2024建设工程合同的特点

2024建设工程合同的特点合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的承建方，双方为了共同遵守和执行本合同条款，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同条款2.1乙方向甲方承诺，按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程预算等要求，按时完成工程建设，并保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。2.2甲方向乙方支付工程价款，具体支付方式和时间按照本合同约定的付款条款执行。2.3乙方应按照甲方的要求，提供与工程相关的设计、施工、验收等环节的资料和文件，并保证资料和文件的真实性、完整性和合法性。2.4乙方应按照合同约定的时间节点完成工程建设，如有延期，应承担相应的违约责任。2.5双方应严格遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同维护双方的合法权益。三、工程价款及支付方式3.1本工程的价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付工程价款的方式为：__________3.3甲方支付工程价款的时间为：__________四、违约责任4.1如乙方未按照本合同约定的时间节点完成工程建设，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：__________4.2如甲方未按照本合同约定的时间支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：__________五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程质量标准及验收规范5.乙方资质证明文件6.付款凭证及转账记录7.工程变更通知单8.工程验收报告9.双方签署的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间节点完成工程建设，认定为违约行为。2.甲方未按约定时间支付工程价款，认定为违约行为。3.乙方工程质量不符合约定标准，认定为违约行为。4.甲方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。5.双方未履行协商义务，导致合同履行困难或争议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建设工程合同：是指甲方为完成一定的工程建设，乙方承担设计、施工、交付等义务的合同。2.工程价款：指乙方完成工程建设所需的费用，包括人工、材料、设备等成本。3.违约金：指违约方按照约定或者根据法律规定支付给守约方的赔偿金。4.工程质量：指工程满足法律法规、标准规范和甲方要求的状态。5.验收合格：指工程经过验收，符合设计文件、规范标准和相关法律法规的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如遇不可抗力因素导致延误，应及时与甲方沟通，共同协商解决。2.工程质量问题：乙方应严格按照设计文件和规范标准施工，加强质量控制。如发现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程价款。如发生争议，可协商解决，或依法向人民法院提起诉讼。4.合同履行争议：双方应严格遵守合同条款，履行合同义务。如发生争议，通过友好协商解决；协商不成，可依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程2.