2024年外墙喷真石漆施工合同（二篇）

第5页共5页2024年外墙喷真石漆施工合同甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为保护甲乙双方的合法权益，保证施工工程的质量和工期，根据《中华人民共和国经济合同法》甲乙双方本着公正、诚实、守信的原则达成一致意见并签订本合同，双方愿意共同遵守。一、工程概况1、工程名称：众兴塑业2_____厂房夹芯板墙真石漆工程2、施工地点：天长经济开发区经二路3、施工范围：众兴塑业2_____厂房东夹芯板墙真石漆二.承包内容和范围：包工包料工序：夹芯板表面处理→刷一遍底漆→批两遍外墙腻子→喷两遍外墙真石漆→后刷一遍面层胶。乙方所有材料的搬运清理及材料归还均由乙方负责并按要求放回指定地点。本工程承包方式：①单包工程，业主供氟碳漆，真石漆，罩光漆。施工方负责各种工具，脚手，辅助材料，电线，电箱等。②双包工程即包工包料，施工方负责氟碳漆，真石漆，罩光漆及各种工具，脚手，辅助材料，电线，电箱等。三、承包方式及付款方式1、承包方式真石漆元/平方米(不含税价)，验收后以实际工程量结算。2、付款方式①、本工程甲方不预付工程款，合同内容全部完工验收合格付结算总价____%，三月后付结算总价的____%，六月后付结算总价的____%，余款____%作为质保金，一年无质量问题一次付清(无息)。②、质保金退还：甲方在本工程完工验收合格后一周内一次性退给乙方。四、工程保修金及保修期1、工程保修金：按本工程总结算价的____%作为工程质量保修金，保修期满无质量缺陷一周内无息付清。2、保修期：质量保修期从工程竣工(业主)验收合格之日算起____年。3、保修期间若发生工程质量问题需维修的，在收到维修通知单三天内务必到场处理;否则，甲方有权委托其它人进场维修，所发生的相关维修费在保修款中扣除。五、施工质量和标准施工时，乙方严格按按规范和甲方要求，进行施工，对夹芯板表面用钢丝刷或清洁球处理，增强附着力，防脱落，用胶带粘贴分格，规格大小按原墙面色泽一致，无明显流挂，饰线平直，保证工程表面基本平整，不存在裂缝、起鼓，阴阳角不直等，其他达到甲方工程要求。六、工期：(天)七.安全要求1、乙方进场前必须进行安全知识和班前教育，必须戴安全帽、穿软底鞋，特殊部位必须系好安全绳。对不能适应高空作业人员禁止进场作业。2、文明施工，在施工现场不准打架、斗殴，不准酒后作业，不准私自电线乱拉乱搭，不准生火做饭，如发现罚款____元/次。3、施工现场安全文明施工由施工方负责，高空作业，安全用电必须有专业安全员管理，出现一切安全责任，均由施工方自行承担，与甲方无关。4、如因乙方责任造成安全事故赔偿纠纷的，乙方不积极主动处理，使受害人起诉甲方，经劳动人事仲裁委员会或法院裁定判决甲方赔偿受害人损失的，甲方有权向乙方提出全额索赔，并在乙方工程结算款中扣除。八、职责甲方职责1、甲方负责提出施工验收标准和施工工艺要求。2、负责与现场单位协调，为乙方顺利施工创造条件。3、负责提供施工原材料。4、负责施工现场的安全及质量检查监督。5、组织施工单位及相关部门对工程的验收。6、负责及时支付工程款。乙方责任：1、严格按照甲方确定的施工要求进行施工。2、组织人员进场，并保证施工质量，按时完工。3、在施工期间做好现场防火，防盗及安全生产工作，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故由乙方负责。4、施工所需工具，机械由乙方负责配备。5、乙方工人进入现场需自己配备安全措施，如安全绳，安全带，安全帽等，移动脚手架，需配备安全网。6、负责保管由乙方提供的材料及工具，如丢失或损坏由乙方自负。7、如出现材料的丢失或材料超出消耗，及施工质量造成的损失，其材料等费用，由乙方负责。8、乙方必须服从甲方现场项目负责人及部门的管理，检查，监督。九、违约责任甲乙双方严格按照合同条款履行各自的责任，如有违约，违约方承担一切责任。十、附则本合同一式二份，双方各执一份，本合同自双方签字后生效。甲方甲方：_____乙方：_________年____月____日2024年外墙喷真石漆施工合同（二）合同编号：2024-XXXX签订日期：年月日甲方（施工单位）：__________地址：__________统一社会信用代码：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（委托方）：__________地址：__________统一社会信用代码：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于乙方有意委托甲方对乙方的建筑物外墙进行真石漆喷涂施工，甲乙双方在平等互利的基础上，经友好协商，达成如下合作条款：第一条项目概述1.1项目名称：__________________1.2项目地址：__________________1.3项目建设规模：__________________1.4项目施工期限：__________________（合同签订后的天数）1.5工程造价：__________________（人民币，大写）第二条合同内容2.1施工范围：甲方将按照乙方要求，对乙方建筑物外墙进行真石漆喷涂施工。2.2施工标准：甲方将按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保施工质量合格。2.3施工方法：甲方将采用专业施工队伍和先进设备进行真石漆喷涂施工。2.4施工进度：甲方承诺按照合同约定的施工期限，确保施工按时完成。第三条付款方式3.1工程款支付方式：3.1.1工程款总额为人民币_______________（大写）。3.1.2工程款支付方式为：乙方按以下比例支付工程款：第一阶段：施工开始前，乙方向甲方支付工程款总额的_________（百分之）作为预付款；第二阶段：完成施工进度_________（百分之）时，乙方向甲方支付工程款总额的_________（百分之）作为第一次进度款；第三阶段：完成施工进度_________（百分之）时，乙方向甲方支付工程款总额的_________（百分之）作为第二次进度款；第四阶段：完成施工进度_________（百分之）时，乙方向甲方支付工程款总额的_________（百分之）作为第三次进度款；第五阶段：工程竣工验收合格后，乙方向甲方支付工程款总额的_________（百分之）作为最终竣工款。3.2以上款项支付应在合同签订后_________（天）内完成。第四条双方权利和义务4.1甲方的权利和义务：4.1.1完成合同约定的施工任务，确保施工质量合格，按期完成施工进度。4.1.2配备专业施工队伍和先进设备。4.1.3监督现场施工并购买工程保险。4.1.4保证施工过程中不偷工减料，不少报多报，不违反国家法律法规和建筑行业的相关规定。4.2乙方的权利和义务：4.2.1按时支付工程款。4.2.2为甲方施工提供必要的协助和配合，确保施工顺利进行。4.2.3在施工过程中，如有设计变更或施工方案调整，应及时与甲方沟通协商，确保工程质量和进度。第五条违约责任5.1任何一方违反合同约定，未履行合同义务，应承担相应的违约责任。5.2若乙方未按时支付工程款，甲方有权暂停施工，并可以向乙方提起追偿诉讼。5.3任何一方违反合同约定的行为，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第六条纠纷解决6.1如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。6.2协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同解除经协商一致，双方可以解除合同。解除合同时，应根据工程进展情况协商确定解约违约金及工程款支付问题。第八条合同生效本合同经双方签字盖章后生效，并自合同签订之日起执行。第九条其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。9.2本合同附件为不可分割