2024版劳务分包合同书正规范本1

编号：__________2024版劳务分包合同书正规范本1甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版劳务分包合同书正规范本1合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用范围1.3法律法规1.4合同解除1.5争议解决第二章：合同主体2.1分包商资质2.2分包商责任2.3承包商资质2.4承包商责任第三章：工程范围与施工内容3.1工程概述3.2分包工程范围3.3施工内容3.4分包商提供的材料与设备第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4进度付款4.5最终付款第五章：工期与进度5.1施工工期5.2进度计划5.3延期条款5.4提前完成奖励第六章：质量与标准6.1施工质量6.2质量验收6.3质量保修6.4标准与规范第七章：安全与环境保护7.1安全生产7.2安全事故处理7.3环境保护7.4劳动保护第八章：材料与设备8.1分包商提供的材料与设备8.2承包商提供的材料与设备8.3材料与设备的管理与维护8.4质量与标准第九章：变更与调整9.1合同变更9.2工程量调整9.3价格调整9.4工期调整第十章：违约责任10.1分包商违约10.2承包商违约10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三章：其他约定13.1信息与沟通13.2保密条款13.3知识产权13.4不可抗力第十四章：附则14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改14.4合同解除合同编号202401第一章：总则1.1定义与解释本合同所述“分包商”是指具有资质并承担分包工程的单位；“承包商”是指具有资质并承担总包工程的单位。1.2适用范围本合同适用于分包商承担承包商总包合同中约定的部分工程。1.3法律法规本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同解除任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，对方有权解除合同。1.5争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第二章：合同主体2.1分包商资质分包商须具有从事分包工程所需的资质证书，并具备相应的施工能力。2.2分包商责任分包商应按照合同约定，完成分包工程，并保证分包工程的质量和安全。2.3承包商资质承包商须具有从事总包工程所需的资质证书，并具备相应的施工能力。2.4承包商责任承包商应按照合同约定，向分包商提供施工图纸、技术要求、工程量清单等资料，并支付分包工程款项。第三章：工程范围与施工内容3.1工程概述本合同所指工程为____________________。3.2分包工程范围分包商应完成的工程范围包括____________________。3.3施工内容分包商应按照承包商提供的施工图纸、技术要求等，完成施工内容。3.4分包商提供的材料与设备分包商应按照合同约定，向承包商提供所需的材料和设备。第四章：合同价格与支付4.1合同总价合同总价为本合同约定的分包工程范围内工程量清单的总价。4.2价格调整合同价格不因工程量增减或其他原因进行调整。4.3支付方式承包商应按照合同约定的付款节点，向分包商支付工程款项。4.4进度付款承包商根据分包商提交的进度付款申请，按合同约定的付款比例支付工程进度款。4.5最终付款分包商完成分包工程，并经承包商验收合格后，承包商支付分包商的最终付款。第五章：工期与进度5.1施工工期分包工程的施工工期为合同约定的工期。5.2进度计划分包商应向承包商提交详细的施工进度计划，并按照计划完成施工。5.3延期条款分包商因自身原因导致工程延期，应按照合同约定向承包商支付违约金。5.4提前完成奖励分包商提前完成分包工程，按照合同约定获得提前完成奖励。第六章：质量与标准6.1施工质量分包商应按照承包商提供的施工图纸、技术要求等，保证分包工程的质量。6.2质量验收分包工程完成后，由承包商组织验收，分包商应配合验收工作。6.3质量保修分包商应按照合同约定，对分包工程进行质量保修。6.4标准与规范分包商应按照国家和行业的标准、规范进行施工。第八章：材料与设备8.1分包商提供的材料与设备分包商应按照合同约定，向承包商提供所需的材料和设备，并保证其质量。8.2承包商提供的材料与设备承包商应按照合同约定，向分包商提供所需的材料和设备，并保证其质量。8.3材料与设备的管理与维护分包商应负责对提供的材料和设备进行妥善管理和维护。8.4质量与标准分包商和承包商提供的材料和设备应符合国家和行业的质量标准。第九章：变更与调整9.1合同变更合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。9.2工程量调整工程量增减或其他变更，应按照合同约定的价格调整方式进行。9.3价格调整合同价格的调整应根据实际情况，经双方协商确定。9.4工期调整工期调整应由双方协商一致，并签订书面调整协议。第十章：违约责任10.1分包商违约分包商违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.2承包商违约承包商违反合同约定，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金。第十一章：争议解决11.1协商解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2调解解决协商不成的，可向合同签订地人民法院申请调解。11.3仲裁解决调解不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起仲裁。11.4法律途径双方同意，如发生争议，通过法律途径解决。第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更合同变更应签订书面协议，并经双方盖章确认。12.3合同终止合同终止应经双方协商一致，并签订书面终止协议。第十三章：其他约定13.1信息与沟通双方应保持密切的信息沟通与协调。13.2保密条款双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。13.3知识产权双方同意，合同涉及的知识产权归属按相关法律法规处理。13.4不可抗力不可抗力事件影响合同履行时，按相关法律法规处理。第十四章：附则14.1合同附件本合同附件包括合同图纸、技术要求、工程量清单等。14.2补充协议对本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。14.3合同修改合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。14.4合同解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。（合同方签字盖章处）甲方（承包商）：____________乙方（分包商）：____________合同编号：202401签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导的附加条款1.1.1甲方对乙方的指令甲方有权对乙方的工作进行指令和监督，以确保分包工程的顺利进行。乙方应积极响应甲方的指令，并按照甲方的要求完成工作。1.1.2甲方对工程质量的控制甲方有权对分包工程的质量和进度进行控制。乙方应按照甲方的要求，接受甲方派遣的质量检查人员对工程质量的检查和监督。1.1.3甲方对工程进度的要求甲方有权要求乙方按照合同约定的工期完成分包工程。乙方应制定合理的施工进度计划，并确保按照计划完成工程。1.1.4甲方对工程变更的处理如出现工程变更，甲方有权决定变更的内容和范围。乙方应按照甲方的决定进行相应的变更施工。1.2甲方主导的条款说明1.2.1甲方指令的合理性甲方应合理行使指令权，确保乙方的施工符合合同要求。乙方有权对甲方的指令提出合理化建议，但最终决策权在甲方。1.2.2甲方质量控制的必要性甲方对工程质量的控制是为了保证工程的整体质量。乙方应积极配合甲方的质量检查，并按照甲方的要求进行整改。1.2.3甲方进度要求的合理性甲方对工程进度的要求是为了保证工程按时完成。乙方应合理安排施工计划，确保工程进度符合甲方的要求。1.2.4甲方工程变更的处理权甲方作为合同的甲方，有权对工程变更进行处理。乙方应按照甲方的决定进行相应的施工变更。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导的附加条款2.1.1乙方的施工自主权乙方有权在合同范围内自主进行施工安排和管理。甲方应尊重乙方的施工自主权，不得无故干涉乙方的施工。2.1.2乙方的工程质量自保乙方应保证分包工程的质量和安全，确保符合合同约定的标准。乙方应对施工过程中的质量问题负责并及时整改。2.1.3乙方的进度自控乙方应自行控制施工进度，确保按照合同约定的工期完成工程。乙方应对进度延误承担相应的责任。2.1.4乙方的工程变更申请如乙方认为需要进行工程变更，乙方有权向甲方提出变更申请。甲方应认真考虑乙方的申请，并在合理范围内予以批准。2.2乙方主导的条款说明2.2.1乙方施工自主权的合理性乙方作为施工方，有权在合同范围内自主进行施工。甲方应尊重乙方的施工自主权，不得无故干涉乙方的施工。2.2.2乙方工程质量自保的必要性乙方作为施工方，应对分包工程的质量和安全负责。乙方应主动进行质量控制，确保工程质量符合合同要求。2.2.3乙方进度自控的合理性乙方作为施工方，应对施工进度负责。乙方应合理安排施工计划，确保工程进度符合合同约定。2.2.4乙方工程变更申请的处理乙方作为施工方，有权提出工程变更申请。甲方应认真考虑乙方的申请，并在合理范围内予以批准。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的附加条款3.1.1第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。3.1.2第三方中介的权限第三方中介有权对甲乙双方的履行情况进行监督，并提出意见和建议。3.1.3第三方中介的费用第三方中介的费用应由甲方和乙方按照约定的比例承担。3.1.4第三方中介的解除第三方中介可以在合同履行完毕后，或双方协商一致的情况下解除合同关系。3.2第三方中介的条款说明3.2.1第三方中介的职责说明第三方中介作为独立的第三方，应公正、公平地处理甲乙双方的问题，维护合同的履行。3.2.2第三方中介的权限说明第三方中介在协调甲乙双方的过程中，有权提出意见和建议，但最终决策权在甲乙双方。3.2.3第三方中介的费用说明第三方中介的费用应由甲乙双方根据实际情况协商确定，并按照约定的比例承担。3.2.4第三方中介的解除说明第三方中介在合同履行完毕附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同图纸2.技术要求3.工程量清单4.材料和设备规格书5.施工方案6.安全防护措施计划7.质量保修条款8.进度计划9.变更申请单10.付款申请单11.验收报告12.违约金计算公式13.合同履行证书14.附件协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。3.甲方提供的设计图纸或技术要求不符合规范，导致乙方施工困难，甲方需承担违约责任。4.乙方使用的材料或设备不符合合同规定的质量标准，视为违约。5.乙方未按照合同约定的施工工艺进行施工，视为违约。6.甲方未按照合同约定提供施工条件或施工场地，视为违约。7.双方未达成一致的变更协议，但乙方擅自变更施工内容，视为违约。8.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。9.甲方未按照合同约定的付款时间支付款项，视为违约。10.甲方未按照合同约定提供材料和设备，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.分包商：具有相应资质，承担总包合同中部分工程的单位。3.承包商：具有相应资质，承担总包工程的单位。4.工期：合同约定的分包工程完成的时间。5.质量：分包工程满足合同约定的技术标准和安全要求。6.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8.仲裁：合同双方协商不成时，向约定的仲裁机构申请解决争议的方式。9.法律途径：合同双方通过法律程序解决争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工期，必要时签订进度