2024年委托建设合同（四篇）

第页共页2024年委托建设合同委托建设合同甲方：（委托方）地址：联系人：电话号码：乙方：（承包方）地址：联系人：电话号码：鉴于甲方拟委托乙方进行建设项目，为确保双方权益，特制定本委托建设合同，经双方协商一致，于（日期）签署如下：第一条建设项目概述1.1项目名称：1.2项目地点：1.3项目规模：1.4建设内容：1.5建设期限：第二条委托内容2.1甲方委托乙方按照国家相关法律法规和技术标准，完成委托项目的设计、施工、调试和验收等工作。2.2乙方应确保委托项目的设计、施工质量，按时完成。第三条交付标准3.1建设项目的设计、施工等一系列工作应符合国家相关法律法规和技术标准要求。3.2乙方应严格按照甲方的要求，按时交付建设项目，并向甲方提供相应的项目资料。第四条合同价款及支付方式4.1项目价款总额为人民币（金额）元（大写：金额）。4.2甲方应按照如下支付方式支付合同价款：（1）在合同签订后的三个工作日内，支付合同价款的30%（大写：金额百分之三十）作为预付款；（2）项目进展到50%时，支付合同价款的50%（大写：金额百分之五十）；（3）项目完成并经甲乙双方验收合格后，支付合同价款的20%（大写：金额百分之二十）作为尾款。第五条违约责任5.1如果乙方未按时交付建设项目或存在严重质量问题，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为合同价款的10%。5.2如果甲方未按时支付合同价款，甲方应向乙方支付逾期付款金额的千分之五的违约金。第六条争议解决6.1合同履行过程中出现争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼解决。第七条合同变更与解除7.1合同变更：任何一方要求变更本合同的内容，应事先书面通知对方并经对方同意。7.2合同解除：发生以下情况之一时，本合同解除：（1）甲方或乙方严重违反本合同约定，并在合同约定的期限内未在书面通知后的三十日内改正的；（2）遭受不可抗力影响的；（3）国家有关行政部门要求解除的；（4）双方协商一致决定解除的。第八条其他事项8.1本合同的任何修改、补充、终止或解释均应采用书面形式，由甲乙双方签字确认。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为委托项目完成并最终验收合格之日为止。8.3本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）签字：日期：乙方（承包方）签字：日期：2024年委托建设合同（二）委托人(甲方)：受托人(乙方)：依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、和有关建设项目管理办法规定，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方负责的建设工程管理，现将有关事宜签订合同如下：一、工程概况工程名称：_________________________________________。工程地点：_________________________________________。工程总占地面积：约亩。工程总建设期：个月(自开工之日起计算)。质量标准：合格。二、委托管理内容甲方委托乙方负责设计、勘察、监理、施工、招标、施工管理、配套工程管理等各项管理任务。包括但不限于以下事项：1、在合同履行期间，按月、季向甲方报告工程进展情况：2、负责招标代理、造价咨询、监理及建设过程的全过程管理：3、编制工程招标文件，组织建设工程施工及设备材料的招投标工作：4、负责项目施工阶段设计技术交底、图纸会审以及施工单位施工组织计划的审核：办理现场变更及签证手续，并提出审核意见：5、制定工期、质量、投资、安全、文明施工管理目标，并进行控制和检查：6、协调各承包人(施工、专业分包等单位)的业务活动：7、审查施工单位的施工进度计划并监督其执行，并按各承包人施工进度报告提出付款计划建议：8、提出合理可行的施工技术措施以加快工程进度，保证现场安全：9、主持现场施工管理例会，解决处理施工中存在的问题或提出合理化建议和整改措施：10、协助甲方办理工程决算审计。三、合同价款及支付方式1、乙方管理费依据财建〔20_____〕394号《基本建设财务管理规定》的规定计取。2、本合同签订之日起十五日内，甲方向乙方预支管理费万元。3、剩余管理费依照工程进度，分批申请支付。4、工程竣工验收审计决算后一个月内，甲方按实际工程量付清剩余管理费。四、双方的权利与义务1、甲方委托乙方以甲方名义具体负责工程建设管理工作，其中包括组织招投标、制定工程管理总体规划、组织检查验收、严格档案管理等。2、甲方有权对委托事项的具体要求指示乙方。乙方应当按照甲方指示处理委托事务。因特殊原因乙方无法执行或须变更执行的，乙方应事先征得甲方书面同意。3、未经甲方书面同意，乙方不得将受托事项转委托给第三人。4、乙方在甲方委托的权限范围内，对工程管理拥有相对独立的管理权。但甲方有权要求乙方提供本工程施工形象进度、投资、质量控制报告。5、在工程建设中发生建材价格波动、政策变化或其他不可预见因素，可能对工期、投资造成较大影响时，乙方应及时书面报告给甲方。6、因不可抗力导致工程不能按时完工的，乙方应当书面报告甲方，甲方应根据实际情况适当调整工期。7、乙方应严格执行档案管理规定，要有专人负责保管，工程完工后移交给甲方。8、因甲方决策原因造成工程不能正常进行，拖延工期的，乙方有权向甲方提请顺延工期。9、如乙方不按合同履行义务，严重影响本合同执行，甲方有权终止合同。10、乙方做好该建设项目投资控制，科学的项目管理，提高投资效益，编制工程月进度计划并于每月____日(如遇节假日顺延)上报甲方：11、乙方应严格按照甲方批准和审定的建设规模、功能、标准和概算组织建设，不得突破总投资。按照批准的进度组织实施，保证项目按合同规定的期限建成，并确保工程质量。12、乙方应按照甲方要求组织各单项工程的质量验收，负责按竣工验收制度申报项目竣工验收、移交等工作，将验收合格后的建设项目和完整的建设档案资料移交甲方和相关档案管理部门。13、乙方应做好建设项目三控(三控指控制投资、质量、工期)工作，确保建设工期、质量、安全目标实现。14、乙方驻地管理机构及其职员不得接受工程项目任何参建各方的任何报酬或经济利益。乙方不得参加合同规定与甲方的利益相冲突的任何活动。五、违约责任及奖励1、因乙方管理原因未能按期完工，应对乙方进行处罚，按以下方式计算处罚金：罚金=管理费用总额合同期(日)延长工期(日)，最高罚金为50万元。2、因甲方原因导致工期延长，甲方同意按以下的计算方法计算并支付乙方延长期工程项目管理费：延长期管理费=管理费总额合同期(日)延长工期(日)，延长期管理费最高为50万元。3、提前完工奖励(保证质量前提下)：奖励金额=管理费总额合同期(日)提前工期(日)24、当甲方认为乙方无正当理由而又未履行或未完全履行项目管理业务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若乙方不能做出合理书面答复，甲方可予以经济处罚(1万5万元)作为乙方的违约金，乃至解除合同并追究相应责任，若甲方发出通知____日内没有收到答复，可在第一个通知发出后____日内发出终止委托项目管理合同的通知。合同即行终止。乙方承担违约责任并赔偿甲方因此遭受的所有损失。六、本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，可起诉至人民法院。七、本合同未尽事宜，双方另行约定。八、本合同壹式陆份，正本贰份，双方各执壹份：副本肆份，双方各执贰份，正、副本具有同等法律效力，遇争议时以正本为准。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年委托建设合同（三）本合同由以下单位订立：甲方：_____乙方：_____双方经友好协商，就乙方为甲方建设网站的有关事宜达成如下合同条款：第一条定义1、网站建设：甲方委托乙方为甲方提供网站策划、设计、制作和相关服务。2、服务费：指因乙方为甲方建设网站而甲方应向乙方支付的网站建设服务费用。3、有效期：本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效，有效期为：____年第二条网站建设事项甲方同意乙方为甲方建设网站。1、本合同网站项目建设完成后，甲方享有委托乙方创作的全部网页(包含文字、图画及其组合)的版权;网站项目中相关程序、文件源码的版权属甲方所有。2、甲方同意按双方约定的付款方式和时间及时向乙方支付合同费用，以及为乙方进行网站建设工作提供相关服务。第三条网站建设服务费及支付方式1、网站建设期限视工作量由甲方与乙方协商制定。甲方应向乙方支付网站建设服务费：网站总建设费用的50%。2、上述网站建设服务费由甲方以现金或转账支票方式支付至乙方。3、网站建设细节：A、乙方以A语言作为网站开发语言，使用eb2.0布局方式，以甲方提供的网站内容框架为基础，进行网站制作和程序开发。第四条甲方的权利义务按合同约定时间节点获得完整网站的所有权。1、本合同项下网站建设所需资料及内容由甲方提供或确认，甲方应在网站建设开始之日前____日向乙方交付。2、按本合同约定支付网站建设服务费用。3、如甲方需要乙方提供放置网站的域名、服务器空间或需要乙方提供其他系统软件、网站推广等，双方应另行签署其他协议。4、甲方应向乙方提供网站建设时必要的资料和协助并派专人负责与乙方联络、协调。5、甲方网站资料(如产品、商情信息等资料)由甲方自行上传或委托乙方上传(委托费用见附件)。6、甲方保证提供的所需资料等是真实的、合法的和正当的，并非以不正当竞争手段获取，同时，不应对其产品或经营等各项内容作引人误解的虚假宣传。7、甲方保证对其网站或提供的内容所需资料等享有知识产权等或相应的许可使用权，未侵犯任何第三方之合法权益，任何由该内容引起之争议、诉求、纠纷均与乙方无关，且应由甲方自行承担相关法律责任，甲方并应就乙方因此遭受之实际及预期损失给予补偿。第五条乙方的权利义务1、乙方承诺在履行合同时不会进行有损甲方形象、声誉等的行为，网站的设计开发理念，乙方不得用于其他网站的开发使用。乙方承诺在履行合同时不会进行有损甲方形象、声誉等行为。2、按照甲方提供的材料依据本合同约定的时间完成网页制作等网站建设工作。如果因甲方未按本合同的约定支付预付款或提供发布相关的资料、内容等不完整、迟延、非法、不真实等，造成乙方设计、制作迟延或不能完成网站建设，乙方不承担违约责任;甲方拒绝或迟延支付网站建设服务费，乙方有权停止制作网站，直至终止本协议，此举不影响乙方要求甲方继续付款义务之权利。3、指导甲方正确合理使用、操作网站后台。4、依合同收取网站建设服务费用。5、网站建设的相关工作完成后，及时向甲方提交工作成果。6、乙方如有需要须将本合同项目有关内容委托第三方进行的，应保证该有关内容的质量符合要求并保证甲方在本合同中的利益不会受到影响。7、乙方网站开发设计人员，承担甲方网站开发与运作。数据库存储过程的编写、关系图的设计及相关文档的编写等等，代码编写过程中严格按照软件编写规范设计编写，要努力提高程序执行效率，增强可读性，同时为了二次开发人员快速理解展开工作，还需要有相应的程序注释。8、乙方应严格按照双方确定的设计方案和具体要求完成网站建设工作，对开发过程中出现的疑点，不明确之处应及时与甲方沟通。方案的变更需取得甲方的书面认可。9、在方案实施过程中，甲方提出修改意见，双方友好协商解决后，对内容进行修改。10、乙方应保证甲方网站的正常运行，如网站出现故障无法正常使用，乙方应保证在24小时内恢复(经甲方受权后)。如因服务器故障、线路故障(部署在新____的服务器)导致网站无法正常访问，乙方有义务尽快恢复。第六条特殊免责条款1、因服务器提供商故障、维护此类情况造成网站短期无法登陆，甲方不对此追究责任，则乙方有义务尽力避免服务中断或将中断时间限制在24小时内。2、电路维修、系统故障造成乙方不能按期履行本合同，甲方应给予体谅，乙方则应该尽可能将上述影响减少至最低程度。第七条违约责任1、如一方违反本合同中所规定的义务，违约方在收到守约方中要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并在十五个自然日内赔偿守约方因此受到的所有损失。如违约方继续进行违约行为或不履行其义务，守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外，亦有权提前终止本协议。2、任何一方欲提前解除本合同，应提前通知对方。甲方提前解除合同的，无权要求乙方返还已支付的费用并应对乙方遭受的损失承担赔偿责任;乙方无故解除合同的，应双倍返还上述费用。3、甲方不能按时支付网站建设预付款而导致的工期延误，其责任由甲方承担。4、双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈、胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。5、任何一方违反本合同，给对方造成损失的，应赔偿损失。6、如甲方逾期付款，则每逾期一个自然日，向乙方支付逾期部分款项的千分之三作为逾期违约金。反之，乙方应保证按照合同规定的进度将系统交付验收并交付使用。若因为乙方原因在合同规定的时间内没有完成工程，应给予甲方合同总价款千分之三的日违约金。乙方应保证按照合同规定的进度将网站通过验收并交付使用。7、一方变更通讯地址或者联系方式，应及时将变更后的地址、联系方式通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。第八条保密1、未经对方许可，任何一方不得向第三方(有关法律、法规、政府部门、证券交易所或其他监管机构要求和双方的法律、会计、商业及其他顾问、雇员除外)泄露本合同的条款的任何内容以及本合同的签订及履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的对方及对方关联公司的任何信息。2、本合同有效期内及终止后，本保密条款仍具有法律效力。第九条不可抗力1、不可抗力是指合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件。该事件妨碍、影响或延误任何一方根据合同履行其全部或部分义务。该事件包括但不限于政府行为、自然灾害、战争、网络故障、带宽或其他网络设备或技术提供商的服务延迟、服务故障。2、出现不可抗力事件时，知情方应及时、充分地向对方以书面形式发通知，并告知对方该类事件对本合同可能产生的影响，并应当在合理期限内提供相关证明。3、由于以上所述不可抗力事件致使合同的部分或全部不能履行或延迟履行，则双方于彼此间不承担任何违约责任。第十条争议的解决及适用法律1、如双方就本合同内容或其执行发生任何争议，双方应进行友好协商;协商不成时，任何一方均可向仲裁委员会提请仲裁。该仲裁裁决为终局的，对双方均具有约束力。2、本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。第十一条通知及合同变更1、本合同双方之间的任何通知均以书面形式、传真、专人派送(包括特快专递)或航空挂号邮件形式发送。2、通知及函件若为传真形式，则送达时间应以传真传送记录所显示之确切时间为准，除非发出该传真之时间为该日下午七时之后，或收件一方所在地之时间并非工作日，则收件日期应为收件一方所在地时间之下一个工作日;若为专人派送(包括特快专递)，则送达时间应按收件一方签收之日期为准;若以航空挂号邮件发送，则送达时间应以邮局之发送单据为凭，自发送之日起____日为准。3、本合同的任何变更均应以书面制成，经双方签署后方生效。本合同的提前终止，必须双方一致同意并签署书面的终止协议。第十二条关于网站运行期间服务器使用的约定1、乙方交付网站后，由甲方自行进行内容管理，如出现违反政策、法规的内容信息，由甲方负责。2、乙方交付网站后，未经甲方允许，不得擅自登录甲方后台，或进行数据、文件的拷贝、复制及相关操作。第十三条其他1、本合同的标题及各条款的标题是为检索方便拟定，不应用来解释合同的含义。2、本合同自双方授权代理签字盖章之日起生效。3、本合同一式二份，双方各执一份，均具有同等法律效力。4、本合同的.注解、附件、补充协议为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。5、本合同未尽事宜，由双方友好协商解决。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：____年____月____日____年____月____日2024年委托建设合同（四）合同编号：_____甲方(委托人)：_____法定住址：_____法定代表人：_____职务：_____委托代理人：_____身份证号码：_____通讯地址：_____邮政编码：_____联系人：_____电话：_____传真：_____帐号：_____电子信箱：_____乙方(受托人)：_____法定住址：_____法定代表人：_____职务：_____委托代理人：_____身份证号码：_____通讯地址：_____邮政编码：_____联系人：_____电话：_____传真：_____帐号：_____电子信箱：_____根据国家知识产权及网络管理的有关规定，_____(以下简称甲方)委托_____(以下简称乙方)为甲方筹建internet网站，设计制作网页的合作项目，经双方协商达成以下协议：第一条合同内容和要求1、网站有_____种语言版本：_____;2、网站页数范围：______________________________________;3、网站建设方案：__________________________________。第二条合同金额1、域名____个，____元/年2、主机空间_____mweb空间，_____mlog空间，_____memail空间，_____m数据库空间，____个email，_____m带宽，____元/年3、网页____页，模版生成/数据库管理，____元4、_____系统____个，____元5、_____系统____个，____元6、计数器____个，____元7、其它_____8、费用合计____元第三条付款方式本合同涉及总金额为人民币____元，合同签订后，甲方支付合同金额的____%，即____元作为定金，验收之后一次性支付合同余款即____元。第四条开发周期1、甲方在____年____月____日之前，将资料交给乙方，将定金汇至乙方帐户。2、乙方在____年____月____日之前，完成网站的建设。3、甲方在____年____月____日之前，对网站进行验收。4、甲方在____年____月____日之前，将余款汇至乙方帐户。第五条资料提供1、甲方负责提供制作所需的一切资料(包括文字，图片以及其他相关文件)，并制作成电子文件。在乙方开始制作网页时，甲方应备齐全部内容资料，并保证材料完整，图片清晰。2、甲方应保证所提供的资料不侵犯任何第三方的知识产权。乙方对甲方提供的文字及图片资料中所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。3、双方合作期间，乙方对甲方提供的文字及图片资料未经甲方许可不得以任何方式泄露给第三方。4、甲方应保证其委托制作的网站的合法性，对于涉及盗版、违法、政治、色情及其直接间接损害他人合法权益的内容乙方有权拒绝制作。第六条协助义务1、甲方应在网页制作的全过程中给与乙方便利条件，并积极配合。2、甲方应提供专人与乙方联络。3、在制作过程中，对甲方陆续提出的修改要求，乙方应尽力协助实现，并经甲方认可。第七条验收1、甲方应在收到乙方书面完工通知的____日内对整个方案进行验证，并通知乙方进行修改，否则，视为全部设计验收合格。2、验收标准(1)甲方可以通过任何上网的计算机访问这个网站。(2)主页无文字拼写及图片(以甲方提供的材料为准)错误。(3)网络程序正常运行。(4)乙方有权要求甲方作出局部的调整和修改，对于无理的要求和过激的言论伤害到人格甲方有权终止合作。(5)网页修改完成后经甲方审验合格后，由乙方负责上传至甲方的网络服务器，并保证网站的正常运行和访问。(6)网站制作完成。乙方不得随意要求甲方修改网站网页。第八条售后服务1、网站开通一年内免费修改主要页面(企业资料更新不计算在内)，在不改版的前提下修改不超过20%;一年以后如需服务，每年收取网站总额25%维护费。2、制作完成后，乙方负责培训甲方一名技术人员进行操作和更新，培训时间为一天。第九条委托人的使用1、网站建成后，可以自行管理虚拟主机，可以利用虚拟主机在国际互联网上发布信息，可以自行规定信息的内容和文件的放置结构等。(自行管理出现的问题由甲方自行负责)2、甲方将在著作权法的范围内使用本合同标的及相关作品、程序、文件源码，不得将其复制、传播、出售或许可给其它第三方。3、甲方对本合同标的中的网页、图像享有排他的使用权。第十条知识产权1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方。2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。第十一条违约责任1、由于甲方未及时提供资料而导致乙方工作不能按时完成，乙方不负任何责任，并有权向甲方提出延期要求，延期时间由双方协商确定。2、因甲方未能按本协议约定期限内向乙方付款而造成违约的，由甲方承担责任并每逾____天按总金额的____%作为违约金。3、由于乙方原因未能按时完成合同所规定的内容，甲方有权向乙方提出索赔，按总金额的____%作为违约金。4、任何一方有证据表明对方已经、正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行、履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。5、因甲方提供非法图文或甲方非法操作而造成网站被关闭的，其全部责任由甲方承担，因乙方上传非法图文或乙方非法操作而造成网站被迫关闭的，其全部责任由乙方承担。第十二条合同的解除双方应本着诚实信用的原则履行本合同。任何一方在履行中采用欺诈，胁迫或者暴力的手段，另一方可以解除本合同并有权要求对方赔偿损失。任何一方在履行中发现或者有证据表明对方已经，正在或将要违约，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方继续不履行，履行不当或者违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方赔偿损失。第十三条声明及保证甲方：1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_____)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。乙方：1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_____)均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十四条保密甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为____年。第十五条通知1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_____(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。2、各方通讯地址如下：______________________________。3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。第十六条合同的变更本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出____天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。第十七条合同的转让除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。第十八条争议的处理1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：(1)提交_____仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十九条不可抗力1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该