安装工程劳务分包合同书(2024版)

编号：__________安装工程劳务分包合同书(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

安装工程劳务分包合同书(2024版)合同目录第一章：总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的工期1.3分包工程的质量和标准1.4分包工程的安全生产责任1.5分包工程的费用和支付方式1.6分包工程的变更和解除第二章：分包商的义务和责任2.1分包商的资质和条件2.2分包商的施工组织和管理2.3分包商的人员和材料2.4分包商的施工进度和质量2.5分包商的安全生产和环境保护2.6分包商的保险和赔偿责任第三章：发包人的义务和责任3.1发包人的支持和配合3.2发包人的工程资料和图纸3.3发包人的工程变更和调整3.4发包人的工程验收和支付3.5发包人的安全生产和环境保护3.6发包人的违约责任第四章：合同价格4.1合同价格的确定和调整4.2合同价格的支付方式和时间4.3合同价格的变更和调整4.4合同价格的结算和支付第五章：工程质量5.1工程质量的标准和要求5.2工程质量的检查和验收5.3工程质量的整改和修复5.4工程质量的赔偿责任第六章：工程进度6.1工程进度的计划和安排6.2工程进度的监督和检查6.3工程进度的调整和变更6.4工程进度的违约责任第七章：安全生产和环境保护7.1安全生产的责任和措施7.2安全生产的培训和教育7.3安全生产的检查和整改7.4安全生产的赔偿责任第八章：违约责任8.1分包商的违约责任8.2发包人的违约责任8.3违约责任的赔偿和处理第九章：争议解决9.1争议的解决方式和方法9.2争议的调解和仲裁9.3争议的诉讼和法院管辖第十章：合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序10.2合同解除的条件和程序10.3合同变更和解除的赔偿责任第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件和程序11.2合同解除的条件和程序11.3合同终止和解除的赔偿责任第十二章：合同的适用法律和争议解决12.1合同适用的法律12.2合同争议的解决方式和方法12.3合同争议的调解和仲裁第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让和继承13.5合同的补充和附件第十四章：合同的签署和生效14.1合同的签署和盖章14.2合同的生效条件和时间14.3合同的续签和延长14.4合同的终止和注销合同编号_________第一章：总则1.1分包工程的范围与内容：本合同所述分包工程为____________________，包括但不限于____________________。1.2分包工程的工期：本分包工程的开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。1.3分包工程的质量和标准：分包工程应符合国家及行业的相关质量标准和规定，具体质量要求详见附件一。1.4分包工程的安全生产责任：分包商应按照相关法律法规和安全生产要求，确保分包工程的安全生产。1.5分包工程的费用和支付方式：分包工程的合同总价为人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。支付方式详见附件二。1.6分包工程的变更和解除：合同变更或解除应按照合同约定的条件和程序进行。第二章：分包商的义务和责任2.1分包商的资质和条件：分包商应具备国家规定的相关资质，并提供有效的资质证明文件。2.2分包商的施工组织和管理：分包商应按照施工组织设计进行施工，并确保施工过程中的各项工作顺利进行。2.3分包商的人员和材料：分包商应按工程需要配备合格的技术和管理人员，并提供人员名单。材料供应应符合设计和规范要求，详见附件三。2.4分包工程的施工进度和质量：分包商应确保按合同约定的工期完成工程，并保证工程质量符合合同要求。2.5分包商的安全生产和环境保护：分包商应遵守国家及地方的安全生产和环境保护法律法规，采取有效措施防止安全生产事故和环境污染。2.6分包商的保险和赔偿责任：分包商应办理相应的保险手续，并在保险有效期内承担因分包工程造成的人员伤亡和财产损失的赔偿责任。第三章：发包人的义务和责任3.1发包人的支持和配合：发包人应提供施工场地、资料和图纸等必要条件，并给予必要的协调和支持。3.2发包人的工程资料和图纸：发包人应提供完整的工程资料和图纸，并对其准确性和完整性负责。3.3发包人的工程变更和调整：发包人应按照合同约定程序进行工程变更和调整，并承担相应的责任和费用。3.4发包人的工程验收和支付：发包人应按照合同约定进行工程验收，并在验收合格后按照约定支付合同价款。3.5发包人的安全生产和环境保护：发包人应负责工程项目的安全生产和环境保护工作，并承担相应责任。3.6发包人的违约责任：发包人违反合同约定，应承担相应的违约责任。第四章：合同价格4.1合同价格的确定和调整：合同价格根据工程量清单和附件四确定，如有调整，应按照合同约定的条件和程序进行。4.2合同价格的支付方式和时间：支付方式为分期支付，具体支付时间和比例详见附件五。4.3合同价格的变更和调整：合同价格的变更和调整应按照合同约定的条件和程序进行。4.4合同价格的结算和支付：合同价格的结算和支付应按照附件五的约定执行。第五章：工程质量5.1工程质量的标准和要求：分包工程的质量应符合国家及行业的相关标准和规定，具体要求详见附件一。5.2工程质量的检查和验收：分包工程的质量检查和验收应按照合同约定的程序进行。5.3工程质量的整改和修复：分包商应按照验收意见整改和修复，并承担相应费用。5.4工程质量的赔偿责任：分包商因工程质量问题造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第六章：工程进度6.1工程进度的计划和安排：分包商应编制施工进度计划，并报发包人批准。6.2工程进度的监督和检查：分包商应按照合同约定的时间和方式向发包人报告工程进度。6.3工程进度的调整和变更：工程进度的调整和变更应按照合同约定的条件和程序进行。6.4工程进度的违约责任：分包商未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。第七章：安全生产和环境保护7.1安全生产的责任和措施：分包商应制定并执行安全生产措施，防止安全生产事故的发生。7.2安全生产的培训和教育：分包商应对施工人员进行安全生产教育和培训。7.3安全生产的检查和整改：分包商应定期进行安全生产检查，对第八章：违约责任8.1分包商的违约责任：分包商未按合同约定完成工程或违反合同条款，应承担违约责任，具体包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.2发包人的违约责任：发包人未按合同约定支付价款或提供施工条件等，应承担违约责任，具体包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。8.3违约责任的赔偿和处理：违约责任的赔偿和处理应按照合同约定的条件和程序进行。第九章：争议解决9.1争议的解决方式和方法：合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼。9.2争议的调解和仲裁：争议的调解和仲裁应按照合同约定的程序和机构进行。9.3争议的诉讼和法院管辖：争议的诉讼应提交合同签订地人民法院管辖。第十章：合同的变更和解除10.1合同变更的条件和程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件和程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3合同变更和解除的赔偿责任：合同变更和解除造成的损失，应由责任方承担相应的赔偿责任。第十一章：合同的终止和解除11.1合同终止的条件和程序：合同终止应经双方协商一致，并签订书面终止协议。11.2合同解除的条件和程序：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。11.3合同终止和解除的赔偿责任：合同终止和解除造成的损失，应由责任方承担相应的赔偿责任。第十二章：合同的适用法律和争议解决12.1合同适用的法律：本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同争议的解决方式和方法：合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼。12.3合同争议的调解和仲裁：争议的调解和仲裁应按照合同约定的程序和机构进行。第十三章：其他约定13.1保密条款：双方应对合同内容和谈判过程中的信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。13.2知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权利。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。13.4合同的转让和继承：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务转让给第三方。13.5合同的补充和附件：本合同的补充和附件均为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第十四章：合同的签署和生效14.1合同的签署和盖章：本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同的生效条件和时间：本合同的生效条件为双方签字盖章，生效时间为签字盖章之日起。14.3合同的续签和延长：合同续签和延长应经双方协商一致，并签订书面协议。14.4合同的终止和注销：合同终止和注销应经双方协商一致，并签订书面终止和注销协议。（合同方签字）（日期：____年__月__日）多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方对工程进度和质量的额外要求：甲方要求分包商在合同约定的基础上，提前完成工程，并保证工程质量达到优良标准。如分包商未按甲方要求完成工程，甲方有权按实际延误天数向分包商追讨违约金。1.2甲方对安全生产的额外要求：甲方要求分包商在施工现场设置安全生产警示标志，并对施工现场进行定期安全巡查。如分包商未按甲方要求执行，甲方有权要求分包商立即整改，并有权按实际发生费用向分包商追讨违约金。1.3甲方对合同价格的调整权：如因市场行情变化或其他不可抗力因素导致合同价格需要调整，甲方有权根据实际情况对合同价格进行调整，分包商应予以接受。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方对工程变更的额外要求：如甲方提出工程变更，乙方有权要求甲方支付因变更产生的额外费用，并根据实际情况延长合同工期。2.2乙方对安全生产的额外要求：乙方要求甲方提供安全生产所需的设施和器材，并确保施工现场的安全生产条件。如甲方未按乙方要求提供安全生产条件，乙方有权要求甲方立即整改，并有权按实际发生费用向甲方追讨违约金。2.3乙方对合同价格的调整权：如因市场行情变化或其他不可抗力因素导致合同价格需要调整，乙方有权根据实际情况对合同价格进行调整，甲方应予以接受。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊条款3.1第三方中介的职责和义务：第三方中介应公正、公平地履行调解、仲裁或诉讼等争议解决职责，并保密合同双方的商业秘密。如第三方中介未按约定履行职责，甲方和乙方均有权要求第三方中介承担违约责任。3.2第三方中介的费用：第三方中介的费用应由双方协商确定，并应在合同中明确。如双方对第三方中介费用有争议，可按合同约定的争议解决方式进行解决。3.3第三方中介的决定效力：第三方中介作出的调解、仲裁或判决结果，甲方和乙方均应予以接受并履行。如任何一方对第三方中介的决定不服，可按合同约定的争议解决方式进行解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工组织设计3.工程资料和图纸4.资质证明文件5.安全生产措施方案6.人员名单和材料供应明细7.保险单据8.支付凭证和进度报告9.工程质量和进度验收记录10.安全生产和环境保护检查报告11.合同变更和解除协议12.争议调解、仲裁或诉讼文件13.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.分包商未按合同约定完成工程或违反合同条款，如工期延误、工程质量不达标等。2.发包人未按合同约定支付价款或提供施工条件等，如迟延支付、支付不足等。3.分包商未按约定进行安全生产措施，如未配备合格人员、未设置安全标志等。4.发包人未按约定提供安全生产条件，如未提供防护设施、未确保施工现场安全等。5.双方未按约定履行合同义务，如违反保密义务、侵犯知识产权等。6.第三方中介未按约定履行职责，如延误调解、仲裁或诉讼等。三、法律名词及解释：1.分包工程：指承包商将其所承包的工程中的部分工作内容发包给其他符合条件的承包商。2.工期延误：指分包商未在合同约定的时间内完成工程。3.工程质量：指工程符合国家及行业的相关标准和规定。4.安全生产：指在施工过程中采取措施防止人身伤亡和财产损失。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.第三方中介：指在合同争议解决中，由双方共同选定的调解、仲裁或诉讼机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度和质量问题：分包商应加强施工组织和管理，确保工程按进度完成，并达到合同要求的质量标准。2.安全生产问题：分包商应严格执行