2024年一级建造师之一建工程法规考试题库及一套答案

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库第一部分单选题(300题)1、设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起（）日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。

A.30

B.45

C.60

D.90

【答案】：C

2、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属无效条款

【答案】：B

3、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是()。

A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款

B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款

C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款

D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令整改，并对责任单位处以罚款

【答案】：A

4、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家对专项方案进行论证。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.施工单位

D.建立单位

【答案】：C

5、下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

【答案】：C

6、根据我国《民法典》的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但()的除外。

A.债权人对债务人的债权合法

B.该从权利专属于债权人自身

C.债务人的债权已到期

D.对债权人造成损害

【答案】：B

7、（2020年真题）甲施工总承包企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。

A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任

B.丙企业对建设单位承担责任

C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任

D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任

【答案】：D

8、陈某与其单位因缴纳社会保险问题发生争议。关于该争议解决方法，下列选项正确的是()。

A.陈某可提请仲裁，但必须在此之前先申请调解

B.陈某可提请仲裁，但在此后不能提起诉讼

C.陈某可直接向法院起诉

D.陈某可不与公司协商，而直接提起仲裁

【答案】：D

9、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。2014

A.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练

【答案】：C

10、甲、乙双方因工程款纠纷引发诉讼，案件经过两级法院审理终结。由于对二审判决结果不服，甲欲向上一级人民法院申请再审。甲提出的下列事实和理由不能得到法院准许的有（）。

A.二审判决书未经甲方签收

B.有新的证据足以推翻原判决

C.二审判决适用法律有明显错误

D.二审法官应当回避的没有回避

【答案】：A

11、下列关于法人的相关表述中，错误的是()。

A.法人可以分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类

B.具备法人条件，为适应经济社会发展，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得法人资格

C.营利法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

D.机关法人属于非营利法人

【答案】：D

12、建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。（2016）

A.发证机关核猃施工许可证

B.发证机关受贿施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

【答案】：D

13、投保人保险的目的必须通过()来实现。

A.保险合同

B.索赔

C.保险单

D.保险凭证

【答案】：B

14、关于租赁合同的说法,正确的是()

A.租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式

B.租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效

C.租赁期限超过20年的,超过部分无效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除

【答案】：C

15、某工程已具备竣工条件，2005年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。

A.2005年3月2目

B.2005年3月7日

C.2005年3月20日

D.2005年3月31日

【答案】：C

16、某大型工程建设项目，建设单位依法委托监理公司进行工程监理，建设单位与监理单位之间的法律关系是（）。

A.民事法律关系

B.行政法律关系

C.劳动法律关系

D.经济法律关系

【答案】：A

17、关于借款合同的说法，正确的是()。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定，不能协议也不能按合同条款或者交易习惯确定的，借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%，则该借款的利息约定无效

【答案】：B

18、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为()。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】：C

19、某一购销合同约定交货日期为2007年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2007年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲

B.买受人丙

C.材料商乙

D.都不承担责任

【答案】：A

20、某业主甲起诉某房地产开发公司乙位于T市N区的商品房质量不合格的纠纷，T市中级人民法院于2006年10月15日作出生效判决，要求乙在判决生效之日起10日内赔偿甲人民币30000元，当事人当庭领取了判决书。那么，如果乙拒绝履行判决，甲应当最迟在（）之前申请人民法院强制执行。

A.2007年4月15日

B.2007年10月15日

C.2008年4月25日

D.2008年10月25日

【答案】：D

21、咨询单位申请招标代理机构资质时，不是必备的条件是.()。

A.有从事招标代理业务的营业场所

B.有从事招标代理业务相应的资金

C.有编制招标文件和组织评标的相应专业力量

D.有对投标人的财务状况进行审计的专业人才

【答案】：D

22、担保方式不包括（）。

A.公开

B.保证

C.抵押

D.留置

【答案】：A

23、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是()。

A.按工程保修合同执行

B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案

C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算

D.采取诉讼的方式解决

【答案】：A

24、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴施工现场（2013）

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

25、某工程施工合同履行过程中，经建设单位同意，总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言，下列说法正确的是（）。

A.应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任

B.应由总承包单位对建设单位承担责任

C.应由分包单位对建设单位承担责任

D.由建设单位自行承担责任

【答案】：A

26、2014年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2014年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2014年12月3日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是()。

A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失

B.根据我国《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖

C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权

D.2014年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权

【答案】：D

27、施工单位在施工过程中为了节省材料费用降低工程的质量标准，造成重大安全事故，施工企业构成()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大责任事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.串通投标罪

【答案】：A

28、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由()审查签字、加盖执业印章后方可实施。

A.专业技术人员

B.总监理工程师

C.施工单位技术负责人

D.安全管理员

【答案】：B

29、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正确的是（）。

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审组

【答案】：B

30、关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.工程监理单位不得与建设单位或设计单位有隶属利害关系

B.工程监理单位的监理依据中应当包括地方标准和行业标准

C.未经总监理工程师签字，建设单位不得组织工程竣工验收

D.监理单位将不合格工程按合格签字，造成损失的，其民事赔偿责任不应超过监理费用

【答案】：C

31、根据我国《建设工程质量管理条例》的规定，（）不符合工程监理单位质量责任和义务的规定。

A.工程监理单位代表施工单位对施工质量实施监理

B.工程监理单位应当依法取得相应资质等级的证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

C.工程监理单位不得转让工程监理业务

D.工程监理单位代表建设单位对施工质量实施监理

【答案】：A

32、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。

A.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护

B.知识产权不具有财产权属性

C.知识产权不具有绝对的排他性

D.知识产权不受地域的限制

【答案】：A

33、依法解决合同条款空缺的首选方法是（）。

A.协议补充

B.按交易习惯履行

C.按照合同有关条款履行

D.由债权人决定

【答案】：A

34、根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。2016

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

【答案】：A

35、在保证项目完整性的前提下，.甲建设单位将工程的设计业务分别委托给了乙、丙两家设计单位，并选定乙设计单位为主体承接方，负责整个工程项目设计的总体协调。关于该项目的设计责任，下列说法中，正确的是()。

A.丙设计单位直接对甲建设单位负责

B.丙设计单位仅对乙设计单位负责

C.乙设计单位就整个项目的设计任务负总责

D.乙、丙设计单位对甲建设单位承担连带责任

【答案】：A

36、关于施工发现文物报告和保护的规定，正确的是()。

A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有

B.大型基本建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由市级文物行政主管部门组织实施

C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘

D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

【答案】：D

37、债权债务的概括转移的关键是（）。

A.转让人与承受人达成合同转让协议

B.原合同必须有效

C.原合同为双务合同

D.符合法定的程序

【答案】：A

38、（2020年真题）李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偏工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。

A.仅由甲公司

B.由甲公司和李某共同

C.仅由乙公司

D.仅由李某

【答案】：B

39、某施工企业是法人，关于该施工企业应当具备条件的说法，正确的是（）。

A.该施工企业能够自然产生

B.该施工企业能够独立承担民事责任

C.该施工企业的法定代表人是法人

D.该施工企业不必有自己的住所、财产

【答案】：B

40、甲、乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

【答案】：C

41、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的情形是（）。

A.可以与违约金或定金损失并用

B.可以与解除合同的方式并用

C.违约人履行费用过高的债务

D.债权人在合理期限内未要求履行的

【答案】：A

42、根据《文物保护法》，下列文物中不属于国家所有文物的是（）。2018真题

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址、古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

【答案】：C

43、某工商行政管理部门接到四个人的设立个人独资企业的申请，其部分情况见下表。根据《中华人民共和国个人独资企业法》规定，可能得到工商行政管理部门核准的是（）

A.甲某

B.乙某

C.丙某

D.丁某

【答案】：B

44、纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的,减按（）征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

【答案】：D

45、对申请注册的商标，商标局应当自收到商标注册申请文件之日起（）个月内审查完毕，符合《商标法》有关规定的，予以初步审定公告。

A.6

B.9

C.12

D.18

【答案】：B

46、根据《行政许可法》，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是()。

A.法律

B.行政法规

C.地方性法规

D.部门规章

【答案】：D

47、根据《著作权法》，著作权是()。

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

【答案】：B

48、根据《民法典》的规定，法人分为()。

A.企业法人和非企业法人

B.机关法人、企业法人和社团法人

C.一般法人和特别法人

D.营利法人、非营利法人和特别法人

【答案】：D

49、施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任

【答案】：D

50、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是()。（2012）

A.行政行为超越职权

B.行政行为

C.被告不履行或迟延履行法定职责

D.行政处罚显失公平

【答案】：D

51、《建筑法》规定，建筑工程主体结构施工()。

A.可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

B.必须由总承包单位自行完成

C.经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

D.经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位

【答案】：B

52、甲公司为增值税一般纳税人，2017年11月购进的货物用于下列项目所涉及的进项税额，准予从销项税额中抵扣的是()。

A.用于应税项目生产而购进的动力燃料

B.为本公司职工健身使用而购进的健身器材

C.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备

D.用于交际应酬而购进的酒类产品

【答案】：A

53、根据《人民调解法》规定，经人民调解委员会调解后达成的调解协议，当事人可以自调解协议生效之日起()日内共同向人民法院申请司法确认。

A.30

B.60

C.90

D.180

【答案】：A

54、以下规范性法律文件中，不属于我国法律体系民商法的是（）。

A.合同法

B.公司法

C.城乡规划法

D.侵权责任法

【答案】：C

55、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至（）。

A.2006年3月1日

B.2006年9月1日

C.2011年3月1日

D.2011年9月1日

【答案】：D

56、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；③按合同法其他相关规定执行。三种方式的先后顺序是()。

A.①②③

B.③②①

C.②①③

D.②③①

【答案】：C

57、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证"的是（）。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员

【答案】：C

58、施工企业拒不执行公安消防机构作出的停止施工处罚决定的，将由()负责强制执行。

A.公安机关

B.人民法院

C.作出决定的公安消防机构

D.建设行政主管部门

【答案】：C

59、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般（）复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

【答案】：D

60、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，但保险人()。

A.不能增加保险费

B.不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可增加保险费或解除合同

【答案】：D

61、根据《劳动法》等相关规定，用人单位安排劳动者加班，每月不得超过（）小时。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：C

62、施工企业对重大危险源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定（），告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A.应急预案

B.管理制度

C.评估体系

D.救助方案

【答案】：A

63、根据《循环经济促进法》,下列说法正确的是（）。

A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照减量化优先的原则实施

B.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照再利用优先的原则实施

C.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照资源化优先的原则实施

D.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,防止再污染的原则实施

【答案】：A

64、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。2017真题

A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强

D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任

【答案】：A

65、根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理。

A.咨询单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.建设单位

【答案】：B

66、根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是（）。

A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关

C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

【答案】：A

67、根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

【答案】：C

68、某工程施工合同履行过程中，双方因质量问题发生争议。施工合同中包含仲裁条款，下列表述中不正确的是（）。

A.双方当事人可自行协商解决合同争议

B.一方当事人可向仲裁机构提出仲裁申请

C.一方当事人可向法院提出诉讼请求

D.双方当事人可提请主管部门主持调解

【答案】：C

69、以下关于时效中止的正确表述是（）。

A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止

B.因原告起诉，诉讼时效中止

C.因被告应诉，诉讼时效中止

D.因证人要求，诉讼时效中止

【答案】：A

70、关于定金的说法,正确的是()

A.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当原数额返还定金

B.定金合同自合同订立之日起生效

C.既约定违约金又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款

D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的10%

【答案】：C

71、下列关于联合体投标的说法正确的是()。

A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成

C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任

D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标

【答案】：C

72、在法院的主持下，甲乙双方达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在签字前甲方反悔，此时法院应该()。

A.及时判决

B.强制执行

C.留置送达

D.重新调节

【答案】：A

73、事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。这体现了仲裁的()。

A.协议仲裁制度

B.或裁或审制度

C.一裁终局制度

D.合议制度

【答案】：B

74、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡

B.施工企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失120万

D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡

【答案】：C

75、下列工程承包活动中，不属于违法行为的是（）。

A.甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼

B.乙公司有施工总承包二级资质等级，承包的35层写字楼工程正在施工

C.丙公司刚刚成立，以合作伙伴企业的名义承包工程

D.丁公司作为总承包人并负有采购责任，拒绝了业主指定的材料供应商

【答案】：D

76、船舶、航空器和机动车其所有权的取得，依（）设立

A.交付

B.登记

C.签订转让合同

D.鉴证

【答案】：A

77、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当()。

A.驳回起诉

B.终止起诉

C.继续审理

D.将案件移交合同约定的仲裁机构

【答案】：A

78、下列属于施工作业人员依法履行的安全生产保障义务的有()。

A.拒绝违章指挥

B.受到伤害，获得赔偿

C.发现事故隐患，立即报告

D.获得安全生产所需防护用品

【答案】：C

79、1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。对此问题正确的解决方式是（）

A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火

B.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施

C.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要釆取必要的消防安全措施

D.施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防安全措施后，可以暂时居住

【答案】：C

80、关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发现的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题

【答案】：A

81、关于劳动者工作时间的叙述中，不正确的是()。

A.用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日

B.标准工作时间是指每日工作时间不超过8h、平均每周工作时间不超过44h的工时制度

C.建筑企业高级管理人员，应当实行标准工作时间制度

D.参加紧急抢修抢险时，劳动者延长工作时间不受限

【答案】：C

82、施工合同管理规定，对于无效的施工合同，承包单位已根据合同要求完成工程建设任务，建设单位以合同无效为由不支付工程款，承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款，则对于承包单位的要求应该()。

A.合同无效，不予支持

B.工程合格，予以支持

C.资质合格，予以支持

D.已经付出，部分支持

【答案】：B

83、施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：B

84、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是()。

A.赔偿损失具有补偿性

B.赔偿损失具有一定的任意性

C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则

【答案】：D

85、下列建设工程施工合同各项内容中，不属于合同实质性条款的是()。

A.工程造价

B.工程质量

C.材料和设备的供应

D.工程保险条款

【答案】：D

86、梁某陷入经商困境时，李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限，但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息，而梁某则不以为然。李某就此事向法院起诉。对此，下列选项中错误的说法是()。

A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持

B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持

C.借款合同可以是无偿合同

D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持

【答案】：B

87、关于工伤保险和意外伤害保险的说法,正确的是（）。

A.工伤保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群

B.意外伤害保险是法定的强制性保险

C.工伤保险是法定的强制性保险

D.意外伤害险的费用应全部由总承包单位承担

【答案】：C

88、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是()。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以直接减少支付工程价款

C.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

D.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

【答案】：D

89、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。(2015真题)

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

【答案】：D

90、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

【答案】：D

91、根据《招标投标法实施条例》，非国有资金占控股或主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是（）。

A.评标委员会应当确定投标价格最低的投标人为中标人

B.评标委员会应当以最接近标底价格的投标人确定为中标人

C.招标人应该确定排名第一的中标候选人为中标人

D.招标人可以从评标委员会推荐的前三名中标候选人确定为中标人

【答案】：C

92、建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具（）。

A.质量保证书

B.咨询评估书

C.使用说明书

D.质量保修书

【答案】：D

93、甲因房屋质量问题与乙房地产公司发生纠纷，根据《民事诉讼法》的规定，本案应当由（）人民法院管辖。

A.房屋所在地

B.合同备案地

C.甲住所地

D.乙房地产公司注册登记地

【答案】：A

94、关于法人的说法，正确的是（）。（2016）

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格

【答案】：B

95、下列关于保证担保的说法，正确的是()。

A.保证人须向债权人证明其有清偿能力

B.保证方式没有约定的，带责任保证承担保证责任

C.保证人可能是主合同的当事人

D.保证期间债务人转让债务的，须取得保证人书面同意

【答案】：D

96、根据《绿色施工导则》，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%

【答案】：C

97、甲、乙、丙、丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则()。

A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册

B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册

C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日已满3年，可以注册

D.丁在2个单位申请注册，可以注册

【答案】：C

98、关于工程再分包的说法，正确的是()。2017真题

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】：B

99、关于保险索赔的说法，正确的是()。2017

A.保险事故发生后，索赔时仅需被保险人向保险人提供与确认保险事故有关的证明和资料

B.保险单上载明的保险财产没有全部损失，但其损害程度已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

C.保险事故发生后，应当及时通知保险人

D.如果一个建设工程项目，同时由多家保险人承保，则应当平均分配赔偿金额

【答案】：C

100、甲诉乙建设工程施工合同纠纷一案，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（）。

A.移送二审法院裁决

B.按撤诉处理

C.按缺席判决

D.进入再审程序

【答案】：B

101、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该（）作为结算工程款的依据。

A.双方达成的补充协议

B.双方签订的备案合同

C.类似项目的结算价格

D.市场的平均价格

【答案】：B

102、当仲裁委员会收到仲裁申请书之日起（）日内，认为符合受理条件的仲裁、仲裁委员会应立案。

A.2

B.3

C.5

D.7

【答案】：C

103、某施工单位与王先生签订了为期2年的劳动合同，根据《劳动合同法》的规定，王先生的试用期不得超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：B

104、张某是甲企业的销售人员，随身携带盖有甲企业公章的空白合同书，便于随时对外签约，后来张某因为收取回扣被甲企业开除，但空白合同书未被收回。张某以此合同书与不知情的李某签订了一份商品买卖合同，该买卖合同的效力是（）。

A.不成立

B.有效

C.无效

D.效力待定

【答案】：B

105、根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（）以书面形式通知劳动者本人。

A.30日

B.60日

C.20日

D.3日

【答案】：A

106、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求()。2017

A.丙先行代为清偿

B.甲和丙按比例支付

C.甲先行支付

D.甲和丙协商支付

【答案】：C

107、关于环境保护税的纳税人的说法,正确的是（）。

A.在中华人民共和国领域,直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者为环境保护税的纳税人

B.在中华人民共和国管辖的其他海域,直接向环境排放应税污染物的事业单位不是环境保护税的纳税人

C.企业向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物,仍需缴纳环境保护税

D.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所超过国家和地方规定的排放标准向环境排放应税污染物的,无需缴纳环境保护税

【答案】：A

108、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。（2015）

A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任

B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任

【答案】：C

109、当事人双方分别违反了自身的义务，应当（）。

A.按比例承担责任

B.各自承担相应的责任

C.责任抵消后由责任重大的一方承担责任

D.各承担50％的责任

【答案】：B

110、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公司是其分包单位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（）向负有安全生产监督管理职责的部门报告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】：B

111、红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，下列说法正确的是（）。

A.甲某的行为构成无权代理

B.甲某的行为属于有权代理

C.甲某的行为构成滥用代理权

D.甲某的行为属于法定代理

【答案】：A

112、双方当事人达成仲裁和解协议后,一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时,当事人（）。

A.可申请仲裁机构强制执行

B.只能向人民法院起诉

C.可中请仲裁庭恢复审理

D.根据原仲裁协议再次申请仲裁

【答案】：D

113、关于建设工程代理的说法，正确的是()2016

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代表关系

【答案】：C

114、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起()日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.15

B.20

C.30

D.40

【答案】：C

115、关于安全生产许可证的管理，下列说法中错误的有()。

A.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

B.对没有取得施工许可证的企业，不得颁发安全生产许可证

C.审核发放施工许可证时，应当对施工企业的安全生产许可证进行审查

D.发证机关发现企业不再具备相应条件的，应暂扣或吊销其安全生产许可证

【答案】：B

116、建筑职工意外伤害险的投保人是（）。

A.建设单位

B.施工单位

C.保险经纪公司

D.保险公司

【答案】：B

117、某市文物保护部门拟对部分文物建筑进行修缮，则承揽该项目的施工单位必须具备（）。

A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书

B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书

C.A和B满足其一即可

D.A和B必须同时具备

【答案】：D

118、依法必须招标的建设项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报考。(2015真题)

A.15

B.20

C.30

D.60

【答案】：A

119、因工伤致残或者死亡的职工，享受工伤保险待遇时，应当由用人单位支付的是（）。

A.一次性伤残补助金

B.一次性伤残医疗补助金

C.一次性伤残就业补助金

D.一次性工亡补助金

【答案】：C

120、属于企业资质证书撤销的是()。

A.对不符合许可条件的申请人作出准予建筑业企业资质许可的

B.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.建筑业企业依法终止的

D.企业不再符合资质标准要求的条件的

【答案】：A

121、（2019年真题）根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）

A.主要负责人，部门负责人和项目负责人

B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员

D.主要负责人，项目负责人和从业人员

【答案】：B

122、诉讼管辖不包括（）。

A.地域管辖

B.特殊地域管辖

C.移送管辖

D.指定管辖

【答案】：B

123、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【答案】：A

124、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益应()。

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

【答案】：A

125、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（）。

A.可以收取费用

B.不能收取费用

C.如需组织专家论证，可收取费用

D.如需现场查验，可收取费用

【答案】：B

126、环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（）进行。

A.分别

B.同时

C.交叉

D.顺序

【答案】：B

127、2004年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】：B

128、甲建筑公司向乙公司发函采购红砖,函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如约供货。根据《民法典》,乙公司的回函属于

A.要约邀请

B.承诺

C.新要约

D.部分承诺

【答案】：C

129、某施工分包合同约定，由总包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（）共同进行验收。

A.总承包单位、出租单位、监理单位、建设单位

B.总承包单位、出租单位、安装单位、监理单位

C.分包单位、出租单位、安装单位、建设单位

D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位

【答案】：D

130、（）是指根据被代理人的委托而产生的代理。

A.代理权

B.被代理人

C.委托代理

D.法定代理

【答案】：C

131、建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日

【答案】：B

132、无资质承包主体签订的分包合同都是无效合同，但是当实际施工人的利益受到侵害时，可以向发包人主张权利，此情况下发包人承担责任的范围是（）。

A.欠付工程款

B.实际施工人的损失

C.实际施工人主张的权利

D.实际施工人违法承揽工程的罚金

【答案】：A

133、建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。2017

A.领取建设工程规划许可证之前

B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前

D.领取施工许可证或办理开工报告之前

【答案】：D

134、因企业合并而新设立的建筑业企业，其资质等级可以（）。

A.应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

B.按照降低一级原企业的资质等级确定

C.按照合并前各方中较低的资质等级确定

D.按照实际达到的资质条件核定

【答案】：A

135、某工程项目的招标投标活动中发现投标人甲以低于成本的报价竞标。这里的成本是指（）

A.整个建筑行业的平均成本

B.所有投标人的平均成本

C.投标人甲的成本

D.项目所在地的平均成本

【答案】：C

136、在某工程项目施工中，施工企业经项目经理签字的材料款，未能按时支付，则应由()承担法律责任。

A.施工企业

B.项目经理

C.建设单位

D.项目经理部

【答案】：A

137、关于代理的说法，正确的是()。2017真题

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】：A

138、担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的是（）。

A.保证

B.抵押

C.留置

D.定金

【答案】：A

139、在债的发生依据中，既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而自觉为他人管理事务或提供服务的行为是()。

A.无权代理

B.不当得利

C.侵权行为

D.无因管理

【答案】：D

140、作为解决纠纷的方式，下列涉及仲裁与和解的关系中表述错误的是（）。

A.和解是当事人进行仲裁前的必经程序

B.当事人申请仲裁后，可以自行和解

C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁

D.当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请

【答案】：A

141、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《民法典》规定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

【答案】：D

142、下列选项中不能提起行政复议的行为是（）。

A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级

B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准

【答案】：C

143、甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2031年3月5日

B.2031年3月15日

C.2031年5月15日

D.2033年2月13日

【答案】：B

144、某工程监理单位在实施监理过程中，发现施工单位未按照经审查批准的专项施工方案组织施工，存在严重的安全事故隐患。对此，该监理单位应当（）。

A.要求施工单位整改

B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位

C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位

D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门

【答案】：C

145、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。

A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定结论经过质证认定的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】：C

146、未取得注册证书和执业印章而担任大中型建设工程施工单位项目负责人的，其所签署的工程文件（）。

A.无效

B.有效

C.在工程质量合格的前提下有效

D.经监理工程师认可才有效

【答案】：A

147、建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施项目费用不得低于该费用总额的（）。

A.40%

B.30%

C.50%

D.60%

【答案】：C

148、甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订了一份建材购销合同，同时在合同中约定：就本合同发生争议提请Z市仲裁委员会仲裁。之后双方发生争议，乙公司认为在签订合同过程中存在重大误解，合同应被撤销。乙公司向Z市人民法院起诉要求人民法院撤销该合同，而甲公司向Z市仲裁委员会申请仲裁要求乙公司承担违约责任。则下列说法中，正确的是（）。

A.Z市人民法院应当依法对此案进行审理

B.Z市人民法院应当裁定不予受理

C.Z市人民法院应和Z市仲裁委员会协商确定由谁受理此案

D.Z市仲裁委员会不应当受理此案

【答案】：B

149、下列关于著作权的说法，正确的是（）。

A.单位作品的著作权归单位的法定代表人

B.一般情况下，职务作品的著作权归单位，但应对作者给予奖励

C.委托作品的著作权，有约定从约定，没有约定归委托人

D.主要利用单位的物质条件，并由单位承担责任的职务作品著作权（署名权除外）归单位

【答案】：D

150、下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是()。

A.资质证书有效期为3年，期满前3个月提出延续申请

B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后1个月内在工商部门办理变更手续

C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件

D.在申请日期前1年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请

【答案】：C

151、全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经()批准后再划定公布。

A.国务院文物行政部门

B.国家发改委

C.省、自治区、直辖市人民政府

D.省、自治区、直辖市文物行政部门

【答案】：C

152、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

【答案】：A

153、张某向赵某借款20万元扩充自己开的服装厂规模，约定借款2年，年利率为10％。因为张某公司效益较好，在借款一年的时候决定全数还款，则应还款金额为()万元。

A.24

B.22

C.20

D.23

【答案】：B

154、根据我国《行政许可法》，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满（）需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】：C

155、甲医院与乙建筑工程公司于2002年5月26日签订建筑工程承包合同，合同约定由乙筑工程公司为甲医院建造门诊大楼，预计2004年5月26日交付验收，验收合格后支工程款的90％，剩余款项在2005年5月26日前结清。双方按照合同履行了各自的义务。2006年1月12日，该大楼的局部墙面出现细微裂缝，后来裂缝渐渐变大，到2006年3月20日墙皮大脱落，该医院应在（）之前向乙建筑工程公司提出索赔。

A.2006年5月27日

B.2007年5月27日

C.2008年2月13日

D.2009年3月20日

【答案】：D

156、当事人不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者处理．应该()。

A.依法申请仲裁或者提起诉讼

B.依法申请行政复议

C.依法提起申诉

D.依法提起上诉

【答案】：A

157、下列关于要约撤回的叙述，错误的是()。

A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回

B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为

C.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人

D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人

【答案】：A

158、某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人与发包人共同

【答案】：B

159、甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

【答案】：C

160、根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有()。

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

【答案】：C

161、农户对宅基地上的附着物享有所有权，有()的权利，不受他人侵犯。

A.买卖和抵押的权利

B.租赁和抵押的权利

C.买卖和租赁的权利

D.买卖、租赁和抵押的权利

【答案】：C

162、关于建设工程监理的说法，正确的是()。

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【答案】：D

163、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()。

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

【答案】：A

164、施工单位所承建的某房屋建筑，建设单位和施工单位合同约定屋面防水保修期为3年。竣工合格第4年后，该建筑防水出现质量问题，则下列说法正确的是()。

A.已过保修期，施工单位不保修

B.建设单位自行处理，无权要求施工单位保修

C.施工单位应该承担保修义务

D.设计单位应当承担责任

【答案】：C

165、A、B、C三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、特级。其中，A和C组成了联合体，并在招标文件要求的截止日期之前提交了投标文件。下列行为不符合法律规定的是（）。

A.A和C将联合体协议一并提交给了招标人

B.B加入由A和C组成的联合体并在截止日期前征得了招标人的同意

C.C又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D.A和C商定由A为牵头人并以其名义提交了投标保证金

【答案】：C

166、某建设单位2005年2月1领日取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。

A.2005年3月1日

B.2005年4月1日

C.2005年5月1日

D.2005年6月1曰

【答案】：C

167、某施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。

A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】：A

168、按照《建筑法》的规定，以下说法正确的是（）。

A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程

B.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人

C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程

【答案】：B

169、下列有证据的应用，说法正确的是()。

A.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于十日

B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭上出示的，不得在公开开庭时出示

C.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为对其不利的证据

D.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言不能作为认定案件事实的依据

【答案】：B

170、（2020年真题）关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（）。

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理意见

D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

【答案】：D

171、根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行()。

A.安全环境评估和安全条件论证

B.安全条件论证和安全评价

C.安全条件评价和安全论证

D.安全环境条件论证和安全影响评价

【答案】：B

172、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。（2013）

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规

【答案】：C

173、下列选项中，（）不属于委托代理终止的原因。

A.代理期限届满

B.被代理人取得民事行为能力

C.代理人辞去委托

D.代理人死亡

【答案】：B

174、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合《关于民事诉讼证据的若干规定》的是()。

A.询问甲时，其他证人不得在场

B.审判人员和当事人可以对甲进行询问

C.甲应当出庭作证

D.甲可以旁听法庭审理

【答案】：D

175、关于我国仲裁基本制度的说法，正确的是()。2014

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

【答案】：B

176、工程建设项目在开工前，一般应取得项目土地的建设用地使用权，而建设用地使用权只能存在于（）之上。

A.国家所有的土地

B.国家或集体所有的土地

C.农用地转为建设用地

D.宅基地

【答案】：A

177、劳动者连续工作（）年以上的，应享受带薪年休假。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

178、根据《民法典》，下列对保证合同的理解中，正确的是()。

A.主合同有效，则保证合同也有效

B.保证合同未约定保证范围、期间、方式的，保证合同无效

C.保证期间，主合同发生债权转让的，保证人不再承担保证责任

D.保证人只能是第三人

【答案】：D

179、甲建筑公司将自有的房屋出租给乙公司，租期为2年，在租赁期间，甲公司又与丙公司签订了房屋买卖合同。根据《民法典》，下列说法中正确的是（）。

A.甲公司与丙公司签订的买卖合同无效，因为甲公司未取得乙公司的同意

B.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同继续有效

C.甲公司与丙公司签订的买卖合同有效，原租赁合同自买卖合同生效之日起终止

D.如丙公司购买了房屋，则丙公司有权决定甲公司、乙公司之间的原房屋租赁合同是否继续执行

【答案】：B

180、某建筑公司与某安装公司组成联合体承包工程，并约定质量缺陷引起的赔偿责任由双方各自承担50%。施工中由于安装公司技术问题导致质量缺陷，造成工程20万元损失,则以下说法正确的是()。

A.建设单位可以向建筑公司索赔20万元

B.建设单位只能向安装公司索赔20万元

C.建设单位只能向建筑公司和安装公司分别索赔10万元

D.建设单位不可向安装公司索赔20万元

【答案】：A

181、甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同。2007年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《民法典》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（）之前向法院或仲裁机构申请。

A.2007年3月10日

B.2007年3月20日

C.2008年3月10日

D.2008年3月20日

【答案】：D

182、根据《建筑法》,为施工现场工作的职工参加工伤保险和缴纳工伤保险费的是（）。

A.建筑施工企业

B.建设单位

C.项目负责人

D.总承包单位

【答案】：A

183、下列关于劳动仲裁时效的说法中，错误的是()。

A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年

B.因对方当事人同意履行义务而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算

C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算

D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年

【答案】：D

184、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同自（）时起不具有法律效力。

A.合同订立

B.合同生效

C.当事人提起诉讼

D.法院判决生效

【答案】：A

185、根据《民法典》，下列财产不能作为抵押物的是()。

A.厂房

B.正在建设的建筑工程

C.生产原材料

D.公立幼儿园的教育设施

【答案】：D

186、确定同级人民法院在各自的辖区内管辖第一审民事案件分工和权限的是（）。

A.地域管辖

B.级别管辖

C.移送管辖

D.指定管辖

【答案】：A

187、关于行政拆讼案件审理的说法，正确的是（）。（2016）

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】：C

188、关于代理的说法，正确的是()。

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任

【答案】：A

189、《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在()日内提出处理意见。

A.7

B.10

C.14

D.20

【答案】：A

190、关于注册建造师执业的说法，正确的是()。

A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人

B.在竣工预验收期间，经建设单位同意，可以同时担任另一项目的项目经理

C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业

D.担任项目经理的，在工程未办理交付手续前，不得办理变更注册

【答案】：D

191、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

【答案】：C

192、某工程项目标底是900万元人民币，投标时甲承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币。刚刚竣工的相同施工项目的实际成本是700万元人民币。则甲承包商投标时的合理报价最低应为()万元.

A.700

B.800

C.900

D.1000

【答案】：B

193、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是()。

A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章

C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规

D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州的市人民政府制定的规章

【答案】：C

194、下列行为中，属于《招标投标法》明令禁止的“限制和禁止”的招标行为是（）。

A.招标文件要求投标人必须具有同类工程相关业绩

B.招标文件要求投标人在本地区必须设有常年办事机构

C.招标文件要求投标人必须获得过一定奖项

D.招标文件要求投标人必须获得质量标准体系的认证

【答案】：B

195、下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）。

A.调解和好的离婚案件

B.调解维持收养关系的案件

C.能够即时履行的案件

D.调解解决租赁合同纠纷的案件

【答案】：D

196、建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。

A.施工许可证办理

B.预验收合格

C.工程竣工验收合格

D.质保期结束

【答案】：C

197、甲某将自家的房产同时向乙某、丙某和丁某作了抵押，其中，乙某的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15