2024版建设工程劳务合同书

编号：__________2024版建设工程劳务合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程劳务合同书合同目录第一章：总则1.1合同定义1.2合同双方的权益和义务1.3合同的生效、变更和终止1.4合同的争议解决方式第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：劳务人员3.1劳务人员的数量和质量3.2劳务人员的技能要求3.3劳务人员的培训和管理3.4劳务人员的工资和福利第四章：劳务交付4.1劳务交付的时间和地点4.2劳务交付的标准和质量4.3劳务交付的验收和反馈4.4劳务交付的修改和补救第五章：合同价格5.1合同价格的确定和支付方式5.2合同价格的调整和变更5.3合同价格的结算和支付时间5.4合同价格的争议解决第六章：工期和进度6.1工期的确定和变更6.2工期的延误和提前完成6.3工程进度的监督和报告6.4工程进度的争议解决第七章：质量控制7.1质量标准和检测方法7.2质量控制的责任和义务7.3质量问题的处理和补救7.4质量争议的解决第八章：安全防护8.1安全防护的措施和标准8.2安全事故的处理和责任8.3安全检查和监督8.4安全争议的解决第九章：保密条款9.1保密信息的定义和范围9.2保密义务和期限9.3保密泄露的责任和赔偿9.4保密争议的解决第十章：违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的形式和赔偿10.3违约争议的解决10.4违约行为的免除第十一章：不可抗力11.1不可抗力的界定和范围11.2不可抗力的通知和证明11.3不可抗力的影响和解决11.4不可抗力争议的解决第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件和程序12.2合同转让的限制和通知12.3分包的条件和程序12.4分包的责任和义务第十三章：法律适用和争议解决13.1合同适用的法律13.2争议解决的方式和时效13.3仲裁或诉讼的地点和程序13.4法律变更和合同的解释第十四章：其他条款14.1合同的修订和补充14.2合同的解除和终止14.3合同的生效日期和有效期限14.4合同的完整性和独立性声明合同编号：2024版建设工程劳务合同书第一章：总则1.2合同双方的权益和义务：甲方应按照合同约定提供工程概况、劳务人员、劳务交付、合同价格、工期和进度、质量控制、安全防护等条件，乙方应按照合同约定提供相应的劳务。1.3合同的生效、变更和终止：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的变更和终止应经双方协商一致，并签订书面协议。1.4合同的争议解决方式：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：工程概况2.1工程名称：根据合同约定，具体工程名称应在合同中明确。2.2工程地点：根据合同约定，具体工程地点应在合同中明确。2.3工程规模：根据合同约定，具体工程规模应在合同中明确。2.4工程内容：根据合同约定，具体工程内容应在合同中明确。第三章：劳务人员3.1劳务人员的数量和质量：乙方应根据甲方提供的工程概况，按照约定的数量和质量提供劳务人员。3.2劳务人员的技能要求：乙方提供的劳务人员应具备约定的技能要求，满足工程需要。3.4劳务人员的工资和福利：乙方向劳务人员支付工资和福利，具体标准和办法按照合同约定执行。第四章：劳务交付4.1劳务交付的时间和地点：乙方按照合同约定的时间和地点向甲方交付劳务。4.2劳务交付的标准和质量：乙方应按照合同约定的标准和质量要求交付劳务。4.3劳务交付的验收和反馈：甲方应在约定的时间内对乙方交付的劳务进行验收，并将验收结果及时反馈给乙方。4.4劳务交付的修改和补救：如乙方交付的劳务不符合合同约定，甲方有权要求乙方在约定的时间内进行修改或补救。第五章：合同价格5.1合同价格的确定和支付方式：合同价格根据合同约定的计价方式确定，支付方式应在合同中明确。5.2合同价格的调整和变更：合同价格的调整和变更应经双方协商一致，并在合同中明确。5.3合同价格的结算和支付时间：甲方应在约定的时间内按照约定的方式向乙方支付合同价格。5.4合同价格的争议解决：双方应友好协商解决合同价格方面的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第六章：工期和进度6.1工期的确定和变更：工期根据合同约定的时间确定，如有变更，应经双方协商一致，并在合同中明确。6.2工期的延误和提前完成：如乙方原因导致工期延误，甲方有权按照合同约定要求乙方承担违约责任。如乙方提前完成工程，甲方有权按照合同约定给予乙方相应的奖励。6.3工程进度的监督和报告：乙方应按照约定的时间向甲方报告工程进度，甲方有权对工程进度进行监督。6.4工程进度的争议解决：双方应友好协商解决工程进度方面的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第七章：质量控制7.1质量标准和检测方法：乙方应按照合同约定的质量标准和检测方法进行施工。7.2质量控制的责任和义务：乙方对施工质量承担全部责任，确保工程质量符合合同约定的标准。7.3质量问题的处理和补救：如发现质量问题，甲方有权要求乙方在约定的时间内进行处理和补救。7.4质量争议的解决：双方应友好协商解决质量方面的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章：安全防护8.1安全防护的措施和标准：乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准，采取必要的安全防护措施，确保施工过程中的安全生产。8.2安全事故的处理和责任：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照法律规定和合同约定承担相应责任。8.3安全检查和监督：甲方有权对施工现场进行安全检查和监督，要求乙方及时整改安全隐患。8.4安全争议的解决：双方应友好协商解决安全方面的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章：保密条款9.1保密信息的定义和范围：保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方约定需保密的信息。9.2保密义务和期限：乙方应对甲方提供的保密信息保密，保密义务至合同终止后____年。9.3保密泄露的责任和赔偿：如乙方泄露保密信息，乙方应承担相应的赔偿责任。9.4保密争议的解决：双方应友好协商解决保密方面的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章：违约责任10.1违约行为的界定：违约行为包括未履行合同义务、履行合同义务不符合约定等。10.2违约责任的形式和赔偿：违约方应承担违约责任，包括赔偿对方损失、支付违约金等。10.3违约争议的解决：双方应友好协商解决违约方面的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.4违约行为的免除：双方同意，如因不可抗力导致违约，违约方可免于承担违约责任。第十一章：不可抗力11.1不可抗力的界定和范围：不可抗力指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的通知和证明：发生不可抗力事件时，乙方应立即通知甲方，并提交相关证明文件。11.3不可抗力的影响和解决：不可抗力事件导致合同无法履行或造成损失的，双方应协商解决。11.4不可抗力争议的解决：双方应友好协商解决不可抗力方面的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二章：合同的转让和分包12.1合同转让的条件和程序：合同不得转让，如确需转让，应经双方协商一致，并签订书面转让协议。12.2合同转让的限制和通知：转让合同不得改变合同内容，乙方应将转让事项及时通知甲方。12.3分包的条件和程序：未经甲方同意，乙方不得将合同范围内的工程分包给第三方。12.4分包的责任和义务：分包商应按照分包合同约定履行义务，乙方对分包商的履行承担连带责任。第十三章：法律适用和争议解决13.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决的方式和时效：双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。诉讼时效为三年。13.3仲裁或诉讼的地点和程序：仲裁或诉讼应在北京进行，按照中华人民共和国仲裁法或民事诉讼法进行。13.4法律变更和合同的解释：如法律法规发生变化，影响本合同的履行，双方应协商变更或解除合同。第十四章：其他条款14.1合同的修订和补充：合同的修订和补充应经双方协商一致，并签订书面修订和补充协议。14.2合同的解除和终止：合同的解除和终止应经双方协商一致，并签订书面解除和终止协议。14.3合同的生效日期和有效期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。14.4合同的完整性和独立性声明：本合同是双方完整的意思表示，独立于其他合同或协议，如有冲突，以本合同为准。合同签字部分：甲方（签字）：_____________________日期：____年__月__日乙方（签字）：_____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方有权对乙方提供的劳务人员进行技能培训，以满足特定工程的需求。说明：甲方根据工程特殊性要求，有权对乙方提供的劳务人员进行额外的技能培训，以确保工程质量。附加条款二：甲方为主导时的质量控制标准1.2甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督和检查，要求乙方按照甲方的质量标准进行施工。说明：甲方对工程质量有严格的要求，乙方应遵守甲方的质量标准，确保施工过程中的工程质量。附加条款三：甲方为主导时的工期调整1.3如因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，甲方有权根据实际情况调整工期，并要求乙方承担相应的违约责任。说明：甲方有权根据实际情况对工期进行调整，乙方应积极配合，并承担因工期延误造成的违约责任。附加条款四：甲方为主导时的保密义务1.4甲方有权要求乙方签订保密协议，保护甲方的商业秘密和知识产权。说明：甲方拥有特定的商业秘密和知识产权，乙方应签订保密协议，确保甲方信息的保密性。附加条款五：甲方为主导时的违约责任1.5如乙方未按照合同约定提供劳务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方支付违约金。说明：甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照合同约定要求乙方支付违约金，以保障甲方的利益。附加条款六：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方有权根据工程实际情况提出合理的工程变更请求，并与甲方协商一致。说明：乙方在施工过程中，如发现工程实际情况与合同约定不符，有权提出变更请求，并与甲方协商一致。附加条款七：乙方为主导时的质量控制2.2乙方应按照合同约定的质量标准和检测方法进行施工，确保工程质量符合要求。说明：乙方应严格按照合同约定的质量标准和检测方法进行施工，确保工程质量满足甲方的要求。附加条款八：乙方为主导时的工期延误处理2.3如乙方因特殊情况导致工期延误，乙方应立即通知甲方，并与甲方协商解决。说明：乙方在工期延误情况下，应立即通知甲方，并与甲方协商解决，以避免影响甲方的工程进度。附加条款九：乙方为主导时的保密义务2.4乙方应签订保密协议，保护甲方的商业秘密和知识产权。说明：乙方应签订保密协议，确保甲方提供的商业秘密和知识产权得到保护，避免泄露给第三方。附加条款十：乙方为主导时的违约责任2.5如乙方未按照合同约定提供劳务，乙方应承担违约责任，并支付违约金。说明：乙方应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金，以补偿甲方因乙方违约而造成的损失。附加条款十一：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介应按照合同约定提供中介服务，并确保甲乙双方之间的合同履行。说明：第三方中介作为合同的参与者，应按照合同约定提供中介服务，并确保甲乙双方合同的顺利履行。附加条款十二：第三方中介的质量控制3.2第三方中介有权对乙方施工过程中的质量进行监督和检查，确保工程质量符合甲方要求。说明：第三方中介有权对乙方施工过程中的质量进行监督和检查，确保工程质量满足甲方的要求。附加条款十三：第三方中介的违约责任3.3如第三方中介未按照合同约定提供中介服务，应承担违约责任，并支付违约金。说明：第三方中介应承担违约责任，并按照合同约定支付违约金，以补偿甲方和乙方因中介违约而造成的损失。附加条款十四：第三方中介的保密义务3.4第三方中介应签订保密协议，保护甲方的商业秘密和知识产权。说明：第三方中介应签订保密协议，确保甲方提供的商业秘密和知识产权得到保护，避免泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.劳务人员技能培训计划2.质量控制标准及检测方法3.工期调整协议4.保密协议5.违约金支付协议6.工程变更请求及审批流程7.质量监督及检查记录8.第三方中介服务协议9.工程进度报告10.安全事故应急预案11.争议解决程序及时间表二、违约行为及认定：1.劳务人员不符合技能要求2.工程质量不符合约定标准3.工期延误4.泄露商业秘密5.未按照约定支付合同价格6.未履行保密义务7.未经同意擅自分包或转让合同8.未按照约定提供中介服务9.未按照约定提供安全防护措施10.未按照约定处理安全事故三、法律名词及解释：1.建设工程劳务合同：指甲方与乙方之间就乙方为甲方提供建设工程劳务事宜达成的协议。2.劳务人员：指乙方根据合同约定提供给甲方的施工人员。3.质量控制：指对工程质量进行监督、检查和评估的活动。4.工期：指合同约定的工程开始和结束的