）。5.2维修工程验收合格后，甲方应在验收报告书签署之日起5个工作日内退还乙方维修保证金。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的时间、质量完成维修工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为维修费用的5%。6.2甲方未按照本合同约定的时间向乙方支付维修费用的，乙方有权拒绝交付维修工程，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为应付款项的日千分之五。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交__________仲裁委员会仲裁。7.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至维修工程验收合格且乙方退还维修保证金之日起终止。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.围墙维修施工图纸2.围墙维修工程规范要求3.维修工程验收标准4.维修工程设计文件5.维修工程施工记录6.维修工程试验报告7.维修保证金支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的时间和质量完成维修工程，属于违约行为。2.甲方未按照约定的时间向乙方支付维修费用，属于违约行为。3.乙方未按照合同要求提供维修工程的验收资料，属于违约行为。4.甲方未按照合同要求退还乙方维修保证金，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指项目的开发商，负责项目的建设与管理。2.乙方：指具有资质的围墙维修公司。3.维修范围：指围墙维修工程的具体内容和工作量。4.维修时间：指乙方完成维修工作的具体时间要求。5.维修质量标准：指维修后的围墙应达到的技术要求和安全标准。6.维修费用：指乙方完成维修工程所需的费用。7.维修保证金：指乙方在签订合同时向甲方支付的一定金额的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方未按照约定的时间和质量完成维修工程。解决办法：甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方在规定时间内完成维修工程。2.问题：甲方未按照约定的时间向乙方支付维修费用。解决办法：乙方有权拒绝交付维修工程，并要求甲方支付逾期付款违约金。3.问题：乙方未按照合同要求提供维修工程的验收资料。解决办法：甲方有权拒绝验收工程，并要求乙方提供相关验收资料。4.问题：甲方未按照合同要求退还乙方维修保证金。解决办法：甲方应在验收报告书签署之日起5个工作日内退还乙方维修保证金。五、所有应用场景：1.适用于围墙维修工程的建设项目。2.适用于具有资质的围墙维修公司承担维修工作。3.适用于甲方作为项目开发商，负责项目的建设与管理。4.适