光伏发电项目施工劳务分包合同 标准版全套

光伏发电项目施工劳务分包合同承包人：（甲方）分包人：（乙方）鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就专业分包事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况1、工程名称：2、工程地点：承包内容：除附件清单中主要材料设备（光伏组件、支架、电缆、箱变、逆变器通讯柜）采购外所有工作内容。包括但不限于测量放线定位、场地平整、场内道路、卸桩、材料二次转运、引孔、吊桩、打桩、桩头防腐材料采购及施工、其他建筑工程材料采购及施工；电缆安装（从组件接入箱变，防火涂料防火封堵采购和施工、试验检测、标识等）、支架安装、光伏板安装、防雷接地工程（含开挖回填及组件接地、支架接地、设备接地、防腐刷漆、及接地黄绿漆等所有材料采购和施工）、汇流箱安装、箱逆变一体机安装、逆变器通讯柜安装（含钢支架）、标识标牌采购及安装、分系统调试等以及为了完成本合同工作内容而采取的必要辅助性工作若甲方增加或减少合同范围施工内容或工程量，乙方必须服从甲方安排，具体施工区域以项目部调配和完成施工图纸工作内容为准。当乙方履约能力达不到相关要求时，甲方有权减少直至取消合同，且甲方不承担任何责任和经济损失。二、分包合同价款2.1、本工程的工程费用采用下列【3】方式计算：（1）固定劳务报酬；（2）约定不同工种劳务的计时综合单价，按确认的工时计算；（3）约定不同工作成果的计件综合单价，按确认的工程量计算。本合同采用固定综合单价，综合单价

元/W，暂定工程量10MWP，工程量以验收合格实际完成工程量计算。本合同含增值税签约合同价格为人民币（大写）（¥），详见已标价工程量清单，其中：①不含增值税签约合同价为人民币（大写）（¥）；②增值税率为【增值税普通发票1%】，增值税为人民币（大写）（¥）；结算按580W/块组件*实际安装支架组件板成套块数*分包单价，工程量的计算不得超过甲方与总承包方对于本合同协议施工工程范围内的结算工程量。如若乙方施工过程中能满足附件中甲方的目标和要求（包括满足甲方、业主及总包方的质量、进度、安全、环保、工期、首并和全容量并网等要求），并于月日完成组件及电气安装，项目验收合格。2.2、劳务报酬及综合单价包含但不限于：（1）分包工程人工费、辅材费、机械费、管理费和利润、规费、税金、施工及生活用水用电、现场与其他队伍的配合费、临时用地、修建堆场、材料转运费、桩基检测配合费用（协助甲方进行检测取样工作及取样部位的善后工作）、对本工程及已施工完毕的成品保护费、环境保护、水土保持；（2）脚手架，超高降效，降排水，垂直运输，临时设施，安全文明，雨季、冬季和高温增加费以及保证工期、质量及缺陷保修、工完场清、单体及联合调试、竣工验收等措施费用；（3）施工过程中需缴纳的各类保证金及五通一平费用；（4）施工期间材料的上涨及人工的市场风险；（5）食宿费由乙方自行承担，安全帽、反光背心等安全文明施工费用均为乙方自行承担，甲方代为乙方购买，费用从乙方进度款中扣除；（6）以上价格包含乙方机械、人员进出场、停工窝工损失及赶工等费用；（7）其他甲方与总包方施工合同（详见附件清单）对应的所有有关的工作内容都应在包干单价中考虑。三、工期要求3.1、计划开工日期：本分包工程暂定于年月日开工（具体按甲方书面通知时间为准）；3.2、计划完工日期：本分包工程暂定于年月日完工（符合建设单位及甲方进度计划要求）；3.3、合同工期总日历天数为：天。合同工期总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。过程中甲方下发的节点工期计划亦作为合同工期考核的依据。3.4、甲方为乙方施工提供便利条件，乙方应合理安排劳动力、机具，确保投入的劳动力、机具满足施工质量、进度和安全要求。3.5、本工程要求必要时候乙方能保证现场24小时昼夜加班施工，同时确保节假日、农忙期间能正常施工，以确保甲方的总工期的需要。3.6、由于乙方原因，未能按合同进度计划完成工作，或项目部管理人员认为乙方的进度不满足合同要求，乙方应采取措施加快施工进度，并承担加快进度所增加的费用。甲方有权增派人员、机械完成乙方未能如约履行的合同工程量，相应的费用按1.2倍从乙方合同中扣减，同时承担2000元/天的违约金。3.7、因业主方设计变更或遇到不利地质条件造成工期延误的，乙方应于事件发生24小时内向甲方提交书面的工期延误申请，否则视为乙方自动放弃工期索赔。3.8、因业主或外部协调造成无法连续施工超过7天的，乙方应积极主动采取措施降低损失（包括但不限于合理安排管理人员及现场作业人员、现场已有材料及时周转保护等）。四、质量要求4.1、本分包工程质量标准双方约定为：执行国家、地方或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准，并满足建设单位对工程质量的要求；乙方应建立健全质量保证体系，确保分部分项工程一次验收达到“合格”的质量标准,并有具体质量保证措施及承诺。在施工中必须认真按本工程的技术规范、国家及行业有关技术规范、施工合同的要求，达到业主、总承包方及监理单位要求；严格按照审定的施工组织设计等有关文件施工。4.2、乙方应严格按图纸及有关规范、标准以及甲方的施工组织设计和技术交底组织施工，严格实施三检制度。施工过程中出现质量问题，在甲方和监理签发的质量整改通知单指定时间内，必须整改达标；逾期未整改完毕者由甲方项目部进行处罚，罚款从当月结算款扣除，并继续要求整改直至符合要求。因乙方未按规定要求造成下列质量责任事故的，乙方应承担全部责任和费用，同时甲方按以下原则追加处罚并在结算款中扣除：a）发生重大及以上质量事故，扣除10-20万元/次；b）发生较大质量事故，扣除5-10万元/次；c）发生一般质量事故，扣除2-5万元/次；4.3、如因乙方原因不能达到本工程质量目标，甲方有权对其给予经济处罚直至终止合同，乙方还应承担由此给甲方带来的所有损失（含直接损失及承包方因本项目而对他人承担的合同、协议项下的责任等）。五、安全文明生产5.1、本工程安全文明管理目标为：杜绝重伤及死亡事故，杜绝发生因安全文明施工问题被政府或媒体曝光、不良行为公示等负面事件，且满足项目相关奖项的评选要求。在施工过程中必须严格遵守安全生产法律法规及相关安全文明要求。如未达到上述安全文明施工要求，有权对其给予经济处罚直至终止合同，由分包单位承担甲方的一切损失和责任。5.2、乙方必须严格按甲方环境管理手册和职业安全健康管理手册要求及国家相关法律法规对造成重要影响的环境因素和职业健康因素采取整改措施，配合甲方制定环境和危险源因素识别清单，对工人实行标准化管理，做到室内、外清洁及统一规范，针对危险源的不同性质制定相应的应急预案。。5.3、乙方采取严格的安全防护措施，注意安全设施的完善和维护，确保自身生产和生活区域内的防火及用电安全，生活区域内严禁使用超负荷用电器及其它禁止使用的电器。乙方所有照明和用电器使用的电缆、电线必须同时满足生产和安全的要求。乙方所有用电器按规定配备漏电保护器，进行可靠的接地接零。乙方承担由于自身安全措施不力造成的安全事故的责任和因此发生的费用。5.4、乙方在甲方的指导和监督下，做好违反安全操作规定行为的整改。若发生乙方由于违规操作导致伤亡事故的情况，应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时做好善后处理。甲方为抢救提供一切必要条件，发生的所有费用由乙方承担。乙方由于违规操作导致伤亡事故造成的所有经济损失及法律责任均由乙方承担。5.5、乙方所有操作工必须持有效上岗证上岗，甲方随时进行检查，如发现能力不足，有权立即清退，乙方必须加强职业病防治工作，保护作业人员健康。5.6、乙方进入施工区的所有员工必须正确佩戴安全帽和反光背心。5.7、乙方必须杜绝任何打架斗殴现象。5.8、吊运材料使用的钢缆绳，乙方必须根据磨损情况及时进行更换，否则由此引发的安全事故由乙方负全部责任。5.9、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。5.10、工程甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。5.11、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由乙方提供使用计划，由工程甲方负责供应，所需费用从乙方工程款中扣除。5.12、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告工程甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。5.13、乙方和工程甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。5.14、乙方必须严格遵守现场文明施工管理规定，并配备相应的专门人员负责文明施工。5.15、乙方按文明样板工地要求科学组织施工，每道工序都必须包干责任范围内的垃圾清理和材料归堆、标识工作，做到工完场清，乙方所承包施工范围内工序完成后12小时内清理打扫建筑垃圾和转运建筑材料，并按甲方指定地点堆放，为下道工序创造良好的施工环境。因乙方原因造成的相关管理部门罚款由乙方承担。5.16、乙方施工的工程如未达到合同约定标准，甲方将通知乙方定期整改，整改仍然达不到要求，甲方将自行组织人员实施达标，所发生的费用由乙方承担。5.17、乙方应对所属员工进行安全文明教育和交底，乙方员工不得在场区内滋事或与外来人员发生纠纷，并教育员工在公众场合注意仪表形象，严禁赤裸上身或仅着内衣在施工现场范围外走动。分包方工作人员在施工作业过程中违反操作规程或打架斗殴、寻衅滋事导致人身意外伤亡事故，由此产生的一切法律责任均由乙方自行承担。六、保障、保险及担保6.1、甲方投保内容和责任：团体意外险，乙方根据所完成产值进行费用分摊，从结算中扣除。6.2、乙方投保内容和责任：无。6.3、甲方向乙方提供支付担保，担保方式:无；担保额度:无；6.4、乙方向甲方提供履约担保，担保方式：履约保证金；乙方须按分包范围工程总造价的3%向甲方交纳合同履约保证金¥/元，在乙方进场前汇入甲方指定账户。如因乙方在施工过程中出现工期、质量、安全文明施工任何一方面达不到甲方要求，甲方有权扣除履约保证金；甲方在通过竣工验收后7天内将履约保证金无息退还给乙方。七、工程款结算及支付7.1、（1）进度结算：工程款支付的方式：月进度结算付款。乙方应于每月25日向甲方报送上月24日至当月25日已完成的工程量报告及甲方要求的其他资料，经甲方现场代表审核后，乙方按照甲方要求报送进度结算书；若乙方未按要求提供进度结算资料的，该月进度结算延至下月一并办理，进度款支付一并顺延，损失由乙方自行承担。进度结算只作为进度支付依据，不作为工程总结算的依据，乙方无权根据进度结算相关资料向甲方主张工程总结算款。（2）甲方收到乙方报送的进度结算书后进行审核，待总包将本合同中乙方已经完成并验收合格工程相应工程计量款支付到甲方账户后，甲方通知乙方按照本合同约定的付款方式办理支付申请手续。（3）双方核对金额无误后，次月底甲方验收合格后按上月审核价款的90%向乙方支付工程进度款，同时扣除甲方代为支付购买材料机械等费用；施工用水、用电费用若由建设单位或甲方代缴，则在乙方工程款中按代缴费用扣回，具体金额以建设单位或甲方代缴费用为准（水电费代扣部分金额税票乙方仍应按合同足额向甲方开具）。（4）工程总结算：乙方完成本合同全部内容，工程竣工验收合格后，乙方出具不拖欠农民工工资承诺书，向甲方提供竣工资料并根据要求填写《劳务分包工程结算报告》与甲方办理工程结算，由甲方核定乙方所达到的质量标准及核实工期进度、安全文明施工等完成情况，确定最终结算金额。（5）甲方办理完工程整体移交和工程竣工结算审计手续，并与乙方办理完分包工程结算手续后，累计付至审核确认的乙方工程结算价款的97%；（6）分包工程结算价款的3%作为工程质量保修金，自整体工程竣工验收备案手续办理完毕且业主向甲方签发交接证书之日起满一年后30天内，甲方扣除需要乙方承担的相关费用后，将剩余质量保修金返还乙方（无息）。（7）乙方在收取工程款时必须提供合同约定的分包单位同名银行账户信息。若需甲方代付其他费用时，应按甲方要求提供指定银行的账户信息，若因乙方提供的账户信息等错误造成甲方二次支付的，每笔/次扣除50元。八、材料和设备管理8.1、业主、总包方及甲方供应材料均为甲供材料；甲供材料主要包含：组件、支架、管桩、电缆，具体供应材料见附件清单。8.2对于甲方供应的材料或委托乙方采购的材料，未经甲方允许，乙方不得接受和使用该范围之外的其他供应商供应或乙方私自生产的材料；如有发生前述问题，甲方有权清退乙方，由此产生的一切经济损失由乙方承担。8.3、甲方供应的材料设备由甲方统一组织采购供应，对进场材料进行质量验证后进行调拨，如材料质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在材料进场验收时提出，甲方负责处理。乙方必须提前3-5天报送材料需用计划，主材计划必须提前10天报送，特殊材料应提前20天以上报送，否则甲方因此备料不足造成的工期延误由乙方承担全部责任。乙方应设专人向甲方申办领料手续。乙方应出具授权委托书，委托乙方领料员领取材料，否则甲方有权拒绝发料。甲方供材实行限额领料制度，限额额度以内以甲方项目部施工图纸、定测台账数量提交的材料计划核定数为准。乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁浪费。因乙方出现偷工减料或保管不善发生丢失、损坏，由乙方按材料原价2倍赔偿甲方，并承担因此造成的工期延误等经济损失。8.4、乙方未办理材料领用手续而擅自使用甲方材料，乙方实际使用材料超出甲方计划使用量的，甲方按乙方实际完工所耗费的材料数量，减去甲方计划使用数量，超出的部分，甲方有权按超出部分材料总价格在应付乙方的任何一笔费用中直接扣除。8.6、乙方投入的施工小型机具应为自有设备，乙方承诺租赁机具不进场施工。如果乙方因租赁小型机具而发生经济纠纷，并产生不良影响，乙方同意甲方将按相应租赁费的2倍对乙方进行罚款，同时乙方应承担由此造成的工期延误责任。8.7、由乙方采购材料设备的约定如下：⑴、乙方负责采购的材料，须向甲方提供产品合格证明，对材料质量负责；⑵、乙方在材料到货前24小时通知甲方，由甲方现场代表检验。乙方采购的材料与设计或标准不符时，乙方应按甲方现场代表的要求时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延；⑶、乙方采购的材料在使用前，乙方应按甲方要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承担；⑷、甲方现场代表发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，可要求由乙方负责拆除重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延；九、双方一般权利和义务（1）甲方权利及义务9.1、负责编制总体施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收；9.2、负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收；9.3、甲方向乙方提供相关施工图纸；按乙方提供的材料需求计划及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；9.4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；9.5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。9.6、甲方可根据工程实际情况，将对工程施工划分几个施工区进行施工，乙方应服从甲方的统一分配安排。在施工过程中，若甲方经评估认为乙方无法胜任某区域工程，则甲方有权分割该区域工程并要求乙方退场，甲方有权指定其他劳务单位进行施工，乙方对此不持任何异议。甲方项目经理姓名:电话：，在合同履行过程中，在甲方项目经理权限范围内的所有联系函、会议纪要、现场单据、签证索赔等文件资料，经其签字后方具备法律效力，其他任何人员的签字均无效。甲方有权随时变更项目经理及权限，并将相关文件送达乙方。甲方可以选择以下任一方式送达视为已送达乙方：乙方由授权人（姓名及身份证号）签收；（2）邮件寄送到（地址）；（3）发送电子邮件到（电子邮箱地址）；（4）发送电子文件（微信或QQ号）（2）乙方权利及义务9.7、对本合同范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主、总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；9.8、乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；乙方保证提供良好的施工队伍，合理组织劳动力，满足施工要求。劳力配备要求年龄限制在16-60岁，必须持证上岗。禁止使用童工，也不准雇佣女工参与重体力劳动。9.9、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、技术交底精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；9.10、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；9.11、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；9.12、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程甲方办理交工验收；9.13、做好施工场地周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木、地下管线保护工作，因乙方责任发生损坏，由乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；9.14、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；9.15、乙方须服从甲方转发的业主及工程师的指令。9.16、负责工程报验工作且必须一次性合格。9.17、现场未完成及已完成工程的成品保护、照看等，相关费用已包含在合同价格内。9.18、双方约定乙方应做的其他工作：①精心组织施工，必要时保证在实施工程施工任务时24小时施工。②规范建设用工行为，不得拖欠劳务人员工资，如因此造成社会不良影响的，甲方有权从工程进度款中扣除相当于劳务工资部分的金额，直接向劳务人员支付。③除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。9.19、乙方按合同履行相应义务后，可向甲方申请及时支付相应款项。十、违约责任10.1、本合同关于甲方违约的具体责任：甲方迟延支付乙方款项，按照中国人民银行同期活期存款利率向乙方承担迟延支付利息。迟延支付利息从甲方与乙方依据合同条款确定最终结算造价（或经双方认可的第三方权威机构出具最终结算造价鉴定意见）后的付款节点起算，未确定最终结算造价前的进度付款不计取迟延支付利息。10.2、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与乙方工作有关的甲方的所有义务，并承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的责任，因乙方原因导致业主、总包方、监理等对甲方的罚款由乙方承担。10.3、严格执行甲方现场及其他管理方制定的各项管理规定，满足甲方及其他管理方对该工程的管理要求，若因乙方原因导致甲方被处罚，乙方除承担相应处罚外，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失。10.4、乙方因劳动力数量不足和质量不高，无法达到甲方工期、质量、安全及文明施工要求的，甲方有权以任何形式将乙方合同范围内的施工内容划分出来给其他施工队伍施工。结算按乙方自行实际完成验收合格总工作量的90％进行结算。10.5、乙方因非甲方原因提出停工或怠工的，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失，结算按乙方自行实际完成验收合格总工作量的80％进行结算，并自工程竣工验收合格之日起满一年后无息支付。10.6、如因乙方原因达不到合同约定的质量目标，甲方有权按不少于分包合同结算价款的5％对乙方进行罚款，同时不免除乙方自费维修至达到合同约定质量目标的责任。10.7、乙方应按甲方项目经理部、监理方及业主确定的工程开工时间和具体阶段节点工期为准进行施工。因乙方原因造成工期延误，乙方除承担甲方对业主的违约责任外，且每延误一天按5000元进行罚款。若乙方不能按监理单位批准的节点工期完成进度计划，甲方有权根据现场实际工期延误情况对乙方处以2000-100000元/次的罚款。10.8、若由于乙方原因，本工程安全文明施工目标未达到合同约定标准，甲方有权按分包工程结算总价款的1％对乙方进行处罚。10.9、乙方工作人员在施工场区内打架斗殴，寻衅滋事造成人身意外伤亡事故，由此产生的一切法律责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。十一、确保民工工资发放甲方确保按合同支付乙方工程款，乙方承诺：任何情况下，均不会因延迟或推迟支付工人的工资而引发社会矛盾，从而影响甲方的经营、工程进展。若现场出现讨薪等情况，乙方先行垫付相关费用，如果因乙方延迟或推迟支付工人工资导致下列事件：a)要求发包人或甲方支付工人工资；b)媒体披露欠薪的情况；c)工人因欠薪而有组织的上访；d)工人因欠薪而引起的有组织的集会以及其他事件，尤其是对发包人或甲方的经营、工程进展产生影响的事件。每发生上述事件中的任何一件，甲方有权直接代付民工工资，并在乙方工程款中扣除，乙方不仅需要支付应处理该事件的费用，还需要因此而赔偿甲方；每次事件的最低赔偿限额为：5万人民币。如果类似事件不止一次发生，除支付处理事件的费用以及赔偿甲方10万的最低赔偿额外，还需要每次递增10万人民币作为违约金，且不作上限约定。如甲方还有其他损失的，乙方仍应给予赔偿。甲方有权解除合同，并取消乙方承接甲方以后其他工程的资格。十二、工程保修由乙方负责本工程保修责任，具体保修条款按甲方与发包人签订的总包合同（含工程质量保修书）及本分包合同执行。乙方应在接到维修通知书后，24小时内组织维修工作，修理完成后，由甲方组织验收。乙方逾期未能有效组织相关维修工作的，甲方有权安排其他有能力的施工单位进行维修，所发生的维修费用及由此造成甲方的损失全部由乙方承担，且乙方还需按照维修费的20%向甲方支付违约金，甲方有权直接从乙方的保修款中扣除，乙方应无条件接受；若在保修期内未对工程进行保修服务，乙方除承担本合同规定的保修责任外，并承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币10000元，由甲方直接从质量保修金内扣除，若保修金数额不足的，乙方应额外承担此项费用。十三、施工配合乙方应配合工程甲方对其工作进行的初步验收，以及工程甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按工程甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程甲方承担。十四、索赔14.1、工程甲方根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程甲方能遵守总（分）包合同。14.2、在劳务作业实施过程中，如劳务乙方遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则工程甲方可以向发包人主张追加付款或延长工期。14.3、当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。14.4、甲方无正当理由未按合同约定履行各项义务，造成工作时间延误和（或）乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向工程甲方索赔：（1）索赔事件发生后21天内，向工程甲方项目经理发出索赔意向通知，乙方未在上述21天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款或延长工期的权利；（2）发出索赔意向通知后21天内，向工程甲方项目经理提出延长工作时间和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；（3）工程甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；（4）当该项索赔事件持续进行时，乙方应当阶段性地向工程甲方发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程甲方项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）规定相同。（5）乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程甲方造成经济损失，工程甲方可随时以书面形式向劳务乙方索赔。乙方在收到甲方送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务乙方进一步补充索赔理由和证据，否则视为乙方认可甲方提出的索赔要求。十五、争议解决方式15.1、工程甲方和劳务乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向武汉仲裁委员会申请仲裁。15.2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止合同工作；（4）法院要求停止合同工作。十六、禁止转包或再分包严禁乙方非法分包或转让本工程，若乙方对外转包或违法分包该工程，则乙方构成重大违约，甲方有权单方面解除本施工合同并要求乙方退场，且乙方需按照本合同暂定总价的20%向甲方支付违约金。十七、不可抗力17.1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。17.2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知工程甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作，乙方应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，乙方应向工程甲方项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。17.3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：（1）乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；（4）甲方提供给乙方使用的机械设备损坏，由甲方承担，但停工损失由乙方自行承担；（5）停工期间，乙方应工程甲方项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担；（6）工程所需清理、修复费用，由甲方承担；（7）延误的工作时间相应顺延。17.4、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。十八、文物和地下障碍物18.1、在施工作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方项目经理，甲方项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，甲方和乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方应依法承担相应责任。18.2、施工作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知工程甲方项目经理，同时提出处置方案，工程甲方项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。所发现的地下障碍物有归属单位时，甲方应报请有关部门协同处置。十九、合同解除19.1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场。19.2、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。19.3、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程甲方要求撤出施工场地。工程甲方应为乙方撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。19.4、经甲方与乙方双方协商一致，可以解除合同，本合同自双方所签订的解除合同协议生效之日正式解除。二十、合同文件及解释顺序：20.1、本合同；20.2、除总包合同工程价款之外的甲方与该工程业主方签订的总包合同文件；20.3、甲方招标文件及工程量清单；20.4、乙方投标文件及其附件；20.5、本合同工程建设标准、规范及有关技术文件；20.6、图纸；20.7、本合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。二十一、其他21.1、本合同未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议经双方盖章后生效，与原合同具有同等的法律效力。21.2、本合同附件与本合同具有同等法律效力。21.3、本合同自双方盖章之日起生效。21.4、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，每份均具有同等法律效力。21.5、本合同所涉“元”均为“人民币元”。（以下无正文）甲方：（盖章）乙方：（签字）法定代表人或委托代理人：手印：地址：地址：签订时间：年月日签订时间：年月日附件1工程质量保修书工程质量保修书甲方（全称）：乙方（全称）：为保证在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。1.工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保证为非乙方施工质量造成的质量问题，乙方不予承担。质量保修范围包括地基基础工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程及组件等。2.质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：(1)地基基础工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；(2)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；(3)给排水设施、道路等配套工程为2年。(4)组件和电气设备以卖方承诺质保期限为准。2.2质量保修期自工程竣工验收合格，业主方签署工程交接证书之日起计算。3.质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，费用直接在质量保修金中扣除，乙方且不得对价格提出疑义，若维修费用超出质量保修金金额的，甲方有权向乙方追偿。3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；完成修理工作，乙方不能及时到场的可由甲方直接委托其他施工单位组织抢修，发生的费用从乙方的保修金中扣除，并扣罚该分部工程全部保修费。3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，乙方实施保修。3.4质量保修完成后，由业主单位组织验收。4.保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5.其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项：无5.2本工程质量保修书，由甲乙双方在竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。甲方：（盖章）法定代表人或委托代理人：地址：签订时间：年月日乙方：（签字）手印：地址：签订时间：年月日附件2：工程施工安全协议书甲方：乙方：为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身和设备安全，根据国家有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本协议。一、工程项目名称：二、施工地点：三、保障期限：自年月日至质保工作完成、人员退场为止。四、甲方的安全责任、权利和义务1、甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有双方签字的书面记录或资料。乙方必须有接受甲方安全技术交底的责任并制定相应施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。2、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿，对拒不整改的，可以进行经济处罚；对安全素质差，不服从安全生产指挥的施工人员有采取经济处罚或要求限期退场的权利。3、甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场，在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备和材料时，有权下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。5、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。五、乙方的安全责任、权利和义务乙方作为工程项目的分包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，严格遵守甲方的有关规章制度。并根据本工程的特点制定相应的安全管理制度；3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。在施工场地或生活区发生突发事件的乙方应积极配合甲方和当地有关部门釆取措施平息事态，尽量避免人员伤亡和财产损失。4、乙方在施工前，要制订相应的安全措施，对参加施工的人员进行有针对性的安全技术交底，并在整个施工过程中正确、完整地执行；无措施或未交底严禁布置施工任务。5、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验，符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。乙方的机械设备保险由乙方购买并提供相应的证明资料。6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。乙方的机械设备保险由乙方购买并提供相应的证明资料。且对参与施工的人员进行经常性的安全教育，对新进场的人员进行入场安全教育。7、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。8、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关