昆明市五华区2024年一级造价工程师《造价管理》考前冲刺试题含解析

昆明市五华区2024年一级造价工程师《造价管理》考前冲刺试题第1题：单选题(本题1分)设计方案的评价综合费用法的特点是指（）。A.没有考虑资金的时间价值B.是一种动态价值指标评价方法C.全面反映功能、质量、安全、环保等方面的差异D.适用于建设周期较长的工程第2题：单选题(本题1分)单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该（）为纳税人。否则，以（）为纳税人。A.发包人，承包人B.承包人，发包人C.单位法人，承包人D.发包人，单位法人第3题：单选题(本题1分)应用价值工程法对设计方案进行评价时包括下列工作内容：①功能评价；②功能分析；③计算价值系数。仅就此三项工作而言，正确的顺序是（）。A.①→②→③B.②→①→③C.③→②→①D.②→③→①第4题：单选题(本题1分)下列关于内部收益率的说法中，正确的是（）。A.内部收益率能够反映投资过程的收益率B.内部收益率是初始投资在整个计算期内的盈利率C.内部收益率计算简单且不受外部指标影响D.任何项目的内部收益率都是唯一的第5题：单选题(本题1分)某项目在经营年度外购原材料、燃料和动力费为1100万元，工资及福利费为500万元，修理费为50万元，其他费用为40万元，则该项目年度经营成本为（）万元。A.1600B.1640C.1650D.1690第6题：单选题(本题1分)下列关于营业税的说法中，正确的是（）。A.总承包单位应按分包工程营业额缴纳营业税B.自建自用的房屋应按建筑业缴纳营业税..C.对外销售自建房屋只按销售不动产缴纳营业税D.转让土地使用权应按全部收入减去受让原价后的余额缴纳营业税第7题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）内，将应支付款支付给承包人。A.30B.25C.14D.10第8题：单选题(本题1分)建设单位编制的计划体系不包括（）。A.工程项目前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.工程项目年度计划D.项目管理规划大纲第9题：单选题(本题1分)根据《外商投资产业指导目录》，以下各项投资项目中，必须由中方控股的是（）。A.民用机场项目B.综合水利枢纽C.电网D.公路干线路网第10题：单选题(本题1分)出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金的租赁方式为（）。A.融资租赁B.经营租赁C.服务租赁D.人才租赁第11题：单选题(本题1分)在公司融资和项目融资中，所占比重最大的债务融资方式是（）。A.发行股票B.信贷融资C.发行债券D.融资租赁第12题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件》（2017年版），下列文件解释级别最高的（）。A.投标函及其附录B.专用合同条款C.勘察纲要D.通用合同条款第13题：单选题(本题1分)某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为8000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的偿债备付率为（）。A.0.84B.1.125C.1.33D.1.5第14题：单选题(本题1分)根据《政府采购法实施条例》，招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起（）。A.不得少于5个工作日B.15天之前C.不得少于15个工作日D.5天之前第15题：单选题(本题1分)在项目的融资方式中，PFI融资方式的特点有（）。A.适用于收益性项目B.项目的控制权由私营企业来掌握C.项目的控制权由公共部门掌握D.公共部门对项目的作用最大第16题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（）。A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和工作面第17题：单选题(本题1分)下列工程项目目标控制方法中，可以用来判断工程造价偏差的是（）。A.控制图法B.鱼刺图法C.S曲线法D.网络计划法第18题：单选题(本题1分)当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段，承诺生效时表示（）。A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效第19题：单选题(本题1分)当拟建一个采暖系统，可以在完成采暖任务的前提下选取费用最低的方案，这是寿命周期成本评价方法中的（）。A.固定费用法B.固定效率法C.权衡分析法D.费用效率法第20题：单选题(本题1分)下列选项对方案创造与评价方法中的哥顿法描述错误的是（）。A.在研究新方案时，会议主持人需要在开始全部摊开要解决的问题B.指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路C.主持人提问太具体，容易限制思路；提问太抽象，则方案可能离题太远D.这种方法要求会议主持人机智灵活.提问得当第21题：单选题(本题1分)因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请求法院增加超过违约金部分损失第22题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，以下关于开标、评标和中标的描述中，正确的是（）。A.投标人对开标有异议的，应在3日内提出B.排名第一的中标候选人放弃中标的，应由排名第二的候选人中标C.招标人最迟在书面合同签订后5日内向投标人退还投标保证金及银行同期存款利息D.标底可以作为评标的参考，投标报价接近标底是中标的基本条件第23题：单选题(本题1分)国外对工程造价的管理是以（）为中心的动态控制。A.协会B.企业情况C.政府指导D.市场第24题：单选题(本题1分)在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（）。A.头脑风暴法B.德尔菲法C.德比克法D.歌顿法第25题：单选题(本题1分)根据《合同法》，属于可变更、可撤销合同的是（）的合同。A.恶意串通而损害国家利益B.损害社会公共利益C.订立合同时显失公平D.以合法形式掩盖非法目的第26题：单选题(本题1分)关于债券方式筹集资金的说法正确的是（）。A.降低总成本B.无法保障股东控制权C.可能发生财务杠杆负效应D.筹资成本较高第27题：单选题(本题1分)下列建设工程项目目标控制措施中，属于被动控制措施的是（）。A.调查分析外部环境条件B.揭示目标实现和计划实施的影响因素C.及时反馈计划执行的偏差程度D.落实目标控制的任务和管理职能第28题：单选题(本题1分)某项目设计生产能力为年产60万件产品，单位产品价格为200元，单位产品可变成本为160元，年固定成本为600万元，产品销售税金及附加的合并税率为售价的5%。该项目的盈亏平衡产量为（）万件。A.30B.20C.15D.10第29题：单选题(本题1分)下列财务数据中，可以列入项目资本金现金流量表中，而不出现在项目投资财务现金流量表中的是（）。A.维持运营投资B.经营成本C.租赁资产支出D.借款本金偿还第30题：单选题(本题1分)在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。利息支出的估算不包括（）。A.长期借款利息B.流动资金借款利息C.相关手续费D.短期借款利息第31题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第32题：单选题(本题1分)某公司2015年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用，11月份停止使用。该项固定资产应从当年（）月份停止计提折旧。A.5B.6C.11D.12第33题：单选题(本题1分)根据《政府采购法实施条例》，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的（）。A.5%B.15%C.2%D.10%第34题：单选题(本题1分)对有营业收入的非经营性项目进行财务分析时，应以营业收入抵补下列支出；①生产经营耗费；②偿还借款利息；③缴纳流转税；④计提折旧和偿还借款本金，补偿顺序为（）。A.①②③④B.①③②④C.③①②④D.①③④②第35题：单选题(本题1分)作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理规划大纲应由（）编制。A.项目经理部在投标之前B.企业管理层在中标之后C.项目经理部在中标之后D.企业管理层在投标之前第36题：单选题(本题1分)合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则（）。A.按双方协商后的履行地市场价格履行B.按订立合同时履行地的市场价格履行C.按订立合同时，合同签订地的市场价格履行D.按双方协商后的合同签订地的市场价格履行第37题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工进度计划中，施工过程数目n=4,施工段数目m=3，流水节拍t=5天。施工过程Ⅱ可以提前插入2天开始。该流水施工进度计划的工期是（）天。A.30B.26C.28D.32第38题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，下列关于建设单位的质量责任和义务的说法，不正确的是（）。A.建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位B.施工图设计文件未经审查批准的，不得使用C.建设单位可以委托本工程的设计单位进行监理D.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书第39题：单选题(本题1分)采用盈亏平衡分析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够（）。A.揭示生产项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变动情况第40题：单选题(本题1分)在下列工程项目管理组织机构形式中，容易形成多头领导的是（）A.直线职能制和直线制B.直线制和职能制C.职能制和矩阵制D.矩阵制和直线职能制第41题：单选题(本题1分)下列关于IRR的说法错误的是（）。A.使净现值为零的折现率是IRRB.IRR反映项目尚未回收资金的获利能力C.常规投资项目的IRR是唯一的D.内部收益率计算简便，而且受外部参数影响第42题：单选题(本题1分)采用下列方式筹集的资金中，不列入企业狭义资本结构管理范围的是（）。A.政府投资B.发行股票C.发行长期债券D.银行短期贷款第43题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建筑单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内进行工程竣工验收备案。A.7B.10C.15D.30第44题：单选题(本题1分)从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.降低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能第45题：单选题(本题1分)下列方法中，不属于施工图预算审查方法的是（）。A.全面审查法B.对比审查法C.分解对比审查法D.对比分析法第46题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，下列项目可以不进行招标的是（）。A.技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择B.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.需要采用不可替代的专利或者专有技术第47题：单选题(本题1分)企业发生的公益性捐赠支出，能够在计算企业所得税应纳税所得额时扣除的是在年度利润总额（）以内的部分。A.10%B.12%C.15%D.20%第48题：单选题(本题1分)用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（）。A.项目资本金B.投资者经营成本C.项目投资额D.投资者出资额第49题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理答复后（）天内完成赔付。A.14B.21C.28D.42第50题：单选题(本题1分)根据造价工程师执业资格制度规定，属于二级造价工程师执业工作内容的是（）。A.编制项目投资估算B.编制最高投标限价C.审核工程量清单D.审核工程结算价款第51题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，按编制对象不同，施工组织设计的三个层次是指（）。A.施工总平面图、施工总进度计划和资源需求计划B.施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案C.施工总平面图、施工总进度计划和专项施工方案D.施工组织总设计、单位工程施工进度计划和施工作业计划第52题：单选题(本题1分)某工程划分为三个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该工程流水施工工期为（）天。A.22B.23C.26D.27第53题：单选题(本题1分)下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制第54题：单选题(本题1分)某工程施工有两个技术方案可供选择，甲方案需投资180万元，年生产成本为45万元；乙方案需投资220万元，年生产成本为40万元。设基准投资收益率为12%，若采用增量投资收益率评价两方案，则（）。A.甲方案优于乙方案B.甲乙两个方案的效果相同C.乙方案优于甲方案D.甲乙两个方案的折算费用相同第55题：单选题(本题1分)与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。A.融资成本较高B.股东拥有公司控制权C.股息不固定D.股利可在税前扣除第56题：单选题(本题1分)建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是（）小时内。A.3B.6C.12D.24第57题：单选题(本题1分)下列选项中，属于合作体承包模式的是（）。A.对建设单位而言，风险较大B.建设单位的组织协调工作量大C.有利于建设单位控制工程造价D.合作体成员之间的信任度较强第58题：单选题(本题1分)下列关于违约责任的说法正确的是（）。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任是一种赔偿责任，可以由合同双方自由约定C.违约责任是一种民事赔偿责任，贯彻损益相当的原则D.缔约过失责任属于违约责任的一种主要形式第59题：单选题(本题1分)采用增量投资内部收益率（ΔIRR）法比选计算期不同的互斥方案时，对于已通过绝对效果检验的投资方案，确定优选方案的准则是（）。A.ΔIRR大于基准收益率时，选择初始投资额小的方案B.ΔIRR大于基准收益率时，选择初始投资额大的方案C.无论ΔIRR是否大于基准收益率时，均选择初始投资额小的方案D.无论ΔIRR是否大于基准收益率时，均选择初始投资额大的方案第60题：单选题(本题1分)招标人在施工招标文件中规定了暂定金额的分项内容和暂定总价款时，投标人可采用的报价策略是（）。A.适当提高暂定金额分项内容的单价B.适当减少暂定金额中的分项工程量C.适当降低暂定金额分项内容的单价D.适当增加暂定金额中的分项工程量第61题：多选题(本题2分)利息作为衡量资金的时间价值的绝对尺度，它指（）。A.占用资金所付出的代价B.放弃使用资金所得到的补偿C.考虑通货膨胀所得到的补偿D.资金的一种机会成本E.投资者的一种收益第62题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，下列说法中正确的是（）。A.对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交不带报价的技术方案B.对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交不带报价的技术建议C.投标人提交投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%D.投标人提交投标保证金的金额不得超过招标项目投标报价的2%E.招标文件中履约保证金不得超过中标合同金额的2%第63题：多选题(本题2分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》，关于争端裁决委员会（DAB）及其解决争端的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由C.合同一方对DAB裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAB裁决对双方有约束力第64题：多选题(本题2分)关于公司资本结构的说法，正确的有（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入广义资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量第65题：多选题(本题2分)根据《合同法》，合同生效后，合同履行中关于价格确定是说法中正确的有（）。A.当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按订立合同时履行地市场价格执行B.当事人就价款约定不明确又未能补充协议的，合同价款应按订立合同时付款方所在地市场价格C.在执行政府定价的合同履行中，逾期付款的，遇价格上涨时按新价格执行D.在执行政府定价的合同履行中，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行E.在执行政府定价的合同履行中，逾期提取标的物的，遇价格下降时按原价格执行第66题：多选题(本题2分)关于施工投标报价的说法，正确的是（）。A.采用不平衡报价法时，前期措施费可以适当提高报价B.招标文件中的工程范围不很明确时可采用多方案报价法C.投标单位较长时期内没有在建工程项目时可采用无利润报价法D.计日工单价计入总报价中时可适当提高报价E.综合单价分析表中的材料费可以报高一些第67题：多选题(本题2分)既有法人筹措新建项目资金时，属于其外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.资本市场发行的股票C.企业现金D.企业资产变现E.企业产权转让第68题：多选题(本题2分)在设计方案评价方法中，单指标法的种类包括（）。A.综合费用法B.工程造价指标法C.全寿命期费用法D.多因素评分优选法E.价值工程法第69题：多选题(本题2分)单位工程竣工成本分析，应当包括（）。A.竣工成本分析B.主要资源节超对比分析C.效益成本费用分析D.主要技术节约措施及经济效果分析E.目标成本效益分析第70题：多选题(本题2分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处1万元以上3万元以下罚款的情形是（）。A.跨地区承接业务不备案的B.出租、出借资质证书的C.不及时办理资质变更手续D.提供虚假材料申请资质的E.以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质第71题：多选题(本题2分)建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（）。A.专业工作队数大于施工过程数B.施工段之间没有空闲时间C.相邻施工过程的流水步距相等D.各施工段上的流水节拍相等E.各专业工作队能够在各施工段上连续作业第72题：多选题(本题2分)下列流水施工参数中，属于空间参数的有（）。A.流水步距B.工作面C.流水强度D.施工过程E.施工段第73题：多选题(本题2分)下列费用中属于资金使用成本的有（）。A.股票发行广告费B.贷款利息C.股息和红利D.债券印刷费E.资信评估费第74题：多选题(本题2分)项目经营性评价中，应进行经济费用效益分析的有（）。A.资源开发项目B.外部效果不显著的项目C.内部收益率低的项目D.具有垄断特征的项目E.采用新技术新工艺的项目第75题：多选题(本题2分)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织设计是指以施工项目为对象编制的，用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。按编制对象不同，施工组织设计包括（）。A.施工组织总设计B.单位工程施工组织设计C.施工方案D.施工总进度计划E.专项施工方案第76题：多选题(本题2分)与EPC总承包模式相比，平行承包模式的特点有（）。A.建设单位可在更大范围内选择承包单位B.建设单位组织协调工作量大C.建设单位合同管理工作量大D.有利于建设单位较早确定工程造价E.有利于建设单位向承包单位转移风险第77题：多选题(本题2分)下列属于项目目标控制中的主动控制措施的有（）。A.进行风险识别，在计划实施过程中做好风险管理工作B.分析外界环境条件，找出其对项目目标实现不利的因素，并制定项目计划C.根据项目管理组织中出现的问题，积极采取处理措施D.针对可能出现的偏离，制定备用方案E.根据近期发生的不可预见事件对进度的影响，对计划进行调整第78题：多选题(本题2分)某企业从银行借入一笔1年期的短期借款，年利率为12%，按月复利计算，则关于该项借款利率的说法，正确的有（）。A.利率为连续复利B.年有效利率为12%C.月有效利率为1%D.月名义利率为1%E.季度有效利率大于3%第79题：多选题(本题2分)关于公司狭义资本结构的说法，正确的有（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.公司的资本结构由公司的资质类别及等级决定E.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量第80题：多选题(本题2分)下列价值工程活动中，属于功能分析阶段工作内容的是（）。A.功能定义B.方案评价C.功能改进D.功能计量E.功能整理

参考答案1、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P309综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。此外，由于综合费用法只考虑费用，未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异，因而只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用。2、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是增值税。单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人。否则，以承包人为纳税人。3、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P309本题考查的是设计方案评价与优化。在工程设计阶段，应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤如下：（1）功能分析。（2）功能评价。（3）计算功能评价系数。（4）计算成本系数。（5）求出价值系数并对方案进行评价。4、【正确答案】：A【试题解析】：内部收益率的经济含义是投资方案占用的尚未回收资金的获利能力，它取决于项目内部。内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况;能够直接衡量项目未回收投资的收益率;不需要事先确定一个基准收益率，而只需要知道基准收益率的大致范围即可。但不足的是内部收益率计算需要大量的与投资项目有关的数据，计算比较麻烦;对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的，在某些情况下甚至不存在。5、【正确答案】：D【试题解析】：经营成本是指总成本费用扣除固定资产折旧费、摊销费和财务费用后的成本费用。其计算公式为经营成本二总成本费用一折旧费一摊销费一财务费用或经营成本=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用。则该项目年度经营成本为1100+500+50+40=1690万元。见教材第三章第三节P159。【考核要点】经营成本的估箅。6、【正确答案】：D【试题解析】：建筑业和销售不动产营业税计税依据规定如下(1)总承包企业将工程分包时，以全部承包额减去付给分包单位价款后的余额为营业额；(2)从事建筑、修缮、装饰工程作业的，无论是“包工包料”还是“包工不包料”，营业额均包括工程所用原材料及其他物资和动力的价格；从事安装工程作业的，凡安装的设备价值作为安装工程产值的，营业额包括设备价款营业额；(3)自建自用的房屋不纳营业税，自建房屋对外销售（不包括个人自建自用住房销售）的，其自建行为应按建筑业缴纳营业税，再按销售不动产缴纳营业税；(4)单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权，以全部收入减去不动产或土地使用权的购置或受让原价后的余额为营业额。见教材第三章第四节P165。【考核要点】营业税的计税依据。7、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是施工招标策划。成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为百分比酬金、固定酬金、浮动酬金和目标成本加奖罚四种计价方式。8、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建设单位的计划体系。建设单位编制的计划体系包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目年度计划。承包单位的计划体系包括投标时编制的项目管理规划大纲和承包合同签订之后编制的项目管理实施规划。9、【正确答案】：C【试题解析】：电网核电站、铁路干线路网（而非公路干线路网）必须由中方控股，民用机场项目必须由中方相对控股。10、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。经营租赁是出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金。11、【正确答案】：B【试题解析】：信贷方式融资是项目负债融资的重要组成部分，是公司融资和项目融资中最基本和最简单，也是比重最大的债务融资形式。12、【正确答案】：A【试题解析】：合同文件解释顺序。合同协议书与下列文件一起构成合同文件:1）中标通知书;2）投标函及投标函附录;3）专用合同条款;4）通用合同条款;5）发包人要求;6）勘察费用清单;7）勘察纲要;8）其他合同文件。13、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。偿债备付率=（息税前利润+折旧+摊销-企业所得税）/（还本金额+计入总成本费用的全部利息）=（2000+5000+2000-150）/（8000+2500）=0.84。14、【正确答案】：A【试题解析】：招标文件的提供期限自招标文件开始发出之日起不得少于5个工作日。15、【正确答案】：B【试题解析】：PFI有非常广泛的适用范围，不仅包括基础设施项目，在学校、医院、监狱等公共项目上也有广泛的引用。为了使项目成为一个真正的PFI项目，项目的控制权必须是由私营企业来掌握，公共部门只是一个合伙人的角色，公共部门对项目的作用是有限的。16、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查流水施工的参数。时间参数：流水节拍、流水步距和流水施工工期。17、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程项目目标控制的主要方法中的S曲线法。S曲线法可用于控制工程造价和工程进度。将实际S曲线与计划S曲线进行比较，以此判断工程进度偏差或造价偏差。18、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同订立。承诺生效时合同成立。19、【正确答案】：B【试题解析】：此题考核工程寿命周期成本分析方法固定费用法，是将费用值固定下来，然后选出能得到最佳效率的方案。固定效率法，是将效率值固定下来，然后选取能达到这个效率而费用最低的方案。当拟建一个采暖系统，可以在完成采暖任务的前提下选取费用最低的方案，这是寿命周期成本评价方法中的固定效率法。故选择B20、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是方案创造及评价。究竟研究什么问题，目的是什么，只有会议的主持人知道，以免其他人受约束。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P56当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。22、【正确答案】：C【试题解析】：选项A错误，投标人对开标有异议的，应当场提出；选项B错误，排名第一的中标候选人放弃中标的，可以由排名第二的候选人中标，也可以重新招标，选项C正确，选项D错误，标底可以作为评标的参考，但不能将是否接近标底作为是否中标的条件。23、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P18知识点：发达国家和地区工程造价管理。国外对工程造价的管理是以市场为中心的动态控制。24、【正确答案】：D【试题解析】：哥顿（Gorden）法这种方法的指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路。在研究新方案时，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，而是只对大家作一番抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，以激发出有价值的创新方案。25、【正确答案】：C【试题解析】：可变更、可撤销合同是指欠缺一定的合同生效条件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容得以变更或者使合同的效力归于消灭的合同。合同可以变更或者撤销的情形有(1)因重大误解订立的；(2)在订立合同时显失公平的；(3)一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。见教材第五章第二节P274。【考核要点】可变更或者可撤销的合同。26、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P236本题考查的是项目资金筹措渠道与方式。债券筹资的优点：（1）筹资成本较低；（2）保障股东控制权；（3）发挥财务杠杆作用；（4）便于调整资本结构。债券筹资的缺点：（1）可能产生财务杠杆负效应；（2）可能使企业总资金成本增大；（3）经营灵活性降低。27、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是被动控制。被动控制可以采取以下措施：（1）应用现代化管理方法和手段跟踪、测试、检查工程实施过程，发现异常情况及时采取纠偏措施。（2）明确项目管理组织中过程控制人员的职责，发现情况及时采取措施进行处理。（3）建立有效的信息反馈系统，及时反馈偏离计划目标值的情况，以便及时采取措施予以纠正28、【正确答案】：B【试题解析】：根据200Q-600-160Q-5%×200Q=0，求得项目的盈亏平衡产量Q=600/[200-160-5%×200]=20万件。29、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P298由于项目投资财务现金流量表是站在全部投资的角度反映其现金流，因此筹资所引起的现金流量均不予反映，故借款本金偿还不出现在项目投资财务现金流量表中。30、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P304知识点：工程项目经济评价报表的编制。在投资方案的经济效果分析中，通常只考虑利息支出。利息支出的估算包括长期借款利息、流动资金借款利息和短期借款利息三部分。31、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备。发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。32、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是成本核算。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。33、【正确答案】：D【试题解析】：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。34、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P293本题考查的是工程项目财务评价。对有营业收入的项目，财务分析应根据收入抵补支出的程度，区别对待。收入补偿费用的顺序应为：补偿人工、材料等生产经营耗费、缴纳流转税、偿还借款利息、计提折旧和偿还借款本金。35、【正确答案】：D【试题解析】：项目管理规划大纲是项目管理工作中具有战略性、全局性和宏观性的指导文件，由企业管理层在投标时编制。。36、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同履行的一般规则。合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则按订立合同时履行地的市场价格履行，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。37、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P110-115T=（4+3-1）×5-2=28天。38、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P24知识点：建设单位的质量责任和义务。选项D施工单位签署工程保修书不属于建设单位的责任和义务。39、【正确答案】：B【试题解析】：盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。虽然通过降低盈亏平衡点就可以降低项目的风险，提高项目的安全性；通过降低成本可以降低盈亏平衡点，但如何降低成本，应该采取哪些可行的方法或通过哪些有效的途径来达到该目的，盈亏平衡分析并没有给出答案，还需采用其他一些方法来帮助实现该目的。40、【正确答案】：C【试题解析】：职能制形成多头领导，矩阵制矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导。41、【正确答案】：D【试题解析】：内部收益率法计算烦锁，但能反映投资过程的收益程度，而内部收益率的大小不受外部参数影响，完全取决于投资过程的现金流量。42、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：资本结构。资本结构是指企业各种长期资金筹集来源的构成和比例关系。所以银行短期贷款不纳入企业资本结构的管理范围。43、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P27本题考查的是建设工程质量管理条例。建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。44、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P203知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。45、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是概预算文件的审查。设计概算的审查方法：对比分析法；主要问题复核法；查询核实法；分类整理法；联合会审法。施工图预算审查的方法：全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点抽查法、利用手册审查法、分解对比审查法。参见教材P311～312。46、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是实施条例－招标范围和方式。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形47、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P265企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。48、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目经济报表的编制。投资各方收益率的投资各方现金流量表计算基础是投资者出资额。参见教材P298。49、【正确答案】：C【试题解析】：工承包单位接受索赔处理结果的，建设单位应在作出索赔处理结果答复后理结果的，按合同中争议解决条款的约定处理。28天内完成赔付。施工承包单位不接受索赔处50、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：造价工程师管理制度。注册造价工程师的执业范围：二级造价工程师主要协助一级造价工程师开展相关工作，可独立开展以下具体工作：（1）建设工程工料分析、计划、组织与成本管理，施工图预算、设计概算的编制；（2）建设工程量清单、最高投标限价、投标报价的编制；（3）建设工程合同价款、结算价款和竣工决算价款的编制。51、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目施工组织设计。按编制对象不同，施工组织设计的三个层次，即：施工组织总设计、单位工程施工组织设计和施工方案。52、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是流水施工工期。施工过程Ⅰ：4，9，12，16;施工过程Ⅱ:3，5，8，10;施工过程Ⅲ:4，7，12,16。K_Ⅰ，Ⅱ=max[4,6,7,8,-10]=8;K_Ⅱ，Ⅲ=max[3,1,1，-2,-16]=3。T=(8+3)+16=27。53、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P83本题考查的是工程项目管理组织机构形式。弱矩阵制组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。54、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：静态评价方法。两方案的增量投资收益率=（45－40）/（220－180）=12.5%，高于基准收益率，所以投资额大的方案为优。55、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是发行优先股的特点。优先股特点：优先股与普通股相同的是没有还本期限，与债券特征相似的是股息固定。相对于其他借款融资，优先股的受偿顺序通常靠后，对于项目公司的其他债权人来说，可以视为项目的资本金。而对于普通股股东来说，优先股通常要优先受偿，是一种负债。因此，优先股是一种介于股本资金与负债之间的融资方式。优先股股东不参与公司的经营管理，没有公司控制权，不会分散普通股东的控股权。发行优先股通常不需要还本，只需支付固定股息，可减少公司的偿债风险和压力。但优先股融资成本较高，且股利不能像债权利息一样在税前扣除。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P27知识点：建设工程质量管理条例。建设工程发生质量事故，有关单位按照《建设工程质量管理条例》的规定，应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是24小时内。57、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P77~78知识点：合作体承包模式。采用合作体承包模式的特点：建设单位的组织协调工作量小，但风险较大；各承包单位之间既有合作的愿望，又不愿意组成联合体。58、【正确答案】：C【试题解析】：（1）违约责任以有效合同为前提。（2）违约责任以违反合同义务为要件。（3）违约责任可由当事人在法定范围内约定。（4）违约责任是一种民事赔偿责任。选项B错误，违约责任主要是一种赔偿责任，因此，可由当事人在法律规定的范围内自行约定。59、【正确答案】：B【试题解析】：若ΔIRR大于基准收益率时，则初始投资额大的方案为优选方案；若ΔIRR小于基准收益率时，则初始投资额小的方案为优选方案。60、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是暂定金额的分项内容和暂定总价款时.只有暂定金额的一笔固定总金额，将来这笔金额做什么用，由招标单位确定。这种情况对投标竞争没有实际意义，按招标文件要求将规定的暂定金额列入总报价即可。61、【正确答案】：ABDE【试题解析】：知识点：现金流量和资金的时间价值。在工程经济分析中，利息还被理解为资金的一种机会成本。这是因为，如果债权人放弃资金的现时使用权利，也就放弃了现期消费的权利。从投资者角度看，利息体现为对放弃现期消费的损失所做的必要补偿。为此，债务人就要为占用债权人的资金付出一定代价。在工程经济分析中，利息是指占用资金所付的代价或者是放弃现期消费所得的补偿。62、【正确答案】：BC【试题解析】：本题考查的是招标投标法实施条例。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。如果要求提交投标保证金，在第二阶段提交，投标人提交投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。故BC选项正确，招标文件中履约保证金不得超过中标合同金额的10%，故E选项错误。63、【正确答案】：ADE【试题解析】：2021教材P329～330本题考查的是国际工程施工合同示范文本。选项B错误，DAAB在收到书面报告后84天内裁决争端，并说明理由；选项C错误，如果合同一方对DAAB的裁决不满，则应在收到裁决后的28天内向合同对方发出表示不满的通知，并说明理由，表明准备提请仲裁。64、【正确答案】：AE【试题解析】：本题考查的是资本结构。公司的资本结构应根据不同的条件进行适当的调整；资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量。65、【正确答案】：ACDE【试题解析】：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行，价格下降时，按照原价格执行。66、【正确答案】：ABC【试题解析】：如果是单纯报计日工单价，且不计入总报价中，则可报高些，但如果计日工单价要计入总报价时，则需具体分析是否报高价，以免抬高总报价。（D错误）有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表"，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。（E错误）67、【正确答案】：AB【试题解析】：本题考查的是资本金筹措的渠道与方式。外部资金来源包括既有法人通过在资本市场发行股票和企业增资扩股，以及一些准资本金手段，如发行优先股获取外部投资人的权益资金投人，同时也包括接受国家预算内资金为来源的融资方式。（1）企业增资扩股；（2）优先股；（3）国家预算内投资。68、【正确答案】：ACE【试题解析】：设计方案的评价方法主要有多指标法、单指标法以及多因素评分法。多指标法：工程造价指标、主要材料消耗指标、劳动消耗指标、工期指标单指标法：综合费用、全寿命期费用法、价值工程法多因素评分优选法，多因素评分法是多指标法与单指标法相结合的一种方法69、【正确答案】：ABD【试题解析】：单位工程竣工成本分析，应包括：竣工成本分析、主要资源节超对比分析、主要技术节约措施及经济效果分