整治人居环境施工合同范本

整治人居环境施工合同范本合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于____________、____________、____________等。1.4工程规模：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。1.6工程质量标准：符合____________等国家相关法律法规及行业标准。二、合同工期2.1工期自________年____月____日起至________年____月____日止。2.2施工方如因自身原因导致工程延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期一天，违约金为工程总价款的____________%。三、施工方义务3.1施工方应按合同约定的内容、质量标准、工期要求完成施工任务。3.2施工方应严格按照国家有关法律法规进行施工，确保施工安全，避免对周围环境造成污染。3.3施工方应自觉接受业主、监理及有关部门的监督和管理，配合做好施工现场的各项工作。3.4施工方应承担工程质量保修期内的一切维修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。四、业主义务4.1业主应按照合同约定的时间和方式向施工方支付工程款。4.2业主应向施工方提供施工所需的场地、水源、电源等条件，并确保施工场地符合施工要求。4.3业主应协助施工方办理相关施工手续，包括但不限于规划许可、施工许可等。4.4业主应在合同约定的期限内完成工程验收，验收合格后支付剩余工程款。五、工程款支付及结算5.1工程款支付分为三个阶段，分别为：____________%、____________%和____________%。5.2第一个阶段工程款支付条件为：施工进度达到____________%。5.3第二个阶段工程款支付条件为：施工进度达到____________%。5.4第三个阶段工程款支付条件为：工程验收合格。5.5业主支付工程款时，应扣除合同约定的质量保证金。5.6工程款支付方式为：____________（现金、转账、支票等）。六、违约责任6.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2施工方如未按合同约定的工期完成工程，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期一天，违约金为工程总价款的____________%。6.3业主如未按合同约定的时间支付工程款，应按逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：逾期一天，违约金为应支付工程款的____________%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程款支付完毕之日起终止。8.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表（签名）：____________代表（签名）：____________签订日期：________年____月____日一、附件列表：1.整治人居环境施工设计图纸2.施工方案和施工组织设计3.施工合同履行过程中所需的相关审批文件4.工程质量验收标准和方法5.施工安全防护措施方案6.工程进度计划和施工计划7.施工方资质证明文件8.业主方提供的施工场地相关资料9.工程保修条款及相关证明文件二、违约行为及认定：1.施工方未按合同约定完成施工任务，或施工质量不符合约定标准的，视为违约。2.施工方未按合同约定时间完成工程的，视为违约。3.业主未按合同约定时间支付工程款的，视为违约。4.业主未提供施工所需条件的，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工场地、协调相关事宜等。2.乙方：指合同中的施工方，负责完成施工任务、保证施工质量等。3.合同工期：指合同约定的工程开始和结束的时间。4.工程款支付：指业主根据施工进度和合同约定向施工方支付的款项。5.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。6.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全等方面的检查、评定。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：严格按照施工标准和验收方法进行施工和验收，发现问题及时整改。3.合同款项支付：双方按照合同约定的支付条件和时间履行付款义务，确保工程款及时支付。4.施工安全问题：施工方应做好安全防护措施，确保施工现场安全。5.合同履行过程中的其他争议：通过友好协商解决，协商不成时，可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类整治人居环境施工项目，如村庄整治、城市改造等。2.适用于