建设工程质量检测合同8篇

建设工程质量检测合同8篇建设工程质量检测合同8篇建设工程质量检测合同篇1(甲方)委托人(施工承包方)：_________________________________________(乙方)居间人(委托受理方)：_________________________________________工程名称：___________________________________________________________依据《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十条，第四百二十六条之规定，经当事人双方协商一致，订立如下条款，共同遵照执行工程条款：(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善，皆视居间方已完成委托方的要求，委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言，作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。(二)、居间酬金付款办法：按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元，分____次税后现金支付。具体按：(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时，居间人有权委托工程发包方支付酬金，甲方不得有异议，居间人可凭此合同向法院起诉，申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误，订不到工程合同，甲方不付分文。(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷，不承担工程发包方任何风险责任。(五)、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕失效。(六)、签约地点：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程质量检测合同篇2工程名称:(子项名称)工程地点:甲方合同编号:乙方合同编号:委托人(甲方):受托人(乙方):签订日期：年月日甲方委托乙方对项目基桩进行检测。根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为了明确双方权力和责任，协作配合，做好本工程质量的检测工作，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。一、检测依据：(相应规范前打钩)√《建筑基桩检测技术规范》jgj106-20__√《建筑桩基技术规范》jgj94-20__√《建筑地基基础工程施工质量验收标准》gb50202-20__√《钻芯法检测混凝土强度技术规程》cecs03:20__□《建筑基坑支护技术规程》jgj120-20__□《建筑边坡工程技术规程》gb50330-20__□《岩土锚杆(索)技术规程》cecs:22-20__□《桩承载力自平衡法测试技术规程》t564-20__□《基桩静载试验自平衡法》jt/t738-20__□《复合地基技术规范》gb/t50783-20__□《港口工程桩基规范》jts167-4-20__□《港口工程基桩静载荷试验规程》jtj255-20__□《公路工程基桩动测技术规程》jtg/tf81-01-20__□《建筑地基处理技术规范》jgj79-20__√《建筑地基基础设计规范》gb50007-20__□《岩土工程勘察规范》(20__年版)gb50021-20__□《高层建筑岩土工程勘察规程》jgj72-20__□《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》dbj/t45-02-20__□《建筑工程地质勘探与取样技术规程》jgj/t87-20__二、检测工作范围、数量：2.1工程概况：2.2检测范围：：√静载试验，□高应变动测，￡低应变动测，√声波透射法检测，√钻芯法检测，□锚杆检测，□动力触探检测，□复合地基检测，□岩基载荷试验检测。4.2份数：一式六份，超过六份另行计费。五、取费标准及拨付办法：5.1根据本合同2.3条约定的检测数量与甲乙双方协商，本工程总检测费为￥元(人民币大写：元整)。若检测过程中发生二次进退场，进退场费用由甲乙双方协商计取费用;检测数量超出本合同2.3条约定的检测数量，则超出的检测费用按照超出的检测数量乘以本工程上述单价计取。5.2检测费拨付办法：⑴按单体工程计算，乙方完成该单体静载试验的现场检测工作后5日内，甲方向乙方支付该单体检测费的90%作为工程进度款。⑵乙方提供该单体报告后7日内，甲方向乙方支付该单体工程款余款。六、双方责任：6.1甲方6.1.1负责基桩检测试验场地修整涉及的机械台班及人工，换填平台的砖渣或石块及配电箱、电缆等其它材料，基桩试验场地需满足以下要求：①开挖试验基坑，平整试验场地，确保检测场地道路畅通、静载试验钢梁承台地基平整及硬化处理(视场地情况)、静载试验桩帽处理。②负责声波透射法检测桩声测管的埋设并确保通管，负责试验前开挖桩头并割管灌水。③钻芯法检测场地要求：开挖出露桩顶，以桩中心为中心平整并压实4×4米的平面，桩顶面应平齐于或稍低于周边地面标高，进行钻芯的桩临近应有清水水源，准确测量钻芯时的桩顶标高并以书面形式提供给乙方。钻芯完成后，由甲方负责钻芯孔的回灌封闭。④以桩中心平整出12m×12m的场地，如场地是回填土，则需施工单位配合对桩周边土层进行压实，建议打混凝土垫层，提供足够的上拔反力。⑤保证进场、吊装道路的畅通及现场用电(需安装分级电箱到试验点约3m处)，为乙方提供工作方便及各种配合。乙方按照国家现行的标准、规范和规程进行现场检测。6.1.2按合同约定支付检测费用。6.2乙方6.2.1乙方根据甲方通知后3天后进场，并根据检测方案中工期完成现场静载试验工作(遇雨天等特殊情况则顺延)。6.2.2按照国家现行的标准、规范和规程进行检测，按合同的要求和规定的进度，提交检测成果，并对其质量负责。6.2.3负责机械进退场及现场装卸等费用。七、违约责任：7.1甲方未按合同规定完成进场前应做的工作，因而造成不能按时提交检测成果的责任由甲方负责;从现场检测开始起至现场检测结束并退场止，由于甲方原因造成乙方停工、窝工的，每窝工一天，甲方应支付窝工费人民币/元整/天(￥/元/天)。7.2由于乙方提供的试验成果资料质量的不合格，乙方应负责补充完善使其达到质量合格。7.3甲方未按合同规定的日期拨付检测费，每超过一日，应偿付未支付检测费的千分之一逾期违约金(乙方不请款的除外);乙方未按合同规定日期提交检测成果，每超过一日，应减收检测费千分之一。7.4本合同在执行过程中如果发生纠纷，双方应及时协商解决。若协商不成时，则由当地建设行政主管部门协同调解;调解不成时，双方同意向建设方所在地人民法院提起诉讼。第八条本合同约定价款均以人民币为结算单位。第九条本合同自双方签订之日起生效，至所有合同条款履行结束后，本合同即行废止。本合同正本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。甲方单位：(盖章)乙方单位：(盖章)广西云科岩土工程有限公司法人或委托代理人：法人或委托代理人：开户名称：开户名称：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：合同签订日期：年月日建设工程质量检测合同篇3合同编号：工程名称：委托方：服务方：签订日期：年月日委托方(以下简称甲方)：服务方(以下简称乙方)：经甲、乙双方友好协商，甲方的工程质量由乙方负责检测，特签订本合同。一、检测范围见证取样类：水泥物理力学性能，钢筋(连接件)性能，砂、石常规，混凝土、砂浆性能，简易土工，混凝土掺加剂。专项检测项目：主体结构现场检测，钢结构工程检测。备案类检测项目：室内环境检测，墙体、屋面材料，饰面材料，防水材料，门窗，化学分析，建筑节能检测、建筑水电。二、双方的主要义务1、甲方的主要义务：(1)按照本合同约定支付费用。(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定，并保证样品的真实性。(3)现场检测时提供必要的协助。2、乙方的主要义务：(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。(3)协助对甲方的技术进行保密。(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。三、基本信息四、检测程序1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。五、履行方式及期限本合同的履行期限自年月日开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。六、合同价款和支付方式1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20__)113号、苏环计[20__]24号文件执行，文件未列项目经双方协商认定后收取。2、检测费收取的方法按每3000-5000元结算一次。3、当工程竣工，甲方一次付清所剩余款，乙方将检测报告提供完毕。4、检测费用汇入本合同指定帐号。甲方不得开具空头的付款票据，否则赔偿乙方由此产生的经济损失。七、争议解决1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，进行仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。2、检测结果若发生争议，由双方共同认可的检测机构进行复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。八、其他1、违约责任：如有违约，按《中华人民共和国民法典》执行。2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。3、本合同未尽事宜由双方协商解决。3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。委托方：(公章)受托方：(公章)代表人：代表人：经办人：经办人：开户银行：开户银行：建设工程质量检测合同篇4发包人（全称）：__________________承包人（全称）：__________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。一、工程概况（5）本通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（附件4：）；（9）招标文件、招标文件澄清及修改；（10）其他合同文件。双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。发包人：（公章）承包人：（公章）地址：_________地址：_________邮政编码：_________邮政编码：_________法定代表人：_________法定代表人：_________委托代理人：_________委托代理人：_________电话：_________电话：_________传真：_________传真：_________开户银行：_________开户银行：_________账号：_________账号：_________建设工程质量检测合同篇5工程名称：工程地点：合同编号：(由设计人编填)设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：深圳市规划与国土资源局监制发包人：设计人：发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。第二条本合同设计项目的内容：2.12.2设计指标第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：第五条本合同设计收费估算为计费支付进度详见下表。说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.3发包人更变委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人员交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：6.2.3设计合理使用年限为6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额的千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程技术收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用、除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式份，发包人8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到建设工程方案审批机构(深圳市规划与国土资源局或其派出机构)备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同意法律效力。8.12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：(盖章)(盖章)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：备案号：备案日期：年月法定代表人：委托代理人：住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：鉴定意见：经办人：鉴定日期：年日(签字)鉴定日期：年日(签字)建设工程质量检测合同篇6甲方(委托方)乙方(检测方)学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。一、工程概况：工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型：框架建筑面积：11658平方米施工单位：南通大辰建设集团监理单位：如皋市规划设计院鉴证人员：汤友云工程监督注册号：工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅电话：二、检测项目甲方委托乙方检测的检测项目包括：见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测三、检测程序1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天(扣除节日)通知乙方。3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。四、检测收费：按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：1、工程竣工验收结束后一次性结清。2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。五、甲方的权利和义务1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。六、乙方的权利和义务1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方(节假日除外)。6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。七、违约责任、1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。八、附则1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请仲裁。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程质量检测合同篇7甲方：兰殿涛(以下简称甲方)乙方：兰学东(以下简称乙方)甲方兰殿涛，需建房屋三间，由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。经甲、乙双方协商，条款如下：一、甲方建筑范围整栋房屋建筑及乙方施工范围：房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱，楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮，内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。二、甲方要求建筑标准及质量1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米，二楼高度为3.3米，三楼陆抖墙缩飞。2、内部结构需钢筋梁柱，必须由甲方确定，乙方不得擅自变更。3、乙方施工必须保证施工质量，误差不得超过0.5公分。乙方施工期间，甲方视为质量不满如需返工，乙方得遵守甲方意见，损失材料费得由乙方承担赔偿。三、乙方承包施工价格及收费范围1、按照双方磋商，乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元)，乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角，附加西边檐边30公分，侧面按照前面墙角到后面墙角，附加后面檐边40公分，三楼按照一层平方米的三分之一收方。一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。四、甲方要求期限、付款1、在甲方材料满足情况下，乙方不得拖延时间，须按期完工，期限为农历五月竣工。2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。整栋房屋完全竣工，甲方验收合格后一切款目付清给乙方。五、甲方提供甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。六、安全措施甲方要求乙方承包施工，必须安全施工，管理好自己的施工人员，杜绝事故发生。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲方要求证明人、村委证明。上述合同三方签字后生效。甲方签字：乙方签字：证明人签字：建设工程质量检测合同篇8委托方(甲方)：受托方(乙方)：本合同为甲方委托乙方对进行，并支付相应的检测费用。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。第一条甲方委托乙方进行检测工作内容如下：检测工作内容：1、常规建材检测(主要检测项目为：土工、砖、砼、砂浆抗压、砂、石、水泥、砼抗渗、防水材料、砼放射性、