厨房厕所翻新协议书范文

厨房厕所翻新协议书范文合同编号：__________鉴于甲方拥有位于__________的厨房和厕所，拟对厨房和厕所进行翻新，乙方具备厨房和厕所翻新的能力和经验，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、翻新范围和内容1.1厨房翻新范围包括但不限于：墙地面瓷砖铺设、橱柜制作及安装、水电改造、燃气管道改造、厨房设备采购及安装等。1.2厕所翻新范围包括但不限于：墙地面瓷砖铺设、洁具采购及安装、水电改造、给排水管道改造等。1.3乙方应根据甲方提供的厨房和厕所尺寸、样式及要求，提供详细的翻新设计方案，经甲方确认后方可进行施工。二、翻新标准和质量2.1乙方应按照甲方提供的翻新设计方案进行施工，确保翻新后的厨房和厕所符合甲方要求。2.2乙方应选用符合国家标准的材料和设备，确保施工质量。2.3乙方应按照合同约定的工期完成翻新工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。三、工期和付款3.1本协议约定的工期为__________天，自甲方提供施工场地起算。3.2甲方应按照乙方提交的进度报表按时支付工程进度款，支付比例为：__________%。3.3乙方完成翻新工程后，甲方应进行验收。验收合格后，甲方支付剩余的工程款。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本协议外，双方应对本协议的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成翻新工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。5.2甲方未按照约定支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.厨房和厕所翻新设计方案2.进度报表3.工程验收报告4.材料和设备合格证明5.支付凭证6.违约金计算公式7.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成翻新工程，或翻新工程质量不符合约定。2.甲方未按照约定支付工程款。3.双方未按照约定履行保密义务。4.乙方未按照约定选用符合国家标准的材料和设备。5.乙方未按照约定工期完成翻新工程。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.翻新：对现有建筑物或设施进行改造、更新，以提高其使用价值和功能。3.违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.滞纳金：当事人未按照约定履行付款义务，应当按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率加收的逾期利息。5.保密义务：当事人对合同内容和相关商业秘密等予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方协商调整工期，如需延长工期，则按约定支付违约金。2.工程质量问题：乙方进行整改，直至达到甲方要求。3.支付纠纷：查看进度报表，核实已完成的工程量，按约定支付工程进度款。4.保密泄露：发现问题及时沟通，采取补救措施，如签订补充协议加强保密措施。5.法律诉讼：如发生争议，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.现有厨房和