2024版工程建设中的支付担保合同

编号：__________2024版工程建设中的支付担保合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版工程建设中的支付担保合同合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律的适用1.4合同的生效与终止第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点与工期2.3工程质量标准第三章：支付担保方式3.1担保方式的选择3.2担保金额3.3担保期限第四章：支付担保的取得4.1担保人的资格与条件4.2担保的申请与审批4.3担保的取得与解除第五章：支付担保的责任与义务5.1担保人的责任5.2承包人的义务5.3发包人的权利与义务第六章：支付担保的监管6.1监管机构的设立6.2监管程序与要求6.3监管费用的承担第七章：支付担保的变更与终止7.1担保变更的条件与程序7.2担保终止的条件与程序7.3终止后的善后处理第八章：支付担保的违约责任8.1违约行为的界定8.2违约责任的处理8.3违约赔偿的限制第九章：争议解决9.1争议的解决方式9.2争议的调解与仲裁9.3诉讼管辖法院第十章：合同的转让与分包10.1合同转让的条件与程序10.2分包工程的支付担保10.3分包合同的责任与义务第十一章：合同的履行与监督11.1合同的履行要求11.2工程进度与质量的监督11.3支付担保的履行监督第十二章：合同的修改与补充12.1合同修改的条件与程序12.2合同补充的内容与效力第十三章：附件13.1合同附件清单13.2附件的签署与生效第十四章：其他条款14.1保密条款14.2不可抗力条款14.3税法与保险条款14.4与其他相关合同的衔接条款合同编号：2024版工程建设支付担保合同第一章：总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指由甲方（发包人）与乙方（承包人）签订的，为保障工程建设合同的履行，由丙方（担保人）提供的支付担保。1.1.2"工程"是指双方在合同中约定的建设项目。1.1.3"合同金额"是指工程合同约定的总价款。1.1.4"履约保证金"是指为保证承包人按合同约定履行义务，由丙方提供的担保。1.2合同文件的优先顺序1.2.1本合同文件包括合同、附件及其它双方协商一致的书面文件。1.2.2合同文件的解释顺序为：合同>附件>其它书面文件。1.3法律的适用1.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.4合同的生效与终止1.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。1.4.2在合同约定的担保期限届满或合同提前终止的情况下，本合同相应终止。第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：__________2.1.2工程地点：__________2.1.3工程内容：__________2.1.4工程规模：__________2.2工程地点与工期2.2.1工程地点：__________2.2.2工期：从____年__月__日至____年__月__日。2.3工程质量标准2.3.1工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。第三章：支付担保方式3.1担保方式的选择3.1.1双方同意选择履约保证金方式作为支付担保。3.2担保金额3.2.1履约保证金的金额为合同金额的10%。3.3担保期限3.3.1履约保证金的担保期限自合同签订之日起至工程验收合格之日止。第四章：支付担保的取得4.1担保人的资格与条件4.1.1担保人应具备担保能力的法人或其他组织。4.2担保的申请与审批4.2.1承包人应向甲方提交担保申请。4.2.2甲方应在收到申请后10日内审批。4.3担保的取得与解除4.3.1甲方审批同意后，丙方应向甲方提交履约保证金。4.3.2工程验收合格后，甲方应在10日内退还履约保证金。第五章：支付担保的责任与义务5.1担保人的责任5.1.1丙方应保证承包人按合同约定履行义务。5.1.2丙方应在甲方索赔时承担相应的赔偿责任。5.2承包人的义务5.2.1承包人应按合同约定履行义务。5.2.2承包人应在甲方要求的时间内完成工程。5.3发包人的权利与义务5.3.1甲方有权对工程的进度和质量进行监督。5.3.2甲方应在合同约定的时间内支付合同款项。第六章：支付担保的监管6.1监管机构的设立6.1.1甲方应设立专门的监管机构，负责对工程进度和质量的监督。6.2监管程序与要求6.2.1承包人应按甲方要求定期提交工程进度和质量报告。6.2.2甲方应对报告进行审查，并提出监督意见。6.3监管费用的承担6.3.1监管费用由承包人承担。第八章：支付担保的变更与终止8.1担保变更的条件与程序8.1.1在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更担保金额或担保期限，双方可协商一致进行变更。8.1.2变更事项应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。8.2担保终止的条件与程序8.2.1合同提前终止或履约保证金到期退还后，本合同相应终止。8.2.2终止合同应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。8.3终止后的善后处理8.3.1终止合同后，丙方应在甲方要求的时限内办理履约保证金的退还手续。第九章：支付担保的违约责任9.1违约行为的界定9.1.1违约行为包括未按合同约定履行义务、违反合同条款等。9.1.2违约行为的具体界定按照合同约定执行。9.2违约责任的处理9.2.1违约方应承担相应的违约责任，包括赔偿对方因此遭受的损失。9.2.2违约责任的处理按照合同约定和法律规定执行。9.3违约赔偿的限制9.3.1违约赔偿金额不得超过合同金额的20%。第十章：争议解决10.1争议的解决方式10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。10.2争议的调解与仲裁10.2.1在争议解决过程中，双方可同意提交第三方进行调解。10.2.2双方也可以同意提交仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼管辖法院10.3.1双方约定，诉讼管辖法院为工程所在地人民法院。第十一章：合同的履行与监督11.1合同的履行要求11.1.1承包人应按合同约定完成工程建设。11.1.2甲方应对承包人的履约情况进行监督。11.2工程进度与质量的监督11.2.1甲方有权对工程进度和质量进行监督。11.2.2承包人应按甲方要求定期提交工程进度和质量报告。11.3支付担保的履行监督11.3.1甲方应对丙方的履约保证金进行监督。11.3.2丙方应保证履约保证金在有效期内充足。第十二章：合同的修改与补充12.1合同修改的条件与程序12.1.1合同的修改应由双方协商一致，并采用书面形式。12.1.2修改后的合同与原合同具有同等法律效力。12.2合同补充的内容与效力12.2.1合同补充内容应由双方协商一致，并采用书面形式。12.2.2补充内容与原合同一并构成完整的合同体系。第十三章：附件13.1合同附件清单13.1.1附件清单包括工程设计文件、施工图纸等。13.1.2附件清单由双方共同确认，并作为合同的有效组成部分。13.2附件的签署与生效13.2.1附件由双方签字盖章后生效。13.2.2附件的修改和补充应按照合同修改与补充的程序进行。第十四章：其他条款14.1保密条款14.1.1双方应对合同履行过程中的商业秘密予以保密。14.1.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。14.2不可抗力条款14.2.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等。14.2.2因不可抗力事件导致合同无法履行，双方应协商解决。14.3税法与保险条款14.3.1双方应遵守国家相关税法，并承担合同履行过程中的税费责任。14.3.2双方应按国家相关规定参加保险，并承担保险费用。14.4与其他相关合同的衔接条款14.4.1本合同与双方多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方支付担保监管权甲方有权对乙方提供的支付担保进行监管，包括但不限于审查乙方提供的财务报表、现场施工情况等，以确保乙方的施工进度和质量符合合同约定。2.甲方提前终止合同权如乙方严重违反合同约定，甲方有权提前终止合同，并书面通知乙方。在此情况下，甲方有权要求乙方立即停止施工，并承担因此产生的全部费用。3.甲方对乙方分包单位的审查权甲方有权对乙方的分包单位进行审查，包括但不限于审查分包单位的资质、施工经验等。如甲方对分包单位不满意，甲方有权要求乙方更换分包单位。4.甲方对工程变更的审批权如乙方需要对工程进行变更，包括但不限于工程设计、施工方案等，乙方应向甲方提交变更申请。甲方有权审批或拒绝乙方的变更申请，并书面通知乙方。5.甲方对工程进度的监督权甲方有权对乙方的工程进度进行监督，包括但不限于定期审查乙方提交的工程进度报告，并要求乙方按合同约定完成工程。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方支付担保的维持义务乙方应保证支付担保的有效性，确保在合同履行期间支付担保金额充足，以满足合同履行的需要。2.乙方的工程质量责任乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用及因此产生的损失。3.乙方对分包单位的管理责任乙方应对其分包单位的施工行为进行管理，确保分包单位遵守合同约定，如分包单位的行为导致合同违约，乙方应承担相应的违约责任。4.乙方对工程变更的申请权如乙方需要对工程进行变更，包括但不限于工程设计、施工方案等，乙方应向甲方提交变更申请。乙方应根据甲方的审批结果调整施工计划，并承担因变更产生的费用。5.乙方对工程进度的报告义务乙方应按合同约定定期向甲方报告工程进度，包括但不限于工程完成情况、下一步工作计划等。如乙方未能按约定履行报告义务，甲方有权要求乙方支付违约金。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的监管职责第三方中介应负责对甲方和乙方的履行情况进行监督，包括但不限于审查甲方和乙方提交的文件、现场检查等，以确保合同的顺利履行。2.第三方中介的调解职责如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解，协助双方达成一致。调解结果对双方具有约束力。3.第三方中介的违约处理权如甲方和乙方中任何一方违约，第三方中介有权根据合同约定采取相应的违约处理措施，包括但不限于要求违约方支付违约金、解除合同等。4.第三方中介的费用承担第三方中介的费用应由甲方和乙方共同承担。如双方未能就费用承担达成一致，第三方中介有权要求甲方和乙方支付其费用。5.第三方中介的独立性保障第三方中介应保持独立性，不应受到任何一方的操控或影响。第三方中介应公正、公平地履行其职责，确保合同的顺利履行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程预算书4.工程进度计划5.工程质量标准6.支付担保协议7.分包单位资质证明8.工程变更申请9.工程进度报告10.违约金计算公式11.保险单据12.监管机构要求的其他文件二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定履行施工义务，包括但不限于工程质量不符合标准、工程进度严重滞后等。2.乙方未按合同约定提交工程进度报告或提交的报告中存在虚假信息。3.乙方未经甲方同意，擅自分包工程或分包给不具备相应资质的单位。4.乙方未按合同约定支付履约保证金或保证金金额不足。5.甲方未按合同约定支付工程款项或支付金额不足。6.甲方未按合同约定提供施工场地、施工条件等，导致乙方无法正常施工。7.因不可抗力事件导致合同无法履行，一方未履行相应的通知义务或未能采取合理措施减少损失。三、法律名词及解释：1.合同金额：指双方在合同中约定的工程总价款。2.履约保证金：指为保证承包人按合同约定履行义务，由丙方提供的担保金额。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.分包单位：指承包人将合同约定的部分工程转包给其他具有相应资质的法人或其他组织。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时可向甲方申请延期。2.工程质量问题：乙方应立即整改，并承担整改费用。如涉及重大质量问题，甲方有权要求解除合同。3.分包单位违约：乙方应承担分包单位的违约责任，并向甲