停车场土石方合作框架

停车场土石方合作框架合同编号：__________鉴于甲方需要进行停车场土石方工程，乙方具有相应的施工能力，经甲乙双方友好协商，就停车场土石方工程合作事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：停车场土石方工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土石方开挖、运输、回填、压实等。二、合作方式2.1乙方作为施工方，承担停车场土石方工程的施工任务。2.2甲方负责提供工程所需的施工图纸、技术要求及相关手续。2.3甲方负责协调乙方施工所需的人力、物力及临时设施。2.4乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程质量、安全及进度。三、合同价格3.1双方确认，停车场土石方工程的总造价为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。3.2甲方支付乙方工程进度款，具体支付方式及进度按照双方约定的工程进度表执行。3.3乙方开具合法等额的税务发票，甲方按约定时间支付乙方税金。四、工程进度及质量4.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程进度，确保工程质量。4.2乙方应严格按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程安全。4.3乙方应在施工过程中，对工程质量、安全进行定期自检、互检和专检，甲方有权进行监督检查。4.4工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求，承担相应的保修责任。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：工程总造价的千分之五。5.2甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款项的千分之五。5.3由于甲方原因导致工程停工、窝工，乙方有权要求甲方支付相应的停工、窝工费用。5.4乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，并承担因此产生的费用。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程图纸2.施工技术要求3.工程进度表4.税务发票5.保修责任协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成工程，认定为违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程进度款，认定为违约行为。3.乙方未按照约定的质量标准完成工程，认定为违约行为。4.甲方未按照约定提供施工图纸、技术要求及相关手续，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.停车场土石方工程：指对停车场区域进行土石方开挖、运输、回填、压实等工作。2.工程进度款：指甲方按照乙方完成的工程进度支付的款项。3.违约金：指违约方按照约定支付给守约方的赔偿金。4.保修责任：指乙方在工程验收合格后，对工程质量问题承担的修复和赔偿责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照标准进行施工，甲方有权进行监督检查，发现问题及时整改。3.支付款项纠纷：双方按照约定履行支付义务，如有纠纷可通过协商解决或依法维权。4.施工安全问题：乙方应严格遵守安全规定，确保施工现场安全。五、所有应用场景：1.甲方为停车场项目业主，乙方为施工方。2.甲方需