桥梁建设工程施工合同

桥梁建设工程施工合同合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施桥梁建设工程，需由乙方承担施工任务，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________桥梁建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：主要包括________________等1.5工程质量标准：____________________二、合同价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容，包括但不限于材料、人工、设备、运输、施工、监理、验收等费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%，经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、合同工期3.1合同约定的工期为____个月，自乙方入场之日起计算。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延迟，应承担相应的违约责任。四、施工要求4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。4.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术标准和规范进行施工，确保工程质量。4.3乙方应保证工程安全，采取有效措施预防事故的发生，对发生的安全生产事故负责处理。4.4乙方应保证工程环保，遵守环保法规，确保工程过程中不对环境造成污染。五、质量保修5.1工程验收合格后，乙方应按国家规定及合同约定对工程进行质量保修。5.2质量保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限按照国家和地方的相关规定执行。5.3保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到通知后7个工作日内到达现场进行处理。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延迟一天，违约金为合同总价款的0.5%。6.2乙方工程质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方返工、整改，并支付相应的违约金。6.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每延迟一天，滞纳金为应支付金额的0.5%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.桥梁建设工程施工图纸2.施工方案和技术要求3.工程质量标准规范4.环保法规及相关文件5.国家及地方有关法律法规6.工程进度计划表7.安全生产措施及应急预案8.质量保修书9.乙方施工组织设计及人员名单10.其他与工程相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成工程：指乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约行为。2.工程质量不符合合同约定：指乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约行为。3.甲方未按照约定时间支付合同价款：指甲方未按照合同约定的时间支付合同价款，视为违约行为。4.其他违反合同约定的行为：指双方在履行合同过程中，任何一方违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.桥梁建设工程：指按照规划要求，跨越河流、道路等障碍物，连接两岸或两地的建筑物。2.合同总价款：指双方约定的工程总价款，包括全部工程内容的价格。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.滞纳金：指未按照约定时间支付款项的一方应支付给另一方的违约金。5.质量保修：指乙方对工程质量承担的保修责任，包括保修期限和保修内容。6.安全生产：指在施工过程中，采取措施预防事故的发生，保障人员生命安全和财产损失。7.环保：指在施工过程中，遵守环保法规，确保工程不对环境造成污染。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如遇到不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应积极沟通，合理调整工程进度计划，并协商顺延工期。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方整改，乙方应按照要求进行整改，并承担相应责任。3.价款支付纠纷：如甲方未按照约定时间支付价款，乙方可以催告甲方支付，如甲方仍不支付，乙方可以依法向法院提起诉讼。4.合同争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，可以先通过友好协商解决，协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：本合同适用于桥梁建设工程的施工，包括但不限于桥梁主体结