建设工程勘察合同（一）

建设工程勘察合同（一）（示范文本）（岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探）工程名称：工程地点：合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发包人：勘察人：签订日期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局年月发包人：勘察人：发包人委托勘察人承担：任务。根据《中华人民共和国合同法》及相关国家法规的明确规定，鉴于本工程的实际情况与特殊需求，为确保工程勘察工作的顺利进行及质量达标，发包人与勘察人经过充分协商并达成一致，特订立本合同，双方将严格遵守合同条款，并相互协作，共同推进工程的顺利实施。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：1.6承接方式1.7预计勘察工作量：第二条发包人应确保及时向勘察人提供以下文件资料，并对其内容的准确性及可靠性承担相应责任。2.1请提供本工程的批准文件（复印件）以及用地、施工、勘察许可等相关批件（复印件），并标明用地红线范围。2.2请提供工程勘察任务委托书，明确技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图等相关资料。2.3请提供勘察工作范围内已有的技术资料，以及工程所需的坐标与标高资料，以确保勘察工作的顺利进行。2.4请提供勘察工作范围内地下已有埋藏物的详细资料，包括但不限于电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等，并提供具体的位置分布图，以便勘察人员全面了解现场情况。2.5若发包人无法提供上述资料，需由勘察人自行收集的，发包人应向勘察人支付相应的费用，以补偿勘察人因此而产生的额外成本。第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作的有效期限应以发包人发出的开工通知书或合同中明确规定的时间为准。在特殊情况下，包括但不限于设计变更、工作量调整、不可抗力因素干扰以及非勘察方原因引发的停工、窝工等情形，工期应相应予以顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。4.2.2本工程勘察费预算为元（大写），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度％时，向勘察人支付预算勘察费的％的工程进度款，计元；勘察工作外业结束后天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的％，计元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人在委托任务时，务必以书面形式向勘察人详尽阐述勘察任务及技术要求，并确保按照第二条的相关规定，提供完整的文件资料。5.1.在勘察工作所涵盖的区域内，对于缺乏相关资料与图纸的特定地区（段落），发包方应承担起明确地下埋藏物的职责。如若发包方未能提供上述所需资料与图纸，或所提供的资料与图纸存在不可靠性，导致地下埋藏物情况不明，进而在勘察作业过程中引发勘察人员的人身伤害或造成经济损失，发包方应依法承担相应的民事责任。5.1.3发包人应迅速且有效地为勘察人提供勘察现场所需的工作条件，并妥善解决在此过程中出现的各类问题。包括但不限于：确保土地征用的顺利完成、合理处理青苗树木的赔偿事宜、拆除可能影响勘察工作的地上及地下障碍物、有效应对施工扰民问题并排除影响施工正常进行的因素、对施工现场进行必要的平整工作、确保通行道路的畅通无阻、接通所需的电源和水源、挖掘适宜的排水沟渠，以及为水上作业提供必要的船只等。同时，发包人应承担上述所有措施所产生的相关费用。5.1.4若勘察现场需实施看守措施，特别是在涉及有毒、有害等高危作业环境时，发包方务必指派专职人员负责现场的安全保卫工作。同时，发包方应严格按照国家相关法规要求，为从事危险作业的现场人员提供必要的保健防护措施，并确保相关费用由发包方承担，以确保现场作业人员的生命安全和身体健康。5.1.5在工程勘察工作启动之前，若发包人负有提供所需材料的职责，其应当严格依据勘察人提出的工程用料计划，确保按时提供各类所需材料及其产品合格证明。此外，发包人还需承担相关费用，并负责将材料运送至勘察现场。在材料到达现场后，发包人应指派专人与勘察人的人员共同进行验收工作，以确保材料的质量与数量均符合勘察工作的实际需求。5.1.6在勘察过程中，一旦发生任何变更事项，必须按照规定的正式变更手续进行办理。在完成相关手续后，发包人应当根据实际发生的工作量，对勘察费用进行支付。5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.9发包人应严格保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术以及合理化建议等信息的保密性。未经勘察人明确同意，发包人不得擅自复制、泄露、修改、传送或向第三方转让该等信息，亦不得将上述内容用于本合同规定范围之外的其他项目。若发包人违反上述规定，将依法承担相应的法律责任，并且勘察人有权依法进行索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应依据国家制定的相关技术规范、标准、规程以及发包人提供的任务委托书和技术要求，严格执行工程勘察工作。勘察人应确保按照本合同所规定的时间节点，提交质量合格的勘察成果资料，并对此负有明确的责任。5.2.2鉴于勘察人所提交的勘察成果资料未达到质量标准，勘察人有责任免费进行补充完善，直至达到合格水平。若勘察人无法有效完成补充完善工作，需另行委托其他单位进行时，所有相关勘察费用应由勘察人全额承担。此外，若因勘察质量问题导致重大经济损失或工程事故，勘察人除需依法承担相应法律责任，并免除直接受损部分的勘察费用外，还应根据实际损失程度向发包人支付相应的赔偿金。赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的％。5.2.3在工程勘察工作正式启动之前，应编制详细的勘察纲要或勘察组织设计，并安排专人协同发包方的工作人员，共同验收发包方所提供的各类材料，以确保材料质量满足勘察要求。5.2.4在勘察过程中，基于工程的岩土工程条件（或工作现场的地形地貌、地质以及水文地质条件）以及相关的技术规范要求，我方会向发包人提出关于增减工作量或修改勘察工作的专业建议。为确保勘察工作的顺利进行和准确性，我方将遵循规定流程，办理正式的变更手续。5.2.5在现场执行勘察工作的勘察人员，应严格遵守发包人所制定的安全保卫规定及其他相关规章制度，并承担起对相关资料进行保密的义务。5.2.6本合同相关条款以及补充协议中所规定的，关于勘察人应承担的其他责任事项。第六条违约责任6.1鉴于发包人未能向勘察人提供必要的工作与生活条件，导致勘察人出现停工、窝工现象或频繁往返进出场地的情况，发包人除应依据预算的平均工日产值向勘察人支付相应的停、窝工费用外，还需根据实际工日情况对工期进行合理顺延。同时，发包人亦应负责承担勘察人因频繁进出场地所产生的相关费用及调遣费用。6.2因勘察人因素导致勘察成果资料未能达到既定的质量标准，进而无法满足相关技术规范的要求，因此，由此产生的返工勘察费用应由勘察人自行承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。6.4根据合同约定，若发包人未能依照规定时间（日期）支付勘察费用，自逾期之日起，每延迟一日，发包人应承担未支付勘察费用千分之一的逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同一经签署，若发包方未履行其合同义务，则无权要求返还所支付之定金；相应地，若勘察方未履行其合同义务，则须按双倍标准返还定金。第七条关于本合同中未详尽涉及的相关事宜，发包人与勘察人经深入沟通与协商，达成一致意见，并据此签署补充协议。该补充协议与本合同具有同等法律效力，双方均应严格遵守并执行。第八条其它约定事项：第九条本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁。发包人与勘察人若未在本合同中明确约定仲裁机构，且后续亦未能就仲裁事宜达成书面协议，则双方均有权依法向人民法院提起诉讼。本合同一式份，发包人份、勘察人份。发包人名称：勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电