2024年绿化工程承包合同电子版（三篇）

第5页共5页2024年绿化工程承包合同电子版发包方：_____有限责任公司（以下简称甲方）承包方：_____（以下简称乙方）由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外绿化管道建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。第一条工程概况1.工程名称：_____有限责任公司室外绿化管道建设工程。2.工程地点：_____工业园区（南苑）热电厂北侧。3.工程内容：详见工程量清单。4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。第二条合同价款（工程款）及支付1.合同总价（大写）：_____元整；（小写）：____元。本合同为综合单价承包合同，单价标准见附件工程量清单。2.工程款支付：1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的50%的预付工程款。2）施工完,毕验收合格后____日内付清剩余工程款。3）付款方式为银行转账。第三条双方权利义务1.甲方权利和义务1）按合同要求及时支付工程款。2）提供本项目施工图3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供气、供热、供电、通信、广播电视等地下管线资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸，并保证资料的真实性和有效性。7）甲方负责开挖管沟及回填管沟,包括管道上下覆盖300mm沙土的施工。2.乙方权利和义务1）乙方在收到工程预付款，并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工。2）严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工，施工质量必须符合国家现行有关施工标准，并需通过验收合格。3）负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。第四条工期的约定1.工期：自开工之日起二十个工作日。在工期未顺延的情况下，乙方应在前述工期内竣工，并在竣工后通知甲方验收。2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因（如天气因素影响等）导致停工的，工期顺延。4.因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据；以《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268______）为施工管理及质量评定验收标准。2.本工程质量要求：合格。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收，并在验收开始后五日内完成验收，办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的，视为验收合格，甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4.验收完成后乙方提交结算资料，甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算资料后三个工作日内未作回复（或未提出意见），视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料，甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条免责条款施工期间，由于恶劣天气（如：雨季天）等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等，工期相应顺延，乙方不承担责任。第七条争议解决因本合同发生争议的，双方友好协商解决，协商不成的，按以下方式解决争议：向乙方住所地人民法院提起诉讼。第八条合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。甲方：_____有限责任公司乙方：地址：_____）地址：_______________________________________________________法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：____________________________________________________________账号：_________年____月____日法定代表人：_____委托代理人：_____电话：_____传真：_____开户行：____年____月____日乙方承担。2024年绿化工程承包合同电子版（二）合同编号：____GH001绿化工程承包合同甲方：[甲方名称]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]联系地址：[甲方联系地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]联系地址：[乙方联系地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于，甲方有意开展绿化工程，并与乙方达成协议，特订立本合同，共同遵守如下条款：第一条合同目的甲方委托乙方进行绿化工程的设计、施工和维护，乙方同意接受委托并按照甲方要求执行。第二条工程内容1.设计阶段：乙方负责根据甲方要求，制定绿化工程的设计方案，并提交给甲方审查和确认。2.施工阶段：乙方负责根据甲方确认的设计方案，进行工程的实际施工工作，包括但不限于土地整理、绿化苗木的培育和种植、灌溉系统的安装等。3.维护阶段：乙方负责在工程竣工后一年内进行绿化维护，包括但不限于浇水、修剪、清理杂草等工作，确保绿化效果的持久。第三条工程费用1.设计费用：甲方将支付给乙方设计费用人民币[设计费用]元，支付方式：[支付方式]。2.施工费用：甲方将支付给乙方施工费用人民币[施工费用]元，支付方式：[支付方式]。3.维护费用：甲方将支付给乙方维护费用人民币[维护费用]元，支付方式：[支付方式]。4.费用变动：如因政府政策或其他不可抗力因素导致施工和维护费用发生变动，甲方和乙方应协商调整费用。第四条工期1.设计工期：乙方应当在双方签订合同后[设计工期]内完成设计方案并提交给甲方审查。2.施工工期：乙方应当在设计方案确认后[施工工期]内完成绿化工程的实际施工工作。3.维护工期：乙方应当在工程竣工后的一年内进行绿化维护工作。第五条质量保证1.设计质量：乙方应当保证设计方案合理、科学，并满足甲方的要求和审查标准。2.施工质量：乙方应当按照设计方案要求，选择合适的材料和工艺进行施工，确保绿化工程质量。3.维护质量：乙方应当按照要求进行维护工作，确保绿化效果的持久。4.质量检验：甲方有权随时对乙方进行工程质量的检查和验收，如发现质量问题，乙方应当及时整改。第六条违约责任1.甲方违约：若甲方未按合同约定支付费用或提供必要的配合，乙方有权要求甲方补偿已经发生的损失，并可以终止合同。2.乙方违约：若乙方未按合同约定完成工程或质量不合格，甲方有权要求乙方赔偿相应的损失，并可以解除合同。第七条争议解决1.本合同的履行、解释及争议的解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议应通过友好协商解决，如协商无果，则提交甲方所在地的人民法院解决。第八条其他约定1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为施工工作完成并经甲方验收合格之日起至维护工作完成之日止。3.本合同如需修改或补充，双方应书面协商一致，并签署补充协议。甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年绿化工程承包合同电子版（三）甲方：_____乙方：_____一、工程概况1、工程名称：营根河综合治理绿化工程(一标)2、工程地点：____县____镇3、工程内容：绿化种植及养护。4、工程造价(包干不含税)：以现场数量为准，附单价报价表。5、工程变更时，根据____省相关定额标准计取。二、施工期限及要求1、施工期限：2、验收标准：GJJ/T82—99《城市绿化工程施工及验收规范》，其它符合有关专业验收标准。3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。三、付款方式1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款、2、养护期满后，一个星期内付清余款。四、工程变更情况在绿化施工过程，甲乙双方本着尊重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。五、竣工验收1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求所有苗木均出现生长之势。六、双方责任1、甲方责任1)甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。2)甲方免费提供施工用水、电。3)甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合，原则当日确认，以确保工期。4)甲方配合乙方的对外协调工作(例如：政府有关部门的协调工作;苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办)。2、乙方责任1)按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。2)在保活期，如乙方种植的苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方承担。3)乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。4)种植须符合绿化施工技术要求。5)乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，所有人员须统一服装、佩戴安全帽，保持现场整洁、有序。七、不可抗力的因素1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。八、其它1、甲方指派驻现场的代表为_____，乙方派驻现场的代表为_____，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。3、本合同经双方代表签字盖章后生效;本工程