建设工程施工合同纠纷的管辖

建设工程施工合同纠纷的管辖合同编号：__________合同双方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有该项目的所有权和决定权；2.施工方是一家具有相应资质和能力的企业，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________第二条施工方的义务2.1施工方应按照业主的要求和合同约定，按时完成施工任务，保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。2.2施工方应严格按照施工图纸、施工方案和施工技术标准进行施工，确保工程安全、环保、节能。2.3施工方应承担工程期间的一切施工责任，包括但不限于人员伤亡、质量问题、安全事故等。2.4施工方应按照合同约定，向业主提供完整的施工资料和工程验收资料。第三条业主的义务3.1业主应按照合同约定，按时支付施工方工程进度款和尾款。3.2业主应提供施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。3.3业主应协助施工方办理工程所需的各项手续和审批。3.4业主应按照合同约定，对施工方的施工行为进行监督和检查。第四条合同价格4.1双方确认，本合同的合同价为：____________________元（大写：____________________元整）。4.2合同价款支付方式如下：（1）施工前，业主支付施工方工程预算的30%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定的节点时，施工方提供相应进度款的支付申请，业主审核无误后支付相应进度款；（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的70%工程款。第五条工期5.1双方确认，本工程的工期为：____________________天。5.2施工方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因施工方原因导致工期延误，应按照合同约定承担违约责任。第六条质量及验收6.1施工方应保证工程质量符合相关法律法规和行业标准。6.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到70%时进行，最终验收在工程完成后进行。6.3双方应共同参加验收，验收合格后，业主支付剩余工程款。如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改，并重新验收。第七条违约责任7.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余款项支付完毕之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：________________法定代表人（或授权代表）：________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和施工组织设计3.工程预算明细表4.施工合同履行过程中产生的所有往来函件5.工程进度报告和验收报告6.工程款项支付凭证7.违约金计算公式和相关法律文件8.工程保修证书和保修条款二、违约行为及认定：1.施工方未按合同约定时间完成工程：未能在约定的工期内完成施工任务，视为违约。2.施工方工程质量不符合约定：工程质量不符合相关法律法规和行业标准，视为违约。3.业主未按合同约定支付工程款：未能在约定的时间内支付工程进度款和尾款，视为违约。4.业主未提供施工所需基础设施：未能提供合同约定的场地、水源、电源、道路等基础设施，视为违约。5.双方未履行合同约定的监督和检查义务：未能对施工方的施工行为进行监督和检查，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，拥有工程的所有权和决定权。2.乙方：指合同中的施工方，负责承担工程的施工任务。3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的义务和责任。4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、环保等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定。6.保修：指施工方在工程验收合格后，对工程一定期限内出现的质量问题负责修复和维护。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的工程进度，双方共同努力确保工程按时完成。2.工程质量问题：严格按照施工标准和规范进行施工，发现问题及时整改。3.工程款项支付纠纷：按照合同约定的支付方式和时间进行付款，如有纠纷可通过协商解决。4.施工过程中的安全事故：施工方应立即报告业主，并采取有效措施防止事故扩大，双方共同处理事故善后工作。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、