2024建设工程施工合同综合单价1

2024建设工程施工合同综合单价[1]合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，工程内容包括但不限于：__________。1.2工程质量标准：__________。1.3工程工期：自__________至__________。二、合同价格及支付2.2业主同意按照本合同约定的付款节点和比例向乙方支付价款。具体付款节点和比例如下：（1）__________付款比例：__________%；（2）__________付款比例：__________%；（3）__________付款比例：__________%。2.3乙方应按照合同约定的时间和金额向甲方开具合法、有效的发票。三、施工及验收3.1乙方应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。3.2乙方应保证施工过程中符合国家及地方法律法规、工程建设标准、安全生产要求，并对施工过程中的安全事故承担责任。3.3工程验收合格后，乙方应按照业主的要求进行保修，保修期自验收合格之日起计算，保修期内的维修费用由乙方承担。四、违约责任4.1乙方未按照约定完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：总价×0.1%×逾期天数。4.2甲方未按照约定时间支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项×0.1%×逾期天数。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.施工方案及施工组织设计3.材料及设备采购清单4.工程量清单5.施工进度计划6.安全生产及质量保证措施7.付款申请表8.工程验收报告9.保修书10.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付价款，视为违约。3.乙方施工过程中不符合国家及地方法律法规、工程建设标准、安全生产要求，视为违约。4.乙方未按照约定进行保修或保修期内维修费用不按时支付，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务的其他情形，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的有权委托乙方进行施工的一方。2.乙方：指合同约定的承担施工义务的一方。3.总价：指合同约定的完成本项目所涉及的工程内容所需支付的金额。4.付款节点：指合同约定的支付价款的时间点。5.保修期：指工程验收合格后，乙方对工程提供的保修期限。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保按期完成工程。如因特殊原因导致进度延误，应及时与甲方沟通，寻求延期批准。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工标准和规范进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，应及时整改，并承担相应责任。3.付款问题：甲方应按照合同约定的付款节点和比例按时支付价款。如甲方逾期支付，乙方可催告甲方支付，并有权依法主张逾期付款违约金。4.安全事故：乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全。如发生安全事故，应及时报告甲方，并按照相关规定处理。5.合同争议：双方应通过友好协商解决合同争议。如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。2.适用于明确施工方的施工义务、工程质量标准、工期