2024年企业文化企业建设知识竞赛-中建安装商务人员知识竞赛笔试考试历年典型考题及考点含含答案

2024年企业文化企业建设知识竞赛-中建安装商务人员知识竞赛笔试考试历年典型考题及考点含含答案第1卷一.参考题库(共75题)1.对于专业分包结算，按复审审减额的8%奖励；对于劳务分包及供方结算，按复审审减额的4%奖励。2.质量保证金的扣留方式有哪些？（）A、竣工结算时一次性扣留B、在预付款中扣留C、支付工程进度款时逐次扣留D、双方约定的其他方式3.成本核算与分析要求每月对工程组织盘点，盘点内容不包含（）A、形象部位B、工程产值C、库存D、半成品4.踢脚板工程量按延长米计算，洞口、空圈长度不予扣除，洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。5.监控要素异常变动处于（）区域时，分公司商务部指导项目部制定具体的防控措施方案，通过与合同相对方的函件、谈判以及项目例会或专题例会等方式化解风险。A、蓝色B、黄色C、橙色D、红色6.项目预留风险金的缴纳，以下说法不正确的是（）A、项目商务经理、总工缴纳权重为项目经理基数的50％B、其他项目副职缴纳权重为项目经理基数的30％C、项目经理缴纳权重为按项目建筑面积确定缴纳额度D、自主缴纳的人员可与项目班子协商缴纳，缴纳项目经理基数的5%7.下列哪项不属于技术质量管理部门的建设工程施工合同评审内容（）A、变更、洽商、签证计价方式、确认时间B、技术要求C、施工工艺D、与招投标文件的符合性或差异条款内容核实8.“清单”中对现浇钢砼柱的分类为（）A、矩形柱、圆形柱B、矩形柱、异形柱C、矩形柱、圆形柱、异形柱D、矩形柱、异形柱、构造柱9.局《成本管理手册》主要应对风险为（）A、管理风险B、合同风险C、履约风险D、营销风险E、市场风险10.公司法人授权书必须使用公司标准授权书格式。11.根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008），措施费包括（）A、环境保护费B、劳保费用C、施工井点降水费D、二次搬运费E、冬雨期施工增加费12.项目商务经理负责开展项目法律文书管理，对项目施工管理过程中发生的各种合同文件、来往函件等进行审查。13.现浇砼构件工程量以延长米计算的有（）A、压顶B、预制楼梯C、后浇带D、散水14.已签约合同价中的暂列金额应由（）掌握使用。A、承包人B、发包人C、监理人D、设计人15.拆除侧、平（缘）石时，应考虑其（）A、长度B、厚度C、位置D、材质16.四个阶段商务策划是指（）阶段A、投标报价B、合同谈判C、施工过程D、竣工结算E、后期维修17.项目商务经理参与对发包人的履约评价，对分包合同的的评价及考核。18.“填充墙”项目适用于（）中的墙体A、框剪结构中的嵌砌墙B、混合结构中的承重墙C、框架结构的墙体D、小区围墙E、空斗墙中的窗间墙19.合同评审中，工程承包内容和范围由哪个部门牵头（）A、投标部B、施工管理部C、合约法务部D、成本管理部20.在项目优化实施前（）天，申报单位提交《项目优化立项申报表》一式三份，并附相应优化方案A、7B、14C、21D、2821.谈判策略的选择要充分考虑哪些因素（）A、谈判对象B、谈判焦点C、谈判时间D、谈判的组织方式22.案件处理负责人应当在（）日内撰写《法律纠纷审理结案报告》（以下简称《审理结案报告》），由总法律顾问签字后报上一级单位法律部门A、7B、10C、14D、1523.公司总经济师/总法律顾问主持合同文本的评审、商谈，提出审定意见或提交总经理审批。24.合同解除情形有哪些？（）A、发包人原因导致的合同解除B、不可抗力C、第三方原因导致的合同解除D、双方协商同意的合同解除E、12级大风25.对开工3个月内调离该项目部人员预留风险金的处理，下列说法不正确的是（）A、预留风险金暂不退回本人，并承担项目盈亏风险B、预留风险金暂不退回本人，也不再承担项目盈亏风险C、预留风险金退回本人，不再承担项目盈亏风险D、预留风险金在项目竣工兑现时一并退回本人26.除专用合同条款另有约定外，变更估价按照以下原则处理：（）A、已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定B、已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定C、变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单列明的该项目工程量的变化幅度超过5%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，重新组价D、变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单列明的该项目工程量的变化幅度超过10%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，重新组价E、无论已标价工程量清单或预算书有相同项目的均重新组价27.《项目目标管理责任书》签订后（）天后核定预留风险金额度A、1天B、2天C、3天D、5天28.金属平开门和金属推拉门属同一清单编码分项工程。29.有吊顶天棚抹灰，高度算至（）A、天棚底B、梁底C、板底D、根据情况30.根据《清单计价规范》的规定，下列各项中，（）不是工程量清单项目内容A、项目编码B、项目名称C、计量单位D、备注31.三级单位召开商务例会的时间要求是（）A、必须每月1次B、每半年一次C、每季度一次D、自行确定32.当有两个或两个以上的计量单位的，应结合拟建项目的实际，确定计量单位，同一工程项目的计量可不一致。33.下列选项中不属于预制钢筋混凝土方桩计量单位的是（）A、mB、m3C、根D、t34.除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照以下原则进行变更：.（）A、增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作B、改变工程的基线、标高、位置和尺寸C、取消合同中任何工作D、改变合同中任何工作的质量标准或其他特性E、承包人改变工程的时间安排或实施顺序35.需要外聘律师代理法律纠纷案件的，律师选聘应遵循择优选择的原则，以下哪项因素不属于重点考察因素（）A、对项目所在国法律、合同适用法律的熟悉程度B、在诉讼地或仲裁机构进行诉讼、仲裁的实践经验C、对建筑工程争议纠纷处理的实践经验D、所在律师事务所是否知名36.最终结算支付申请（核准）表中的内容不包含（）A、已预留的质量保修金B、应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额C、应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额D、累计已实际支付的合同价款37.分包签证管理要求中，商务经理于次月10日前，将本月所有连续编号的签证单及《分包经济签证月清确认单》统一报（）进行月度封存。未进行月清封存的签证均视为无效签证，不得计入结算。A、三级单位商务管理部B、二级单位商务管理部C、二级单位档案管理部门D、局总部商务管理部38.钢箱梁的项目特征的是（）A、部位B、探伤要求C、防火要求D、补刷油漆E、安装39.成本控制主要目标中关于材料用量控制目标下列说法正确的是（）A、钢材损耗率≤1.5%B、混凝土损耗率≤1%C、钢管损耗率≤5%D、木方回收率>50%E、扣件损耗率≤4%40.以下哪些文件的编制与核对，应由具有专业资格的工程造价人员承担（）。A、招标控制价B、投标报价C、工程计量D、签证变更E、合同价款调整与结算41.在发承包双方没有认可的其他期限时，调解人应在收到调解委托后（）天内提出调解决定A、7B、14C、28D、3042.合同中的费用包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括（）。A、文明措施费B、利润C、税金D、分部分项费用43.合同谈判策划书在合同谈判前几日完成（）A、2日B、3日C、5日D、7日44.项目法务工作贯穿整个项目周期。45.确定立项后，（）实施，（）、（）相关部门进行过程跟踪与督导，单项优化在相应收入确认、成本核实确定后视为完成A、项目经理B、施工管理部C、总经济师D、三级单位E、二级单位46.合同价款争议的解决方式不包括（）A、调解

B、仲裁

C、诉讼

D、媒体曝光47.现浇混凝土改板应按（）计算A、面积B、个数C、体积D、长度48.下列项目中，以m和m3计量的是（）A、水泥搅拌桩B、砂石桩C、振冲桩D、高压旋喷桩E、地基注浆49.应诉案件原则上由发案单位自行处理，公司（）给予指导监督。A、合约法务部B、项目部C、商务部D、技术质量部50.总包签证索赔管理要求中，超过（）的单项签证提交发包人前，经三级单位商务管理部审核、总经济师审批后报出。A、5万元B、8万元C、10万元D、50万元51.下面“清单”计量规则中，正确的是（）A、屋面保温隔热材料以铺设材料的体积计算B、水泥砂浆地面按实面积计算C、现浇钢砼坡道按钢砼实体积计算D、平屋面上铺设的防水卷材应按水平投影面积计算52.预计总收入与总成本调整，三级单位的审核部门为（）A、三单位施工管理部B、三级单位商务管理部C、三级单位物资设备部D、三级单位财务资金部53.局《成本管理手册》（CSCEC8B-CM-2013）中，“标价分离”中的“价”是指（）A、实际成本B、责任成本C、计划成本D、标准成本54.应由项目总工提出的签证索赔发起包括（）A、发包人未按约定交付图纸B、非我方原因调整施工方案C、由于设计变更造成返工D、发包人未及时支付工程款E、发生不可抗力55.承包人对安全文明施工费应专款专用，并在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。56.分包签证管控要点中签证单必须量化包括（）A、工程量B、工作内定C、工作人数D、工作地点E、工作时间57.下列工作中不属于商务策划内容的是（）A、图纸会审B、重新组价C、深化设计D、标价分离58.分供方招标控制价管理时，下列属于项目商务经理工作内容有（）A、对比项目商务标，分析清单包含工作内容、标准、量、价B、调研当地市场价格水平C、审查分供方资质D、核实安全生产许可证59.喷刷墙面涂料部分不需要注明内墙或外墙。60.编制清单时，水泥劲性搅拌维护桩的计量单位为（）A、mB、M3C、根D、M261.综合单价分析表中，综合单价组成明细不包含（）A、直接工程费B、企业管理费C、利润D、规费62.《项目目标管理考核兑现办法》规定，项目优化考核兑现应事前立项，且一事一立项，专业工程单项优化立项基数应为（）A、预计效益≥50万B、预计效益≥30万C、预计效益≥40万D、预计效益≥20万63.根据《成本管理手册》，下列关于成本主要目标控制正确的是（）A、工期控制：合同履约率（含签证）100%B、木方回收率＞70%C、有合同收款权按合同时点回收率95%D、钢管损耗率≤2%E、临时设施费控制在2%以内64.按照归口管理的原则，合同优化由（）部门进行审批A、市场营销部B、施工管理部C、商务管理部D、总经济师65.按照归口管理的原则，下列哪些优化立项分类由三级单位商务管理部进行审批（）A、合同优化B、设计变更、双优化C、签证、索赔D、钢筋翻样、钢筋管控量差E、提高总包管理费比例66.工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付等工程造价文件的编制与核对，可以由非专业资格的人员承担。67.依据《项目目标管理考核兑现办法》，项目优化奖采用（）方式计算，并考虑一定的难度系数。A、按比例计提B、阶段奖励C、预提奖金D、分段超额累进计算68.项目季度目标考核中，（）作为记取奖金的基数。A、月度平均工程计量确认率B、发包人确认的工程计量C、同期实际成本D、人均计量69.对调解人的调解决定承、发包方存在异议时，应在收到调解决定后（）天内，向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由A、7B、14C、28D、3070.混凝土风井、电缆井、消防水泥在混凝土电梯井清单项目中列项。71.实际工程量比招标工程量清单减少15%，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调低措施项目费。72.示范文本中通用条款中约定有哪几种合同价格形式？（）A、总价合同B、成本加酬金C、单价合同D、固定总价合同E、固定单价合同73.除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的（）支付违约金A、一倍B、两倍C、三倍D、四倍74.工程计量包括（）A、对内计量B、对外计量C、物资计量D、专业分包计量75.《合同解除审批表》由（）审批A、解除合同评审会B、各参会部门C、授权批准人D、总经济师第2卷一.参考题库(共75题)1.下列哪项属于分公司商务部的职责（）A、开展合同管理业务培训，持续提升分公司管理队伍业务素质能力B、负责（或牵头组织）对合同文件进行评审C、监督、检查和考核分公司合同的订立及履行情况D、组织合同额10亿以下的一级交底2.下列选项中属于沥青混凝土面层项目特征必须描述的是（）A、沥青品种B、材料品种C、石料粒径D、沥青混凝土种类3.首席争议评审员由谁确定？（）A、合同当事人共同确定B、合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定C、发包人D、由评审机构指定E、监理4.工程量清单与合同的关系是（）A、工程合同是工程量清单的编制基础B、两者没有联系C、工程量清单是工程合同的组成部分D、不确定5.应建立合同保密制度，任何人不得以任何形式泄露合同再订立和履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密。6.发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在（）中予以明确。A、专用合同条款B、协议书C、通用条款D、附件7.发包人在安全文明施工费付款期满后7天内仍未支付的，若发生安全事故，由（）承担相应责任A、发包方B、承包方C、监理方D、发、承包各承担50%8.“清单”中走廊栏杆外刷油漆应（）A、以其图示长度计算B、以其外框内外的垂直投影面积计算C、以其单面外围面积D、以构件外表面的展开面积计算9.“清单”现浇砼挑檐工程量按（）计算A、挑出墙外水平投影面积B、挑出墙外砼体积C、挑檐延长米D、墙外挑檐水平竖直展开面积10.修建机械上下坡道的土方量应（）A、按机械台班计算B、并入挖土方工程量计算C、按签证人工计算D、不计算11.具备竣工考核条件后，（）组织填报竣工考核兑现申报书，各相关部门提供基础资料A、项目经理B、项目商务经理C、项目总工D、项目生产经理12.施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用，属于安全文明施工措施费中的（）。A、环境保护B、文明施工C、安全施工D、临时设施13.谈判需有完整的记录，且准确无误。谈判结束后应于几日内形成书面记录和记要（）A、2日B、3日C、5日D、立即14.以下关于招标控制价错误的是（）。A、招标控制价必须委托造价咨询机构编制B、招标控制价不得公布C、招标控制价可以上调或下浮D、拟定的招标文件和招标工程量清单是编制招标控制价的依据之一E、投标人经复核认为招标控制价未按照规范规定进行编制的，可以进行投诉15.施工中进行工程计量，当发现招标工程量清单中出现工程量增减时，应按（）计算。A、发包人人招标工程量清单数量B、承包人投标工程量清单数量C、承包人计量报告中所列的工程量D、承包人在履行合同义务中完成的工程量16.成本控制主要目标中下列说法正确的是（）A、工期履约率（含签证）100%B、分供方最低价中标C、减少质量通病，降低返工、维修成本D、有合同收款权的应收款按合同时点回收率100%17.下列哪项不属于合同变更情形（）A、合同工期和工程地点的变更B、承包人指定分包商C、合同中约定的质量标准发生变更D、合同中约定的施工工艺和技术发生较大变更18.竣工目标考核兑现分配的主责部门是（）A、项目经理B、二级单位财务资金部C、二级单位成本管理部D、二级单位人力资源部19.通用条款中进度付款申请单应包括下列内容：（）A、已完成不合格的产值B、截至本次付款周期已完成工作对应的金额C、应增加和扣减的变更金额D、对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额E、尚未确认的产值20.下列属于竣工结算资料清单中的商务资料是（）A、图纸会审、设计变更B、竣工图纸C、业主认价单D、分包合同21.由于发包人的原因导致工期延误从而产生的人工材料上涨费用，由（）承担？A、发包人B、分包商C、承包人D、工程师22.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。23.哪些工程项目必须设立项目法律顾问（）A、三亿元以上的项目B、股份公司名义项目C、合同法律风险较大的项目D、子公司名义项目24.对“清单”中（）等项目，投标人可不单列项目计算工程量，而在报价中考虑A、土石方工程中的放坡、操作工作面、支挡土板B、基础施工时的明沟排水、井点降水C、桩基工程中的送桩、桩孔填料D、灌注桩中的钢筋笼制作安装E、充盈量25.“泥浆护壁成孔灌注桩”的特征描述应包括的内容有（）A、空桩长度、桩长B、桩径C、泥浆池槽的砌筑D、成孔方法E、混凝土养护26.签订项目目标管理责任书的合同主体是（）A、二级单位和三级单位B、二级单位和项目部C、三级单位和项目部D、项目部和项目成员27.股份公司知识产权管理工作由（）统一管理A、办公厅B、科技部门C、信息部门D、法律事务部28.总包结算奖励对象主要为（）等结算参与人员A、项目经理B、商务工程师C、商务经理D、安全工程师E、总工29.构筑物有防潮层工作面的宽度是（）A、400MMB、500MMC、600MMD、700MM30.二级交底书经参加交底人签字后由（）保管，并报分公司商务部备案A、工程部B、项目部C、资金部D、市场部31.股份公司（包括有营业执照的分支机构）作为一方当事人的国内法律纠纷案件，由股份公司（）处理A、总经理B、法人代表C、法律事务部D、总法律顾问32.暗挖区间土石方超挖工程量因具有不确定性，应单独计算。33.总包签证索赔管理要求中，项目签证索赔小组的组长是（）。A、项目经理B、商务经理C、项目总工D、生产经理34.因经营管理客观需要，业主或政府主管部门、银行机构等有制定授权委托格式的，经公司合约法务部审核同意，可以使用制定格式。35.监理人审查承包人按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件可以减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。36.其他项目清单计价表中内容说法正确的有（）A、计日工应按发包人实际签证确认的事项计算；B、总承包服务费不调整C、索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算D、现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算；E、暂列金额应减去合同价款调整（包括索赔、现场签证）金额计算，如有余额归发包人。37.总包结算核对达成一致意见时，须项目商务经理、项目总工、项目经理、（）会签后方能签字盖章A、三级单位总经济师B、二级单位总经济师C、三级单位经理D、二级单位经理38.承包人采购材料和工程设备的，应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度，当没有约定，且材料、工程设备单价变化超过（）比例时，超过部分的价格应按照清单计价规范要求调整。A、0.03B、0.05C、0.1D、0.1839.自流坪楼地面按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面（）等所占面积。A、构筑物B、设备基础C、室内铁道D、地沟E、间壁墙40.在楼地面面层，“清单”工程量计算中，对门洞、空圈等开口部分并入计算的有（）A、水泥砂浆面层B、细石砼面层C、水磨石面层D、硬木地板41.对某建筑物屋面作防水涂膜，其一砖女儿墙轴线尺寸为10m×7m，女儿墙涂膜高出屋面板40cm，则屋面防水涂膜工程量为（）平方米A、83.6B、76.8C、76.61D、79.1942.钢管桩的计量单位有（）A、tB、m3C、根D、m43.招标人是否接受联合体投标，应当在（）中载明A、资格预审公告B、招标公告C、投标邀请书D、资格预审文件E、投标文件44.项目部应要求哪方提供授权文件（）A、业主（甲方）B、监理C、分供商D、政府职能部门E、其它各相关方45.下列关于石方说法正确的是（）A、挖石方按设计图示尺寸以体积计算B、石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算C、暗挖石方超挖部分可以计算工程量D、暗挖石方超挖工程量在综合单价中考虑E、弃渣运距可以不描述，但应注明由投标人自行考虑46.钢箱梁按设计图示尺寸以质量计算，不扣除（）的质量。A、焊条B、铆钉C、孔眼D、螺栓47.《中建总公司下属三级单位》5000万人民币的案件策划审批单位是（）A、三级单位B、三级单位总法律顾问C、二级单位法律部门D、股份公司法律部门48.距离公司所在地较远或者经营规模较大的分公司经公司批准后可单独选聘常年法律顾问。49.规费、税金项目计价表中，不属于税金项目清单包括的内容的是（）A、营业税B、教育费附加C、地方教育费D、总承包服务费50.钢筋工程计算中，按设计图示尺寸长度乘以单位理论重量计算，其中有（）还需按钢筋预留孔道长度的计算规定增减一定钢筋长度A、预制构件钢筋B、先张法预应力钢筋C、后张法预应力钢筋D、钢筋笼E、预应力钢丝束51.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》的规定，有关墙柱面工程工程量计算，说法正确的有（）A、柱面抹灰按设计图示柱断面周长乘以高度以面积计算B、柱面镶贴块料按设计图示尺寸以实贴面积计算C、墙饰面按设计图示墙外围尺寸乘以净高以面积计算D、柱（梁）面按设计图示饰面外围尺寸以相应面积计算E、隔断按设计图示框外围尺寸以面积计算52.当承包人费用索赔与工期索赔要求相关联时，发包人可以只作出费用赔偿决定，而不需作工期延期决定。53.项目目标管理包含以下哪些工作内容（）A、标价分离B、责任书签订C、风险金预留D、考核兑现E、现场施工管理54.本规范各项目仅列出了主要工作，除另有规定和说明外，应视为已经包括完成该项目所列或未列的全部工作。55.监理人收到承包人的关于（）和（）的报告后，经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按变更约定办理。A、开工申请报告B、变更申请报告C、异常恶劣的气候条件D、签证E、不利物质条件56.“挖基础土方”项目内容中不包括（）A、基础降水B、基底钎探C、土方外运D、挡土板支拆57.现浇混凝土沉井井壁及隔墙的项目特征包括（）A、混凝土强度等级B、下沉深度C、断面尺寸D、土壤类别E、防水抗渗要求58.直埋式预制保温管的工作内容是（）A、垫层铺设B、垫层养护C、管道铺设D、接口处保温E、实验59.人行道整形碾压，按设计图示尺寸以面积计算，不扣除（）所占面积。A、侧石B、树池C、平石D、各类井60.底宽7米以内，底长大于底宽3倍以上按开挖（）土方。A、一般道路B、沟槽C、基坑D、平整场地61.母钟设备包括（）、二级母钟A、一级母钟B、中心母钟C、三级母钟D、首级母钟62.项目商务经理的职责有哪些？（）A、参与对发包人履约评价，对分包合同履约的评价及考核B、负责开展项目法律文书管理，对项目施工管理过程中发生的各种合同文件、来往函件进行审查C、负责建立建立各类合同台账D、按公司合同档案要求，及时收集、记录、整理、保存与合同有关的协议、函件、法律文书等资料63.总包合同评审时，合约法务部评审职责中包括哪些内容？（）A、预付款担保B、履约担保C、农民工工资支付担保D、工程承包内容和范围E、质量安全64.分供方招标控制价管理中，对招标小组上报的招标结果和中标单价进行审批的权限是（）A、三级单位总经济师B、二级单位总经济师C、招标小组组长D、二级单位总经理65.下列哪项不属于建设工程施工合同一级交底的依据（）A、发包人的资信情况B、现场踏勘记录C、投标文件D、监理合同66.积案必备条件为未结案的起诉、申请仲裁案件，公司已作坏账处理，计提坏账准备金达到（）万以上的案件A、30B、50C、60D、8067.未达到质量目标，发包人不追究责任的，扣减奖金总额的（），发包人追究责任的，扣减奖金总额的（）。A、0.03B、0.05C、0.07D、0.1E、0.1568.规费、税金项目计价表中，不包含（）A、社会保险费B、住房公积金C、工程排污费D、总包服务费69.地面工程中的各种面层、找平层、垫层材料应分别列项计算。70.合同谈判的底线目标必须坚持。71.隧道灯具包括（）A、防潮除湿灯B、高压钠灯C、防水防尘灯D、应急灯E、安全出口灯72.钻孔灌注桩泥浆池建造和拆除工程量按（）计算。A、灌注混凝土工程量B、设计桩长×设计桩C、灌注混凝土加充盈量D、成（冲）孔工程量73.以下哪项不属于投标部的合同评审分工（）A、垫资B、计价方式C、工程量确定方式D、价格条件74.收到兑现审批通知后（）天内，项目部确认竣工兑现审批书，并填报《竣工目标考核奖金发放表》，报二级单位成本管理部、人力资源部审核A、28B、7C、14D、37