凉山彝族自治州甘洛县2024年一级造价工程师《造价管理》高分冲刺试卷含解析

凉山彝族自治州甘洛县2024年一级造价工程师《造价管理》高分冲刺试卷第1题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第2题：单选题(本题1分)修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用（）的办法。A.预提、折旧或摊销B.预提或摊销C.折旧或摊销D.折旧或预提第3题：单选题(本题1分)某增值税纳税人适用的增值税率为9%。当月发生的交易如下:购买的原材料支出54.5万元(发票上原材料金额50万元,增值税为4.5万元),商品销售额为200万元,不考虑其他因素情况下,该企业当月应缴纳的增值税金额为（）万元。A.5.5B.13.5C.22.0D.27.5第4题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。A.缺陷责任期是指施工承包单位对已交付使用的工程承担合同约定的保修期内修复责任的期限。B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.在正常使用条件下，地基基础工程和主体结构工程的保修期限为70年D.缺陷责任期等同于工程保修期第5题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业应被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（）。A.跨地区承接业务不备案的B.转包承接的工程造价咨询业务C.设立分支机构未备案的D.提供虚假材料申请资质的第6题：单选题(本题1分)下列与施工许可证和开工报告有关的时间描述错误的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.延期以两次为限，每次不超过3个月C.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向发证机关报告第7题：单选题(本题1分)与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。A.融资成本较高B.股东拥有公司控制权C.股息不固定D.股利可在税前扣除第8题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）日前提出。A.3B.5C.10D.15第9题：单选题(本题1分)某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为15000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的利息备付率为（）。A.1.07B.1.125C.1.33D.1.5第10题：单选题(本题1分)对于涉及（）工程的专项施工方案，施工单位依法应当组织专家进行论证、审查。A.地下暗挖B.降水C.脚手架D.起重吊装第11题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，施工合同文件包括下列内容：①已标价工程量清单；②技术标准和要求；③中标通知书，仅就上述三项内容而言，合同文件的优先解释顺序是（）。A.①→②→③B.③→①→②C.②→①→③D.③→②→①第12题：单选题(本题1分)采用前锋线控制工程进度，下列说法正确的是（）。A.工作实际进展位置落在检查日期左侧，表明该工作进度超前B.工作实际进展位置落在检查日期重合，表明该工作进度延后C.工作实际进度位置点落后检查日期小于原有总时差，不影响总工期D.工作实际进度位置点超前检查日期，则工期将提前第13题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格第14题：单选题(本题1分)下列关于工程质量事故报告的描述错误的是（）。A.发生重大事故，事故发生地的建设主管部门应按照事故的类别和等级逐级上报B.特别重大事故按照国务院有关规定办理C.建设工程发生质量事故，有关单位应当在12小时内向当地建设行政主管部门报告D.任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有权检举.控告.投诉第15题：单选题(本题1分)在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。A.接受捐赠收入B.特许权使用费收入C.提供劳务收入D.国债利息收入第16题：单选题(本题1分)如果在施工过程中是按图施工没有变动，由（）在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。A.承包单位B.建设单位C.设计单位D.质监站第17题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第18题：单选题(本题1分)某工程计划外购商品砼3000m3，计划单价420元/m3，实际采购3100m3，实际单价450元/m3，则由于采购量增加而使外购商品砼成本增加（）万元。A.4.2B.4.5C.9.0D.9.3第19题：单选题(本题1分)采用挣值分析法动态监控工程进度和费用时，若在某一时点计算得到费用绩效指数＞1，进度绩效指数＜1，则表明该工程当前的实际状况是（）。A.费用节约，进度提前B.费用超支，进度拖后C.费用节约，进度拖后D.费用超支，进度超前第20题：单选题(本题1分)在项目评价中，保证项目财务可持续的必要条件是（）。A.各年的筹资现金流量满足投资活动要求B.拥有较大的财务收益C.合理安排还本付息期D.各年累计盈余资金不出现负值第21题：单选题(本题1分)关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法错误的是（）。A.因他人或不可抗力原因造成的缺陷，施工承包单位不承担修复和查验费用，建设单位不得从工程质量保修金中扣除费用B.承包单位造成的缺陷，承包单位负责维修并承担费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任C.施工单位不能在合理时间内修复缺陷的，建设单位可自行修得或委托其他人修复，所需的费用和利润由由建设单位自行承担D.承包单位造成工程无法使用而需再次检验、修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期第22题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，当事人一方违约时，首选的违约责任承担方式为（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.定金赔偿第23题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算第24题：单选题(本题1分)某工程建设期2年，建设单位在建设期第一年初和第二年初分别从银行借入资金600万元和400万元，年利率8%，按年计息，建设单位在运营期第三年末偿还了贷款500万元后，自运营期第五年末应偿还（）万元，才能还清贷款本息。A.925.78B.956.66C.1079.84D.1163.04第25题：单选题(本题1分)工程项目投资方案现金流量表不包括（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.项目投资经济费用效益流量表D.投资各方现金流量表第26题：单选题(本题1分)PPP项目财政承受能力论证中，确定年度折现率时应考虑财政补贴支出年份，并应参照（）。A.行业基准收益率B.同期国债利率C.同期地方政府债券收益率D.同期当地社会平均利润率第27题：单选题(本题1分)与其他融资过程相比，项目融资主要以（）安排融资。A.项目的资产、预期收益、预期现金流B.项目的资产、预期收益、项目投资者的资信C.项目的资产、预期收益、项目发起人的资信D.预期收益、预期现金流、项目投资者的资信第28题：单选题(本题1分)下列融资成本中，属于资金使用成本的是（）。A.发行手续费B.担保费C.资信评估费D.债券利息第29题：单选题(本题1分)建设项目的造价是指项目总投资中的（）。A.固定资产与流动资产投资之和B.建筑安装工程投资C.建筑安装工程费和设备费之和D.固定资产投资总额第30题：单选题(本题1分)企业发生的年度亏损，在连续（）年内可用税前利润弥补。A.2B.3C.5D.10第31题：单选题(本题1分)房屋建筑业工伤保险的基准费率控制在用人单位职工工资总额的（）左右。A.0.2%B.1.3%C.1.6%D.1.9%第32题：单选题(本题1分)某工程项目建设投产后,正常生产年份的总成本费用为1500万元,期间费用250万元,借款利息100万元,固定资产折旧190万元,无形资产销费80万元,则其经营成本为（）万元。A.880B.1100C.1150D.1130第33题：单选题(本题1分)工业项目财务评价中，估算营业收入的一项重要假设是（）。A.当期商品产量等于当期销售量B.当期商品销售量等于上期产量C.当期商品销售量等于上期末库存量D.当期商品销售量等于上期销售量第34题：单选题(本题1分)根据我国现行规定，土地增值税实行（）。A.四级超率累进税率B.差别比例税率C.五级超率累进税率D.定额税率第35题：单选题(本题1分)按照诉讼的地域管辖规定，建设工程施工合同纠纷应由（）的人民法院管辖。A.施工行为地B.被告住所地C.原告所在地D.合同签字地第36题：单选题(本题1分)根据《建筑法》在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工起（）个月内，向发证机关报告。A.1B.2C.3D.6第37题：单选题(本题1分)与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。A.融资成本较高B.股东拥有公司控制权C.股息不固定D.股利可在税前扣除第38题：单选题(本题1分)工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（）。A.系统框架B.系统组成C.规格和档次D.用途和性质第39题：单选题(本题1分)价值工程应用对象的功能评价值是指（）。A.可靠地实现用户要求功能的最低成本B.价值工程应用对象的功能与现实成本之比C.可靠地实现用户要求功能的最高成本D.价值工程应用对象的功能重要性系数第40题：单选题(本题1分)以下关于项目资本金的描述中，正确的是（）。A.项目资本金属于建设项目法人的债务，应按期偿付本息B.项目资本金是项目总投资中的固定资产投资部分C.项目资本金是项目总投资中由投资者认缴的出资额D.出资者根据项目资本金出资比例享有权益，出资不得转让第41题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，提供施工现场相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整是（）的安全责任。A.建设单位B.勘察单位C.设计单位D.施工单位第42题：单选题(本题1分)某投资方案设计年生产能力为50万件，年固定成本为300万元，单位产品可变成本为90元/件，单位产品的税金及附加为8元/件。按设计生产能力满负荷生产时，用销售单价表示的盈亏平衡点是（）元/件。A.90B.96C.98D.104第43题：单选题(本题1分)某工程有甲乙丙丁四个实施方案可供选择。四个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（）。A.丁B.甲C.乙D.丙第44题：单选题(本题1分)缔约过失责任是指（）。A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任第45题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是（）。A.1年B.2年C.3年D.5年第46题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须取得乙级工程造价咨询企业资质证书满（）年。A.3B.4C.5D.6第47题：单选题(本题1分)对于国家需要重点扶持的高新技术企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.10%B.12%C.15%D.20%第48题：单选题(本题1分)净现值作为评价投资方案经济效果的指标，其优点是（）。A.全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接说明项目整个运营期内各年的经营成果C.能够明确反映项目投资中单位投资的使用效率D.不需要确定基准收益率而直接进行互斥方案的比选第49题：单选题(本题1分)投资方案经济评价中的基准收益率是指投资资金应当获得的（）盈利率水平。A.最低B.最高C.平均D.组合第50题：单选题(本题1分)进行投资方案经济评价时，基准收益率的确定应以（）为基础。A.行业平均收益率B.社会平均折现率C.项目资金成本率D.社会平均利润率第51题：单选题(本题1分)下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（）。A.发行债券B.信贷融资C.融资租赁D.合资合作第52题：单选题(本题1分)某房地产开发商估计新建住宅销售价1.5w/㎡,综合开发可变成9000元/㎡，固定成本3600万元，住宅综合销售税率为12%，如果综合销售税率25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高（）㎡。A.6000B.7429C.8571D.16000第53题：单选题(本题1分)根据《价格法》，政府在制定关系群众切身利益的公用事业价格时，应当建立（）制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。A.听证会B.专家咨询C.评估会D.社会公示第54题：单选题(本题1分)为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供（）的合同。A.固定价格、可调工期B.固定价格、固定工期C.可调价格、固定工期D.可调价格、可调工期第55题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，缺陷责任期自（）之日起计算A.工程移交B.竣工资料移交C.实际竣工D.工程投入使用第56题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》，项目董事会的职权不包括（）。A.提出项目开工报告B.组织项目后评价C.审核、上报项目初步设计和概算文件D.负责按时偿还债务第57题：单选题(本题1分)若已知设备目前实际价值、预计残值、基准年使用费、年劣化增量（每年相等），则在静态模式下，计算设备经济寿命时不需要考虑的参数是（）。A.目前实际价值B.预计残值C.基准年使用费D.年劣化增量第58题：单选题(本题1分)根据《合同法》，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A.1B.2C.4D.5第59题：单选题(本题1分)某工程施工至2020年10月底，经统计分析得：已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此时的费用绩效指数为（）。A.0.87B.0.90C.1.11D.1.15第60题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第61题：多选题(本题2分)作为投资方案经济效果评价指标，净现值和内部收益率的共同特点是（）。A.均考虑资金的时间价值B.均不受外部参数的影响C.均可对独立方案进行评价D.均能反映未收回投资的收益率E.均有唯一的取值第62题：多选题(本题2分)采用内部收益率指标评价投资方案经济效果的优越性在于（）。A.能够反映项目在整个计算期内的经济状况B.能够直接衡量项目未回收投资的收益率C.能够直接反映项目运营期各年的利润率D.只需确定基准收益率的大致范围E.不需要与投资方案相关的大量数据第63题：多选题(本题2分)价值工程研究对象的功能量化方法有（）。A.类比类推法B.流程图法C.理论计算法D.技术测定法E.统计分析法第64题：多选题(本题2分)为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在（）阶段。A.施工招标B.施工C.策划决策D.设计E.竣工验收第65题：多选题(本题2分)以下关于《标准设计招标文件》（2017年版）相关内容的说法中，正确的有（）。A.设计合同条款由通用合同条款和专用合同条款组成B.设计合同条款规定了合同协议书、履约保证金格式C.设计责任与保险属于通用合同条款的内容D.设计合同的签订必须以《标准设计招标文件》作为标准范本E.如果合同文件之间存在矛盾，发包人的要求应优先于通用合同条款第66题：多选题(本题2分)某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有（）。A.投资方案的内部收益率为i2B.折现率i越大，投资方案的净现值越大C.基准收益率为i1时，投资方案的净现值为NPV1D.投资方案的累计净现金流量为NPV0E.投资方案计算期内累计利润为正值第67题：多选题(本题2分)采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有（）。A.不能用于同行业同类项目经济效果比较B.不能反映项目投资效果的优势C.没有考虑投资收益的时间因素D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性E.指标的计算过于复杂和繁琐第68题：多选题(本题2分)在工程经济分析中，影响资金等值的因素有（）。A.资金额度B.资金发生的时间C.资金支付方式D.货币种类E.利率的大小第69题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有（）。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损害E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用第70题：多选题(本题2分)下列属于项目管理实施规划内容的是（）。A.项目概况B.组织方案C.技术措施D.成本计划E.财务评价指标汇总表第71题：多选题(本题2分)关于政府采购的说法正确的是（）。A.政府采购实行集中采购和分散采购相结合B.集中采购的范围由县级以上人民政府公布的集中采购目录确定C.政府采购工程进行招标投标的，不适用招标投标法D.采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购E.采购未纳入集中采购目录的政府采购项目，不得自行采购第72题：多选题(本题2分)关于工程项目经济评价中财务分析和经济分析区别的说法，正确的有（）。A.财务分析是从企业或投资人角度，经济分析是从国家或地区角度B.财务分析的对象是项目本身的财务收益和成本，经济分析的对象是由项目给企业带来的收入增值C.财务分析是用预测的市场价格去计量项目投入和产出物的价值，经济分析是用影子价格计量项目投入和产出物的价值D.财务分析主要采用企业成本和效益的分析方法，经济分析主要采用费用和效益等分析方法E.财务分析的主要参数用财务净现值等，经济分析的主要参数用经济净现值等第73题：多选题(本题2分)施工总进度计划是施工组织总设计的主要组成部分，编制施工总进度计划的主要工作有（）。A.确定总体施工准备条件B.计算工程量C.确定各单位工程的施工期限D.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系E.确定主要施工方法第74题：多选题(本题2分)下列选项中，属于改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系的措施有（）。A.将顺序作业改为平行作业B.提高劳动效率C.增加资源投入D.采用轮班工作制E.搭接作业以及分段组织流水作业第75题：多选题(本题2分)工作C有两项紧前工作AB，其持续时间为A=3天，B=4天，其最早开始时间相应为第5天和第6天，C工作的最迟开始时间为第13天，则下列计算正确的有（）。A.工作C的总时差为3天B.A工作总时差为5天C.A工作自由时差为2天D.B工作总时差为2天E.B工作自由时差为1天第76题：多选题(本题2分)下列选项中，属于工程项目目标被动控制措施的有（）A.应用现代化管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实施过程，发现异常情况，及时采取纠偏措施B.制订必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标或计划实现的情况C.明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理D.用科学的方法制定计划E.建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正第77题：多选题(本题2分)建设工程设计与施工采用总分包模式的特点有（）。A.对总承包商要求高，业主选择范围小B.总包合同价格可较早确定，合同金额较低C.业主的合同结构简单，组织协调工作量小D.工程设计与施工有机融合，有利于缩短建设工期E.分包单位多，弱化了工程质量控制工作第78题：多选题(本题2分)工程项目实施策划旨在提出带有谋略性和指导性的设想。下列内容属于工程项目实施策划的是（）。A.工程项目组织策划B.工程项目融资策划C.工程项目的定位D.工程项目目标策划E.工程项目实施过程策划第79题：多选题(本题2分)当价值系数V＜1时，应该采取的措施有（）。A.在功能水平不变的条件下，降低成本B.在成本不变的条件下，提高功能水平C.去掉成本比重较大的多余功能D.补充不足功能，但是成本上升幅度很小E.不惜一切代价来提高重要的功能第80题：多选题(本题2分)下列方法中，能够进行质量控制的静态方法是（）。A.香蕉线法B.排列图法C.因果分析法D.直方图法E.控制图法

参考答案1、【正确答案】：D【试题解析】：建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。2、【正确答案】：B【试题解析】：修理费允许直接在成本中列支，如果当期发生的修理费用数额较大，可采用预提或摊销的办法。在生产运营的各年中，修理费率的取值，一般采用固定值。3、【正确答案】：B【试题解析】：应纳增值税额＝当期销项税额-当期进项税额当期销项税额=200×9%=18应纳增值税额＝当期销项税额-当期进项税额=18-4.5=13.5万元。4、【正确答案】：B【试题解析】：缺陷责任期是指施工承包单位对已交付使用的工程承担合同约定的缺陷修复责任的期限。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期与工程保修期既有区别又有联系。缺陷责任期不等同于工程保修期。5、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P13知识点：工程造价咨询管理。工程造价咨询企业有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款：（1）同时接受招标人和投标人或两个以上投标人对同一工程项目的工程造价咨询业务；（2）以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争；（3）转包承接的工程造价咨询业务；（4）法律、法规禁止的其他行为。6、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P21知识点：建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。7、【正确答案】：A【试题解析】：优先股与普通股相同的是没有还本期限，与债券特征相似的是股息固定。相对于其他借款融资，优先股的受偿顺序通常靠后，对于项目公司其他债权人来说，可视为项目资本金。而对于普通股股东来说，优先股通常要优先受偿，是一种负债。因此，优先股是一种介于股本资金与负债之间的融资方式。优先股股东不参与公司经营管理，没有公司控制权，不会分散普通股东的控股权。发行优先股通常不需要还本，只需要支付固定股息，可减少公司的偿债风险和压力。但优先股融资成本较高.且股利不能像债券利息一样在税前扣除。8、【正确答案】：C【试题解析】：根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。9、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是偿债能力指标。利息备付率=息税前利润/计入总成本费用的应付利息=2000/1500=1.33。10、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：建设工程安全生产管理条例。涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。11、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P144本题考查的是施工合同示范文本。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。12、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P137知识点：网络计划执行中的控制。对于某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系可能存在以下三种情况：（1）工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差；（2）工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致；（3）工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差；（4）预测进度偏差对后续工作及总工期的影响。注意D选项需要看该工作是否是关键工作。13、【正确答案】：D【试题解析】：合同价格。是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。14、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P27知识点：建设工程质量管理条例。选项C，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门报告。15、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是所得税。企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。16、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目建设程序。凡按图施工没有变动的，由施工承包单位（包括总承包单位和分包单位）在原施工图上加盖“竣工图”标志后即作为竣工图。17、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P198本题考查的是不确定性分析与风险分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。18、【正确答案】：A【试题解析】：（3100-3000）×420/10000=4.2万元19、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是挣值分析法。费用绩效CIP>1，表示实际费用节约；进度绩效SPI＜1，表示实际进度拖后。20、【正确答案】：D【试题解析】：保证项目财务可持续性首先体现在有足够大的经营活动净现金流量，其次各年累计盈余资金不出现负值，若出现负值则应发生短期借款。21、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P363他人或不可抗力原因造成的缺陷，施工承包单位不承担修复和查验费用，建设单位不得从工程质量保修金中扣除费用。施工单位不能在合理时间内修复缺陷的，建设单位可自行修得或委托其他人修复，所需的费用和利润由施工单位承担22、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。继续履行是合同当事人一方违约时，其承担违约责任的首选方式。23、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目投资决策管理制度。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。24、【正确答案】：C【试题解析】：本题等值计算。将第一年初和第二年初借款用已知现值求终值的公式F=P×(1+i)n折算到运营期第三年末，然后减去第三年末偿还的贷款500万元得到未偿还的金额；然后用已知现值求终值的公式F=P×(1+i)n将运营期第三年末未偿还的借款折算到运营期第五年末，公式如下：运营期第五年末应偿还=[600×（1+8%）5+400×（1+8%）4-500]×（1+8%）2=1079.84万元。25、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P296知识点：工程项目经济评价报表的编制。投资方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成，主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、投资各方现金流量表和财务计划现金流量表。26、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：项目融资的主要方式。年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定。27、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是项目融资的特点和程序。与其他融资过程相比，项目融资主要以项目的资产、预期收益、预期现金流等来安排融资，而不是以项目的投资者或发起人的资信为依据28、【正确答案】：D【试题解析】：资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。资金使用成本一般与所筹集的资金多少以及使用时间的长短有关，具有经常性、定期性的特征，是资金成本的主要内容。29、【正确答案】：D【试题解析】：建设项目总造价是指项目总投资中固定资产投资额。30、【正确答案】：C【试题解析】：企业发生的年度亏损，在连续5年内可用税前利润弥补。31、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P283根据不同行业工伤风险程度，行业工伤风险划分为-至八类（房屋建筑业、土木工程建筑业属于六类;建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业属于五类），对应的全国工伤保险行业基准费率分别控制在该行业用人单位职工工资总额的0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%。32、【正确答案】：D【试题解析】：经营成本是指总成本费用扣除固定资产折旧费、摊销费和财务费用后的成本费用。其计算公式为：经营成本＝总成本费用－折旧费－摊销费－利息支出=1500万元－190万元－80万元－100万元=1130万元33、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是营业收入估算。工业项目评价中营业收入的估算基于一项重要假设，即当期的产出（扣除自用量后）等于当期全部销售，也就是当期商品产量等于当期销售量。34、【正确答案】：A【试题解析】：土地增值税实行四级超率累进税率。35、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合同争议解决。对于一般的合同争议，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。36、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P21本题考查的是建筑法。在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。37、【正确答案】：A【试题解析】：选项A，与债券比较，优先股利息在税后支付，融资成本高；选项B，优先股股东不参与公司经营管理，没有公司控制权，不会分散普通股东的控股权；选项C，优先股与普通股相同的是没有还本期限，与债券特征相似的是股息固定；选项D，优先股融资成本较高，且股利不能像债券利息一样在税前扣除。38、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P285本题考查的是工程项目策划。工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。39、【正确答案】：A【试题解析】：通过功能分析与整理明确必要功能后，价值工程的下一步工作就是功能评价。40、【正确答案】：C【试题解析】：对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务，A项错误；项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额，B项错误、C项正确；投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回，D项错误。41、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：建设工程安全生产管理条例。建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。42、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是盈亏平衡点。用销售单价表示的盈亏平衡点：BEP（Q）=CF/（p－CV－t）300=50*(X-90-8)=10443、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：静态评价方法。折算费用法公式：Zj＝Ij×ic＋Cj则：Z（甲）＝16＋60×10%＝22（万元）；Z（乙）＝13＋80×10%＝21（万元）；Z（丙）＝10＋100×10%＝20（万元）；Z（丁）＝6＋120×10%＝18（万元）。根据年折算费用，选择最小者为最优方案。选择丁方案。44、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：缔约过失责任。缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：一是当事人有过错。若无过错，则不承担责任。二是有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任。三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。45、【正确答案】：B【试题解析】：在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是2年。46、【正确答案】：A【试题解析】：根据《工程造价咨询企业管理办法》，申请甲级工程造价咨询企业资质，须已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满3年。47、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P265本题考查的是所得税。国家需要重点扶持的高校技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。48、【正确答案】：A【试题解析】：净现值指标考虑了资金的时间价值，并全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况；经济意义明确直观，能够直接以金额表示项目的盈利水平；判断直观。但不足之处是，必须首先确定一个符合经济现实的基准收益率；而且净现值不能反映项目投资中单位投资的使用效率，不能直接说明在项目运营期各年的经营成果。49、【正确答案】：A【试题解析】：基准收益率也称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平。它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，是评价和判断投资方案在经济上是否可行的依据。基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础。50、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P181基准收益率的确定一般以行业的平均收益率为基础，同时综合考虑资金成本、投资风险、通货膨胀以及资金限制等影响因素。51、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查新设项目法人的资本金筹措方式。（1）在资本市场募集股本资金。（2）合资合作。选项ABC都是负债融资方式。52、【正确答案】：B【试题解析】：教材P195-20236000000/（15000-9000-15000*12%）=857136000000/（15000-9000-15000*25%）=1600016000-8571=742953、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P57本题考查的是合同法。制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。54、【正确答案】：B【试题解析】：在工程建设方面，为了减少风险，可以要求工程承包公司提供固定价格、固定工期的合同，或"交钥匙"工程合同，可以要求项目设计者提供工程技术保证等。（见教材248页5.信用结构多样化）55、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P316-331缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。56、【正确答案】：B【试题解析】：建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告;研究解决建设过程中出现的重大问题;负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。57、【正确答案】：C【试题解析】：静态模式下设备经济寿命的确定方法，就是在不考虑资金时间价值的基础上计算设备年平均成本。经济寿命的计算公式为：，式中，P表示实际价值，L_N表示预计残值，λ表示年劣化值。58、【正确答案】：D【试题解析】：债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家所有。59、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P358本题考查的是工程费用动态监控。费用绩效指数=已完工程计划费用/已完工程实际费用=2000/2300=0.8760、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程计价特征。投资估算的方法有设备系数法、生产能力指数估算法等；概预算的方法有单价法和实物法等。61、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P180（3）净现值和内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况。内部收益率指标考虑了资金的时间价值一级项目在整个计算期内的经济状况；内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。综上分析，用NPV、IRR均可对独立方案进行评价，且结论是一致的。NPV法计算简便，但得不出投资过程收益程度，且受外部参数（ic）的影响；IRR法较为烦琐，但能反映投资过程的收益程度，而IRR的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程的现金流量。62、【正确答案】：ABD【试题解析】：2021教材P184本题考核的是投资方案的经济效果评价，内部收益率。内部收益率（IRR）指标的优点与不足：内部收益率（IRR）指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况；能够直接衡量项目未回收投资的收益率；不需要事先确定一个基准收益率，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。但不足的是内部收益率计算需要大量的与投资项目有关的数据，计算比较麻烦；对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。并不能直接反映项目运营期各年的利润率。63、【正确答案】：ACDE【试题解析】：本题考查功能的系统分析子功能量化的方法。各级子功能的量化方法有很多，如理论计算法、技术测定法、统计分析法、类比类推法、德尔菲法等，可根据具体情况灵活选用。64、【正确答案】：CD【试题解析】：2021教材P6本题考查的是工程造价管理的主要内容。为有效地控制工程造价，应将工程造价管理的重点转到工程项目策划决策和设计阶段。65、【正确答案】：ABC【试题解析】：知识点：工程勘察设计合同管理。选项D，勘察设计合同应采用书面形式约定双方的义务和违约责任，且通常会参照国家推荐使用的示范文本。选项E，合同文件解释顺序：1）中标通知书；2）投标函及投标函附录；3）专用合同条款；4）通用合同条款；5）发包人要求；6）勘察（设计）费用清单；7）勘察纲要（设计方案）；8）其他合同文件。66、【正确答案】：ACD【试题解析】：2021教材P184知识点：经济效果评价的内容及指标体系。选项B错误，折现率i越大，投资方案的净现值越小；选项E错误，累计利润无法从该图中识别。67、【正确答案】：CD【试题解析】：投资收益率指标的优点与不足。投资收益率指标的经济意义明确、直观，计算简便，在一定程度上反映了投资效果的优劣，可适用于各种投资规模。但不足的是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金时间价值的重要性；指标计算的主观随意性太强；换句话说，就是正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。68、【正确答案】：ABE【试题解析】：2021教材P162知识点：等值计算。影响资金等值的因素有三个：资金多少、资金发生时间、利率（或折现率）大小。其中，利率是一个关键因素，在等值计算中，一般以同一利率为依据。69、【正确答案