2024版木工劳务分包合同书书

编号：__________2024版木工劳务分包合同书书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版木工劳务分包合同书书合同目录第一章：总则1.1合同主体及定义1.2合同标的及范围1.3合同签订时间和地点1.4合同的法律效力第二章：分包工程内容2.1分包工程的概况2.2分包工程的施工标准和要求2.3分包工程的施工进度和节点第三章：分包人的义务和责任3.1分包人的一般义务3.2分包人的特殊义务3.3分包人的违约责任第四章：发包人的义务和责任4.1发包人的一般义务4.2发包人的特殊义务4.3发包人的违约责任第五章：合同价格及支付5.1合同价格的确定5.2支付方式和时间5.3价格调整机制第六章：工程质量与验收6.1工程质量标准6.2工程验收程序6.3工程质量问题的处理第七章：工期延误和提前完成7.1工期延误的责任和处理7.2提前完成工期的条件和奖励第八章：安全文明施工8.1安全生产责任8.2文明施工要求8.3安全事故的处理第九章：保密条款9.1保密信息的定义和范围9.2保密责任的履行9.3保密信息的泄露处理第十章：违约责任10.1违约行为的界定10.2违约责任的具体承担10.3违约纠纷的解决方式第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.2仲裁或诉讼的管辖地点和法院11.3争议解决的时间限制第十二章：合同的变更和解除12.1合同变更的条件和程序12.2合同解除的条件和程序12.3合同变更和解除后的权益处理第十三章：合同的终止和解除13.1合同终止的条件和程序13.2合同解除的条件和程序13.3合同终止和解除后的权益处理第十四章：附则14.1合同的生效和终止日期14.2合同的份数和保管14.3其他约定事项合同编号_________第一章：总则1.1合同主体及定义1.1.1分包方：指具有木工劳务分包资质和能力的个体工商户或企业。1.1.2发包方：指具有工程发包资质和能力的个体工商户或企业。1.1.3分包工程：指发包方指定的，由分包方负责施工的木工劳务分包工程。1.2合同标的及范围1.2.1合同标的：指分包方按照发包方的要求，完成指定的木工劳务分包工程。1.2.2合同范围：指本合同约定的分包工程的内容、规模、质量、进度等方面的具体要求。1.3合同签订时间和地点1.3.1合同签订时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。1.3.2合同签订地点：双方约定的地点。1.4合同的法律效力1.4.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二章：分包工程内容2.1分包工程的概况2.1.1工程名称：________。2.1.2工程地点：________。2.1.3工程规模：________。2.2分包工程的施工标准和要求2.2.1分包方应按照发包方提供的施工图纸、施工方案和技术要求等进行施工。2.2.2分包方应保证施工过程中的工程质量，确保工程达到约定的质量标准。2.3分包工程的施工进度和节点2.3.1分包方应按照发包方提供的施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。2.3.2分包方应在每个施工节点前向发包方报告施工进展情况，确保工程进度得到控制。第三章：分包人的义务和责任3.1分包人的一般义务3.1.1分包方应按照合同约定完成分包工程，并保证工程质量。3.1.2分包方应遵守国家和地方的法律法规，严格按照施工安全标准进行施工。3.2分包人的特殊义务3.2.1分包方应对施工过程中的技术问题进行及时解决，确保工程顺利进行。3.2.2分包方应承担由于自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。3.3分包人的违约责任3.3.1分包方未按照约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任。3.3.2分包方未按照约定保证工程质量的，应承担相应的违约责任。第四章：发包人的义务和责任4.1发包人的一般义务4.1.1发包方应按照合同约定提供施工图纸、施工方案等技术资料，确保分包方能够正常进行施工。4.1.2发包方应按照合同约定及时支付分包工程款项。4.2发包人的特殊义务4.2.1发包方应对分包方进行技术交底，确保分包方明确施工要求和技术标准。4.2.2发包方应协调解决分包施工过程中的不利因素和问题，确保工程顺利进行。4.3发包人的违约责任4.3.1发包方未按照约定提供施工图纸、施工方案等技术资料的，应承担相应的违约责任。4.3.2发包方未按照约定及时支付分包工程款项的，应承担相应的违约责任。第八章：安全文明施工8.1安全生产责任8.1.1分包方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格执行施工安全规程。8.1.2分包方应建立健全安全生产管理制度，配备足够的安全生产管理人员和设施。8.2文明施工要求8.2.1分包方应遵守施工场地的管理制度，保持施工场地整洁卫生。8.2.2分包方应尊重发包方和其他施工单位的工作，遵守施工现场的纪律和规定。8.3安全事故的处理8.3.1发生安全事故的，分包方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大。8.3.2分包方应按照法律法规的规定及时报告安全事故，并配合有关部门进行调查处理。第九章：保密条款9.1保密信息的定义和范围9.1.1保密信息是指合同履行过程中双方交换的与工程相关的技术、商业等敏感信息。9.1.2保密信息包括图纸、技术文件、商业报价、客户信息等。9.2保密责任的履行9.2.1分包方应对获取的保密信息予以保密，不得向任何第三方泄露。9.2.2分包方应在合同终止后继续履行保密义务，直至发包方书面解除保密义务。9.3保密信息的泄露处理9.3.1如分包方泄露了保密信息，应承担相应的法律责任。9.3.2泄露保密信息的情况下，发包方有权立即终止合同，并要求分包方赔偿损失。第十章：违约责任10.1违约行为的界定10.1.1违约行为是指合同双方未能履行或未能完全履行合同约定的义务。10.1.2违约行为包括未能按时完成工程、未能达到质量标准等。10.2违约责任的具体承担10.2.1分包方未按约定完成工程的，应按照逾期完成的天数向发包方支付违约金。10.2.2发包方未按约定支付款项的，应按照逾期支付的天数向分包方支付违约金。10.3违约纠纷的解决方式10.3.1双方应通过友好协商解决违约纠纷。10.3.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章：争议解决11.1争议的解决方式11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2仲裁或诉讼的管辖地点和法院11.2.1仲裁或诉讼应提交至合同签订地人民法院管辖。11.3争议解决的时间限制11.3.1双方应在争议发生之日起3个月内解决争议，否则视为放弃争议解决的权利。第十二章：合同的变更和解除12.1合同变更的条件和程序12.1.1合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。12.1.2合同变更协议应明确变更的内容、范围、期限等。12.2合同解除的条件和程序12.2.1合同解除的条件和程序应按照法律规定和合同约定执行。12.2.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担相应的责任。12.3合同变更和解除后的权益处理12.3.1合同变更或解除后，未履行部分的权益应根据变更或解除的具体情况予以处理。第十三章：合同的终止和解除13.1合同终止的条件和程序13.1.1合同终止的条件和程序应按照法律规定和合同约定执行。13.1.2合同终止后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担相应的责任。13.2合同解除的条件和程序13.2.1合同解除的条件和程序应按照法律规定和合同约定执行。13.2.2合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，并互相承担相应的责任。13.3合同终止和解除后的权益处理13.3.1合同终止或解除后，未履行部分的权益应根据多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方指派工程师甲方有权指派工程师对乙方施工过程进行监督和管理，以确保工程质量符合合同约定。工程师有权对施工过程中的任何问题提出整改意见，乙方应积极响应并按照工程师的指示进行整改。1.2甲方对工程进度的影响力甲方有权对工程进度进行监督，并在必要时要求乙方加快施工进度。若乙方未能按照合同约定的进度完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。1.3甲方对材料供应的控制甲方有权对乙方使用的材料进行监督，确保材料符合合同约定的质量标准。若乙方使用甲方提供的材料不符合质量要求，甲方有权要求乙方更换或修复。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方的施工标准乙方应严格按照合同约定的施工标准进行施工，确保工程质量符合要求。乙方有权对施工过程中遇到的问题提出解决方案，并报请甲方审批。2.2乙方的工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度情况，确保甲方了解工程进展。若乙方预计无法按照约定的进度完成工程，应及时通知甲方，并协商调整进度计划。2.3乙方的材料采购乙方应根据工程需要，自行采购合同约定的材料。乙方应确保采购的材料符合质量要求，若材料不符合标准，乙方应承担相应责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明3.1第三方中介的监督职责第三方中介应负责对甲方和乙方的合同履行情况进行监督，确保双方按照合同约定履行各自的义务。第三方中介有权对施工过程中的问题提出整改意见，甲方和乙方均应积极响应并按照第三方中介的指示进行整改。3.2第三方中介的调解职责在甲方和乙方发生争议时，第三方中介有权进行调解，协助双方协商解决问题。若调解失败，双方同意按照合同约定的争议解决方式处理。3.3第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由甲方和乙方协商确定，并按照约定的方式支付。若双方未能就服务费用达成一致，第三方中介有权要求甲方和乙方支付其合理的服务费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定提供技术资料或图纸未按约定支付工程款项指派工程师不当干预乙方施工2.乙方违约行为及认定：未按约定标准施工，导致工程质量不符未按约定进度完成工程使用不符合质量要求的材料3.第三方中介违约行为及认定：未履行监督职责，导致工程问题未及时发现调解失败，未能协助双方解决争议未按约定收取或支付服务费用三、法律名词及解释：1.合同：指甲方、乙方和第三方中介之间达成的明确各自权利义务的协议。2.分包工程：指乙方根据合同约定，对甲方指定的木工劳务分包工程进行施工。3.违约行为：指合同各方未能履行或未能完全履行合同约定的义务。4.违约金：指违约方因违约行为而应向守约方支付的赔偿金。5.争议解决：指合同各方在履行合同过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时向甲方报告工程进展，共同协商调整进度计划。甲方应合理调整工程计划，避免过度催促乙方。2.材料质量问题：乙方应严格把控