2024建设工程施工合同协议书0531

2024建设工程施工合同协议书0531合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，拥有该项目的合法所有权和决策权，并愿意将该项目的施工任务委托给乙方；乙方愿意接受甲方的委托，按照甲方的要求完成施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日开始，至__________年__________月__________日结束。2.2乙方应按合同约定的工期完成施工任务，如有特殊情况导致工期延误，需提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可顺延。三、质量标准3.1乙方应按照甲乙双方确认的设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量达到约定的标准。3.2工程质量的评定标准应符合国家及行业的相关规范和标准。3.3工程竣工后，乙方应按照约定进行工程验收，甲乙双方共同签署工程验收报告。如工程验收不合格，乙方应负责整改直至达到约定标准。四、合同价格4.1双方确认，本合同的施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交工程预算，经甲方批准后据此进行施工。4.3合同价款支付方式如下：（1）甲方在合同签订后__________日内向乙方支付合同总价款的__________%；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付合同总价款的__________%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付合同总价款的__________%；（4）剩余的__________%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，甲方在质保期结束后__________日内支付给乙方。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等；（2）按照合同约定支付工程价款；（3）对乙方施工过程中的违法行为有权提出整改要求，对乙方不按照约定履行合同义务的行为有权追究其法律责任；（4）对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查。5.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、进度和安全；（2）遵守国家及行业的相关法律法规，严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工；（3）按照甲方要求提供施工进度报告、工程报表等相关资料；（4）对施工过程中出现的安全事故负责处理，并承担相应法律责任；（5）工程竣工后，按照约定进行工程验收，并承担整改责任。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按照约定工期完成施工任务，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%×逾期天数。6.3甲方如未按照约定支付工程价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：当期应支付工程价款的__________%×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.建设工程项目设计文件2.施工图纸和技术规范3.工程预算报告4.工程进度报告5.工程验收报告6.质量保证金支付凭证7.违约金计算公式说明8.法律法规及相关标准规范二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付工程价款未提供施工场地、施工条件、施工资料未对乙方施工过程中的违法行为提出整改要求未对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查2.乙方违约行为：未按约定时间完成施工任务未遵守国家及行业的相关法律法规未严格按照设计文件、施工图纸、技术规范和标准进行施工未提供施工进度报告、工程报表等相关资料3.违约行为的认定：违约行为根据合同条款和相关法律法规进行认定违约责任的承担根据合同约定和实际情况进行判定三、法律名词及解释：1.发包方（甲方）：指建设工程项目的业主，拥有该项目的合法所有权和决策权。2.承包方（乙方）：指接受甲方委托，按照甲方要求完成施工任务的施工单位。3.工程竣工验收：指工程完成后，由甲乙双方共同进行的质量、安全、进度等方面的检查和评定。4.质保期：指工程竣工验收合格后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。5.违约金：指一方违约时，按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时与甲方沟通，提前申请延期。甲方应合理调整工期，协商解决。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至达到约定标准。甲方有权要求乙方承担整改费用和违约金。3.合同价款支付争议：双方应按照合同约定履行支付义务。如发生争议，可通过协商或法律途径解决。4.法律法规变更：双方应遵循最新的法律法规，如有变更，应及时签订补充协