铝板带项目招标文件模板

黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程5标段建安工程招标文件招标编号：ZLGJ-XY-SG-招字第003号项目法人：黔西南州元豪投资招标人：中铝国际工程股份兴义项目部 2月27日总目录第一章投标须知及前附表…………5前附表………5一、总则……………………6二、招标文件………………7三、投标文件编制………9四、投标文件递交………13五、开标……………………14六、评标……………………16七、协议授予……………20第二章施工协议关键条款………23一、协议书……………24二、通用部分……………28三、专用条款………………39第三章工程技术要求及规范………52一、工程关键技术要求…………………52二、工程使用相关规范、标准…………52第四章投标文件商务部分格式……52第五章投标文件技术部分格式……65第六章图纸…………77

第一章投标须知及前附表前附表………………………5一、总则1．工程说明…………………62．招标范围…………………63．资金起源………………74．投标资质………………75．投标费用………………76．踏勘现场………………7二、招标文件7．招标文件组成………………………78．招标文件澄清……………………89．招标文件修改……………………8三、投标文件编制10．投标文件语言及度量衡单位………911．投标文件组成………………………912．投标文件格式…………1013．投标报价………………1014．投标货币………………1215．投标使用期……………1216．投标担保………………1217．投标答疑………………1318．投标文件份数和签署………………13四、投标文件递交19．投标文件密封和标志………………1320．投标文件标识和密封………………1421．投标截止期……………1422．投标截止期……………1423．投标文件补充修改和撤回…………14五、开标24．开标……………………1425．投标文件初步审查…………………15附：开标会议议程…………16六、评标26．评标会议………………1627．评标过程保密………………………1628．投标文件澄清………………………1629．技术评标………………1630．商务评标………………1831．确定中标人……………1932．错误修正……………20七、协议授予35．协议授予……………2036．协议签署……………2137．履约担保………………21附：银行履约保函格式……………………22第一章投标须知及前附表前附表项号条款号内容规定11.2工程名称黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程5标段建安工程21.3建设地点贵州省黔西南州兴义市33.1资金起源业主自筹，总包方部分筹集建设41.5承包方法包工包料（清单报价基础上总价包干）51.6质量要求合格62.2工期要求绝对工期以2.2条为准72.1招标范围具体见2.1款84.1投标人资质等级含有冶炼或化工工程施工总承包壹级及以上资质915.1投标使用期为60日历天（从投标截止日算起）1016.1投标确保金拾万元人民币116．1踏勘现场招标人不组织踏勘1217答疑会本标段不设答疑会，投标人各自提交答疑函，招标人对全部答疑函进行统一回复。答疑函递交截止时间：3月1日18：00前，答疑函回复截止时间：3月1日18：00前（北京时间）。1318.1投标文件份数正本：壹份，副本：贰份；报价清单电子文档壹份；分开装订。1420.1投标文件递交地点及截止日期收件单位：中铝国际工程股份兴义项目部地点：贵阳市金阳新区金朱路2号截止时间：3月16日早晨9：00时（北京时间）1524.1开标会地点：中铝国际工程股份兴义项目部会议室时间：3月16日早晨9：00时（北京时间）1629、30评标标准及方法合成标底法1737履约担保投标人提供金额为协议总价10%银行保函或现金担保一、总则1．工程说明1.1设计单位：中铝国际工程股份贵阳分企业1.2工程名称：黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程1.3建设地点：贵州省黔西南州兴义市1.4工程性质：建安工程1.5承包方法：包工包料（清单报价基础上总价包干）1.6质量标准：合格。1.7现。本2．招标范围：2.1此次招标所含子项以下：G5377-13：氧化铝仓库(一、二)G5377-31：空压站10KV配电室G5377-33：空压站G5377-34：空压站循环水G5377-35：污水处理站G5377-36：化学药品库G5377-37：氧气乙炔库G5377-38/40：综合维修及备品备件库2.2此次招标所含内容及范围：由中铝国际工程股份贵阳分企业设计以上8个子项所含各专业建安工程全部工作内容。2.3本工程工期要求本工程绝对工期为260天，具体各子项绝对工期以下：G5377-13：氧化铝仓库(一、二)260天G5377-31：空压站10KV配电室172天G5377-33：空压站172天G5377-34：空压站循环水164天G5377-35：污水处理站164天G5377-36：化学药品库134天G5377-37：氧气乙炔库144天G5377-38/40：综合维修及备品备件库194天开工日期以发包人通知日期为准，从开工之日起7天内，现场必需开工，若不能按要求时间开工，每拖延一天，扣违约金元，且工期不变；如在7天内不能开工，发包人有权解除协议。3．项目资金起源3.1业主自筹,总包方部分筹集建设4．投标人资质4.1资质：参与此次招标项目标投标人必需含有冶炼或化工工程施工总承包壹级及以上资质，且业绩、信誉良好施工企业。5．投标费用。6．踏勘现场：二、招标文件7．招标文件关键内容7.1招标文件关键内容包含：7.1.1.7.1.2.拟签署7.1.3.7.1.4.7.1.5.7.1.6.发包工程量清单7.1.7.招标人在招标期间发出答疑纪要和补充函件8．招标文件澄清8.1投标人在收到招标文件后,对招标文件任何部分若有任何疑问,任何要求澄清招标文件投标人，应在投标截止日期15天前将要求书面澄清文件送达招标人。不管是招标人依据需要主动对《招标文件》进行必需澄清或是依据投标人要求对《招标文件》做出澄清，招标人应在投标截止日期15天前以书面澄清文件送达全部投标人，投标人应立即以书面形式通知招标人确定已收到澄文件清，澄清文件作为《招标文件》组成部分，含有约束作用；8.2投标人购取招标文件后，应仔细检验招标文件全部内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，不然，由此引发投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中全部事项、格式、条款和规范要求等，假如投标人投标文件没有根据招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行负担，并依据相关条款要求，其投标有可能被拒绝。9．招标文件修改9.1招标文件发出后，在投标截止日期15天前任何时候，不管出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改；9.2招标文件修改将以书面文件通知给全部投标人，招标文件修改作为招标文件组成部分，并含有约束力。投标人应立即以书面文件通知招标人确定已收到修改文件；9.3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最终发出通知（或纪要）或修改文件为准；。三、投标文件编制10．投标文件语言及度量衡单位10.1投标人和招标人之间和投标相关全部往来通知、函件和投标文件及随投标文件提供证实文件均应用汉字。10.2除技术规范另有要求外，投标文件使用度量衡单位，均采取中国法定计量单位。11.投标文件组成11.1投标文件由商务部分和技术部分两部分文件组成。11.2投标文件商务部分关键包含下列内容：（1）法定代表人资格证实书；（2）授权委托书；（3）投标函；（4）投标函附录；（5）工程量清单报价（报价单须按要求格式填写或打印，并加盖单位公章及法人代表或授权代表签字（或印章），未按要求盖章、不按要求填写、内容不全者为废标）；（6）发包工程量清单中工程量按GB50500-工程量清单规范中计算规则计算；（7）资格审查更新资料（如有时）。11.3投标文件技术部分关键包含下列内容：（1）施工组织设计或施工方案①关键施工方法；②工程投入施工机械设备情况、关键施工机械进场计划；③劳动力安排计划；④确保工程质量技术组织方法；⑤确保安全生产技术组织方法；⑥确保文明施工技术组织方法；⑦确保工期技术组织方法；⑧施工现场平面部署图。⑨施工进度网络计划图（2）项目管理班子配置①项目管理班子配置情况表及资质证、职称证、上岗证复印件；②项目经理简历表；③项目技术责任人简历表；④项目管理班子配置情况其它辅助说明资料。12．投标文件格式12.1投标人提交投标文件必需使用招标文件所提供投标文件格式（具体见第四、五章，表格能够按一样格式扩展）；12.2投标文件商务部分、技术部分两部分文件分别单独成册，分开装订。12.3投标文件正本中相关证实材料复印件必需加盖投标单位公章。13.投标报价及风险范围13.1投标报价投标报价为投标人投标文件中提出各项支付金额总和，应该是为完成招标文件所确定招标范围内全部工作内容价格表现；除13.2.2款、13.2.3款、13.3款（2）另有约定外，本工程实施清单报价基础上总价包干。13.2风险范围13.2.1工程实施过程中发生清单综合单价、现场签证、基础超深（指超出设计蓝图地基处理之外工程量，但特殊地质条件下地基基础处理除外）、材料代用、工程联络单（技术核定单）、材料、人工、机械涨价等属投标人风险，以上风险费用在协议总价中锁定后不做任何调整。13.2.2设计变更费用处理13.2.2.1设计变更费用调整范围:以标段为计算单元，设计变更（正变更和负变更）累计费用在标段最终施工蓝图结算工程费2%内（含2%）属承包人风险范围，超出标段最终施工蓝图结算工程费2%费用由发包人负担，并单独列项，调整标段原协议总价。13.2.2.2设计变更费用结算。①计量规则：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-工程量清单规范相关要求；②计价标准：和发包工程量清单进行对比，按标段内相同子项及其它子项前后次序，对于发包工程量清单中有相同清单项目按对应综合单价进行计算；有类似清单项目，参考类似清单项目标综合单价进行计算；对于完全缺项清单项目，即原发包工程量清单没有项目，其综合单价由承包人按当地合理市场价计取，并报送发包人，经审核经过后实施。③承包人按上述计量规则和计价标准计算出标段总设计变更费用后，在要求时间内报发包人审核，以双方共同确定量价进行计算，最终经双方共同确定费用为设计变更结算费用,按13.2.2.1条方法对标段费用进行调整。13.2.3特殊地质条件下地基基础处理指在喀斯特地貌情况下出现溶洞、软弱下卧层处理，因为自然原因不良地质条件下地基下沉处理。特殊地质条件下地基基础处理费用由发包人负担，费用按标段按实结算，承包人必需立即通知发包人现场核实，并做好原始统计。最终报发包人审核后并经双方共同确定费用作为最终止算费用，并单独列项，调整标段原协议总价。13.3投标报价计算依据及结算：（1）投标人应依据招标人提供发包工程量清单、图纸和文字技术资料、本身综合实力及合理市场价格（人工、材料、机械），计算综合单价及相关费用，投标报价内容包含工程费（包含直接费、间接费、利润、税金、风险费）、特殊方法费（包含大型机械进出场及安拆费，仪器仪表检定费，特种设备、压力容器、压力管道施工过程检验试验费，现场设备及精密仪器特殊保护费等）、安全防护及文明施工方法费。（2）最终蓝图结算：以标段为计算单元，双方均独立以中铝国际工程股份贵阳分企业发出最终施工蓝图（包含该版设计蓝图设计交底回复函）按下述要求进行结算。①计量规则：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-工程量清单规范相关要求。②计价标准：和发包工程量清单进行对比，按标段内相同子项及其它子项前后次序，对于发包工程量清单中有相同清单项目按对应综合单价进行计算；有类似清单项目，参考类似清单项目标综合单价进行计算；对于完全缺项清单项目，即原发包工程量清单没有项目，其综合单价由承包人按当地合理市场价计取，并报送发包人，经审核经过后实施。③承包人按上述计量规则和计价标准计算标段费用后，在要求时间内报发包人审核，以双方共同确定量价进行计算出工程费，并按对应百分比计算出安全防护及文明施工方法费、特殊方法费，汇总最终费用经双方确定后为最终蓝图结算费用。（3）安全防护及文明施工方法费、特殊方法费计取百分比和金额必需在投标报价汇总表中单列，以工程费为基数。其中，安全防护及文明施工方法费按工程费1.5%以内计取；特殊方法费按工程费1%计取。13.4投标人在商务投标函中应按招标人要求格式编制报价文件。14．投标货币投标以人民币报价，保留小数点后两位（以元为单位，投标函中总报价取整到佰元）。15．投标使用期15.1投标使用期为60日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，全部投标文件均保持有效。15.2特殊情况下，招标人能够在原定投标使用期满之前，依据需要以书面形式向投标人提出延长投标使用期要求，对此要求投标人须以书面形式给予回复，投标人能够拒绝招标人这种要求，而不被没收投标确保金。同意延长投标使用期时第16条相关投标确保金退还和没收要求仍适用。同时投标人既不能要求也不许可修改其投标文件，但需要对应延长投标担保使用期，在延长投标使用期内本须知第16条相关投标确保金退还和没收要求仍适用。16．投标担保16.1投标人在递交投标文件同时提交人民币拾万元投标确保金，不然视为不响应招标文件而给予拒绝。16.2投标确保金缴纳可采取下列任何一个形式：（1）银行汇票（仅限于工行、建行、农行）；（2）转帐；（3）现金。16.3招标人在发出中标通知书后14天内，向全部投标人退还投标确保金（不计利息）；但中标人需提交履约担保后，方可退还投标确保金。16.4如投标人有下列任何情况发生时，投标确保金将被没收：（1）投标人在投标使用期间内撤回其投标文件；（2）投标人未参与开标会议（或迟到15分钟以上）；（3）中标人未能在要求期限内提交协议履约担保。17．投标答疑招标人应依据投标人对招标文件存在疑问进行解答。18．投标文件份数和签署18.1：投标文件分正本和副本（正本壹份副本贰份）18.2投标文件正本和副本均需打印或使用不褪色墨水笔写，要求投标文件采取A4纸（字号不做要求），字迹应清楚易于识别。并应在投标文件封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；18.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字、盖章。投标文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，不然无效；18.4除投标人对错误处必需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人校对章或由投标文件签字人签字或盖章。四、投标文件递交19．投标文件密封和标志19.1投标人应将投标文件中商务部分、技术部分分两个密封袋包装，并在密封袋右上角注明“商务部分”、“技术部分”；19.2每个密封袋正本和贰份副本分别密封在两个内层密封袋子中后再共同密封在一个外层密封袋中。并在投标文件内层密封袋上清楚标明“正本”或“副本”；19.3在外层投标文件密封袋上应：（1）写明投标人名称；（2）注明下列识别标志：①招标文件编号：ZLGJ-XY-SG-招字第003号②工程名称：黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程××标段。③开标时间：3月16日早晨9：00。20.投标文件标识和密封假如投标文件没有按19条要求加写标识和密封，招标人将拒收或通知投标人，招标人将不负担投标文件错放或提前开封造成废标、漏标责任。21．投标截止日期3月16日早晨9：00时22．投标截止期投标截止期满后，招标人收到投标文件少于3个，招标人将依法重新组织招标。23．投标文件补充修改和撤回23.1投标人在递交投标文件后，在要求投标截止日期之前，能够书面形式通知招标人修改、补充或撤回已提交投标文件。23.2投标人对投标文件修改、补充，应按第19条要求要求密封、标识。23.3投标人在投标截止日期撤回投标文件应书面通知招标人。23.4在投标截止日期以后，投标人不得补充、修改投标文件。五、开标24．开标会24.1本招标工程开标会将于投标截止时间同一时间召开时间：3月16日早晨9：00（北京时间）地点：中铝国际工程股份兴义项目部会议室。。24.4开标会议由中铝国际工程股份兴义项目部主持。（1）参与开标投标单位代表应署名报到；（2）投标人未按时参与开标会议，迟到15分钟者为自动弃权。投标人已递交投标确保金，将没收其投标确保金；25．投标文件初步审查25.1开：（1）逾期送达或未送达指定地点;（2）投标文件未按要求装订、密封、标志；（3）投标文件未按要求加盖投标人单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托代理人签字、盖章；（4）未按要求格式填写，投标文件关健内容不全或字迹模糊，无法识别；（5）投标人对同一招标项目递交两份以上不一样投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未申明哪一个有效；（6）投标人未按招标文件要求提供投标确保金；（7）投标人名称或组织机构和资格预审时不一致；25.2招标人对符合性审查合格后投标文件（未出现上述任何情况），交给评标教授小组进行评审。附：开标会议议程：；（2）宣读会议纪律；（3）宣读评标措施；（4）由招标监督人、招标人代表核验投标单位资格；（5）由招标监督人、投标人代表验证投标书密封情况；（6）开封、宣读标书（正本）关键内容：投标人名称、投标价、工期、质量标准（按递交标书次序依次进行，宣读完后由投标人代表在统计表上签字确定）；（7）宣告开标会议结束。招标人将对开标过程进行统计，并由招标人和投标人签字确定后存档立案。

六、评标26．评标会议开标会议结束后,投标人离场，然后由评标教授小组责任人主持召开评标会议。27．评标过程保密27.1开标后，直到授予中标人协议为止，招标人和评标教授必需对投标文件审查、澄清、评价和比较等相关资料、中标侯选人推荐情况和和评标相关其它情况严格保密；27.2在投标文件评审和比较、中标侯选人推荐和授予协议过程中，投标人如试图向招标人和评标教授施加影响任何行为，全部将会造成投标被拒绝。27.3中标人确定后，招标人对未中标人未能中标原因不作任何解释。28．投标文件澄清为了有利于投标文件审查、评价和比较，评标教授小组可要求投标人对投标文件含义不明确内容作必需澄清或说明，澄清或说明按评标教授小组要求能够是书面或口头。29．技术评标29.1技术评标就是评标教授小组对投标文件技术部分进行综合评审；29.2技术评标内容就是看投标文件是否在实质上响应招标文件全部实质性条款、条件和要求，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程发包范围、质量标准及利用产生实质性影响；或对协议条款中要求招标人权利及投标人责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留将会对其它实质上响应招标书投标人竞争地位产生不公正影响。29.3技术评标措施(1)评标方法：采取综合分值法，技术分满分为100分(2)评分项目及分值：●质量目标及承诺：16分●工期：20分●施工组织设计：35分●项目经理资格、经历：14分●投标文件完整性、响应性：6分●类似工程业绩9分(3)各项评分标准：●质量目标及承诺：最高16分质量目标满足设计及现行国家施工验收标准达成合格得8分，确保达成优良得12分，投标单位质量目标承诺为国优满分16分。●工期及奖罚：最高20分本工程绝对工期为239天，具体各子项绝对工期以下：G5377-13：氧化铝仓库(一、二)260天G5377-31：空压站10KV配电室172天G5377-33：空压站172天G5377-34：空压站循环水164天G5377-35：污水处理站164天G5377-36：化学药品库134天G5377-37：氧气乙炔库144天G5377-38/40：综合维修及备品备件库194天●施工组织设计：(满分35分)由评委按下表打分序号项目好通常缺项1项目班子配置及机构设置3.51.7502施工现场平面部署图1.60.803机械设备配置满足本工程施工要求3.51.7504质量确保方法3.51.7505进度计划及控制方法3.51.7506安全文明施工及环境保护3.51.7507劳动力计划安排、材料供给安排1.60.808雨季施工方法3.51.7509关键工序施工方法及组织方法9.04.5010对设计图纸技术上缺点提出修改完善意见及合理化提议1.80.90●项目经理资格及经历(本项满分14分)作为本单位项目经理必需持有一级项目经理证书或一级建造师证书，且负担工程项目应符合本工程要求。证书齐全者得8分，不然得0分。有组织此次招标类似工程施工经验者（以协议为准）6分，不然得0分。●投标文件完整性、响应性（本项满分6分）符合招标文件编写次序要求得3分，不符合得O分：响应招标文件要求得3分，每缺一项扣1.5分，以3分为限。●类似工程业绩9分有两项及以上者得6分，有一项者得3分。取得一项以上国优得3分，取得一项以上省部优得1.5分，两项得分只选择其中一项。(4)技术评标结果技术评标得60分（含60分）以上者进入商务评标。技术评标分值不带入商务评标，但要作为招标领导小组确定中标人关键参考依据。30.商务评标30.1商务评标就是评标教授小组对投标文件商务部分（报价）进行综合评审；30.2评标教授小组对投标人投标报价进行认定。评标教授小组发觉投标人报价显著低于其它投标报价或显著低于标底价，使得其投标报价可能低于其部分成本，应该要求该投标人出书面说明并提供相关证实材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证实材料，由评标教授小组认定该投标人以低于成本价竞标，其投标作废标处理。30.3商务评标措施(1)评标方法：评标采取“合成标底”法(2)标底确实定：为使本工程招标标底既能满足国家相关要求要求，又能符合市场客观实际，为此，本工程招标标底采取合成标底（A×70%＋B×30%），A值为招标人暂定标底。(3)B值确实定：即开标后，投标报价高于招标人暂定标底（A值）5%（含5%）或低于招标人暂定标底（A值）15%（含15%）视为无效标，其它视为有效标，有效标报价算术平均值为B值。(4)合成标底（C值）:C=（A×70%＋B×30%）。(5)评分措施商务评分满分为100分，其中综合单价合理性评审15分，价格分85分。价格分具体评分措施以下：评分确定：投标报价在A值＋5%～-15%范围内时，得报价基础分51分，不然得零分。投标报价在C值＋3%～－5%范围内时，按下列方法计算P值：投标报价-合成标底C值P=×100%合成标底C值D计算:分值D=(-4.25)*P*100+12.75,最终计算结果取小数点后二位。示例以下:P值（%）+3+2+10-1-2-3-4-5分值D0.004.258.5012.7517.0021.2525.5029.7534.00最终商务评标分值为：51+D+综合单价合理性分值。31.确定中标人31.1按30.3款商务评标得分，从高到低确定中标候选人次序。31.2如全部有效投标人报价均小于合成标底C值5%时，报价分均为51分，由招标领导小组依据技术评标结果经综合分析后确定中标人，合成标底C值下浮5%即为中标价。31.3如全部有效投标人报价均高于合成标底C值3%时，报价分均为0分，由招标领导小组依据技术评标结果依次找投标人进行商务洽谈确定中标人，洽谈结果即为中标价，如谈判不成，则招标人重新组织招标。31.4招标领导小组依据评标小组书面评标汇报和推荐中标候选人，最终确定中标人。31.5中标后在总价不变前提下，招标人有权对报价清单进行合理调整，对于在总价不变前提下，如出现部分分部分项工程综合单价偏离合理市场价太高情况下，招标人能够在此分部分项工程总价不变情况下，有权对此分部分项工程工程量进行调整，使此综合单价符合合理市场价，再经双方确定后作为协议清单。31.6中标人有下列情形之一时，招标领导小组应取消原中标人资格，按中标候选人顺延名次和其进行商谈，并将中标资格或协议授予资格交予她：⑴放弃中标；⑵因不可抗力提出不能推行协议；⑶未按时交纳要求比率履约确保金；⑷未按要求时间签署协议；⑸违反投标书承诺，在签署协议时强硬要求修改招投标文件内容；⑹投标有违规行为。31.7如第一中标人中标资格被取消后，由招标领导小组确定第二中标人；如第二中标人中标资格被取消后，由招标领导小组确定第三中标人。但第一中标人中标价为最终中标人中标价。31.8招标人在确定中标人后7日内发出中标通知书。32．错误修正32.1评标教授小组将会对实质上响应招标文件要求投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表示上错误，修正错误标准以下：（1）假如数字表示金额和用文字表示金额不一致时，以文字表示金额为准；（2）单价和合价不一致时，以单价为准，除非评标教授小组认为单价有显著错误，此时应以标出合价为准，并修改单价。32.2按上述修正错误标准调整或修正投标文件投标报价，投标人同意后，对投标人起约束作用。假如投标人不接收修正后报价，则其投标将被拒绝而且其投标确保金将不予返还，并不影响评标工作。34.未尽事宜，由评标小组议定，本评标、定标措施由招标人负责解释七协议授予35．协议授予。36．协议签定36.1中标通知书发出之日起30日内，中标人按中标通知书中要求地点和招标人签署建设工程施工协议；36.2中标人如不按约定时间和招标人签署协议，则招标人将有权废除授标，没收其投标确保金，并；36.3中标人应该根据协议约定推行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给她人。37．履约担保附：银行履约保函格式履约保函（格式）编号：中铝国际工程股份兴义项目部：鉴于：本保函申请人（以下简称“申请人”）和贵方于（）年（）月（）日签署了编号为《》（以下简称“协议”）。为了确保申请人充足推行其在协议项下义务，应申请人申请，我行，即（以下简称“本行”），兹出具以贵方为受益人本履约保函，其性质为见索即付担保函。本行于此无条件地、不可撤销地确保本行向贵方负担偿付总额最高不超出人民币元整（此数额即为本保函担保限额）担保责任，并约定以下：一、本行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本行提交符合本条下列全部条件索偿通知，本行将在收到该索偿通知后七个银行工作日内无条件地将贵方索偿款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定贵方账户：（1）贵方在索偿通知中申明申请人未能完全合适地推行其在协议项下义务或责任，并引述申请人所违反协议条款原文；（2）索偿通知由贵方以书面信函（须注明索偿通知制作日期并加盖贵方公章）方法出具，注明协议编号和名称及本保函编号。二、索偿通知应在本保函使用期内送达本行。索偿款项应以人民币计算并表示为确定不变数额。本保函使用期内及担保限额内，贵方能够一次或分数次提出索偿，但贵方提出索偿累计金额不得超出本保函担保限额。本保函担保限额依据本行向贵方推行偿付金额而自动递减。三、本保函自开立之日起生效，至（）年（）月（）日（该日为非银行营业日时则以该日之前最终一个银行营业日为准）本行对公营业时间结束时使用期届满。四、本保函效力和本行在本保函项下对贵方负担付款义务和责任并不取决于任何交易、协议、协议和承诺存在和有效性，也不取决于本保函中未列明任何条款或条件，而且不受申请人任何抗辩影响，不受协议或贵方和申请人之间任何协议所作任何变更、补充、终止影响，也不受申请人停业、破产、无力清偿债务、因任何原因丧失企业资格、更改章程、分立或合并等多种改变影响。若协议双方对协议进行变更、补充或终止，贵方有权以书面通知本行方法解除本行在本保函项下全部或部分义务和责任，该通知一经本行收到即发生效力。五、本保函项下任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。六、本保函适用中国法律，相关本保函一切争议均由本行所在地有管辖权人民法院管辖。保函开立银行（盖章）：××银行法定代表人或授权代理人（签字）：保函开立日期：年月日保函开立银行联络人：保函开立银行电话：保函开立银行传真：保函开立银行地址：（GF－1999-0201）第二章施工协议关键条款一、协议书二、通用部分三、专用条款

GF—1999—0201建设工程施工协议第一部分协议书发包人(全称)：中铝国际工程股份兴义项目部承包人(全称)：依据《中国协议法》、《中国建筑法》及其它相关法律、行政法规，依据中铝国际工程股份授权，中铝国际工程股份兴义项目部（以下简称“发包人”）作为该企业实施《黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程总承包协议》授权代表和实施人，和（以下简称“承包人”），经友好协商，就黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程××××标段建安工程施工协议事宜，达成以下协议条款：一、工程概况工程名称：黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程工程编号：G5377工程地点：贵州省黔西南州兴义市工程内容：由中铝国际工程股份贵阳分企业设计本标段工程内容中所含专业全部建安工程。本协议工程量报价清单详见附件三《协议工程量报价清单》。资金起源：业主自筹，总包方部分筹集建设二、工程承包范围包含以下子项建安工程：（注明子项）三、协议工期开工日：年月日（本标段未开工子项以发包人通知开工日期为准）。完工日：年月日（各子项完工日为发包人通知开工日加子项绝对工期）。 协议工期：日历天数天（绝对工期）；其中（注明各子项工期）四、质量标准工程质量标准：合格。五、协议价款1、协议总价款金额（人民币）：元整（￥:万元），其中建安工程费￥万元，甲供设备装卸及保管费￥万元。除第五条第2款、第3款、第4款另有约定外，该费用为《协议工程量报价清单》基础上总价包干。工程实施过程中发生清单综合单价、现场签证、基础超深（指超出设计蓝图地基处理之外工程量，但特殊地质条件下地基基础处理除外）、材料代用、工程联络单（技术核定单）、材料、人工、机械涨价等，只作为施工完工资料，其直接或间接发生费用已包含在协议总价中，在完工结算费用时不再单独计取费用。2、最终蓝图结算：以标段为计算单元，双方均独立以中铝国际工程股份贵阳分企业发出最终施工蓝图（包含该版设计蓝图设计交底回复函）和发包工程量清单进行对比，按下述计量规则、计价标准计算最终蓝图结算费用，调整标段原协议总价。①计量规则：按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-工程量清单规范相关要求。②计价标准：和《协议工程量报价清单》进行对比，按标段内相同子项及其它子项前后次序，对于《协议工程量报价清单》中有相同清单项目按对应综合单价进行计算；有类似清单项目，参考类似清单项目标综合单价进行计算；对于完全缺项清单项目，即《协议工程量报价清单》没有项目，其综合单价由承包人按当地合理市场价计取，并报送发包人，经审核经过后实施。③承包人按上述计量规则和计价标准计算标段费用后，在要求时间内报发包人审核，以双方共同确定量价计算出工程费，并按对应百分比计算出安全防护及文明施工方法费、特殊方法费，汇总最终费用经双方确定后为最终蓝图结算费用。3、设计变更费用调整范围:以标段为计算单元，设计变更（正变更和负变更）累计费用（按上述计量规则、计价标准计算）在标段最终施工蓝图结算工程费2%内（含2%）属承包人风险范围，超出标段最终施工蓝图结算工程费2%费用由发包人负担，并单独列项，调整标段原协议总价。4、特殊地质条件下地基基础处理指在喀斯特地貌情况下出现溶洞、软弱下卧层处理，因为自然原因不良地质条件下地基下沉处理。特殊地质条件下地基基础处理费用由发包人负担，费用按标段按实结算，承包人必需立即通知发包人现场核实，并做好原始统计。最终报发包人审核后并经双方共同确定费用作为最终止算费用，并单独列项，调整标段原协议总价。5、本协议总价款中含进度节点考评费用,为总价款1﹪，金额(人民币):元人民币（￥：万元），每一节点考评计划及其考评费用由项目部下达。在每一节点所属子项按时完成情况下，该节点考评费用返还承包人。六、组成本协议文件及优先解释次序以下：1．本协议协议书2．中标通知书3.本协议专用条款4.本协议通用条款5．图纸6．标准、规范及相关技术文件7.节点考评计划8.附件一《工程质量保修书》9.附件二《履约保函》10.附件三《协议工程量报价清单》11.附件四《甲供设备清单》12.附件五《甲供设备装卸及保管协议》13.招标文件14.投标书及其附件双方相关本协议工程专题纪要、书面协议视为本协议组成部分。七、本协议书中相关词语含义和本协议第二部分《通用条款》中分别给予它们定义相同。八、承包人向发包人承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据协议约定期限和方法支付协议价款及其它应该支付款项。十、协议生效协议签订时间：年月日协议签订地点：贵州省兴义市本协议双方约定经双方法人代表或授权代理人签字认可，并加盖双方协议专用章后生效。发包人：承包人：住所：住所：法定代表人：法定代表人：授权代理人（签字）：授权代理人（签字）：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编号：邮政编号：

第二部分通用条款通用条款（略），具体见示范协议文本（ＧＦ－１９９９－０２０１建设部、国家工商行政管理局制订）第三部分专用条款一、词语定义及协议文件1、词语定义：词语定义见通用条款2.协议文件及解释次序协议文件组成及解释次序：实施本协议协议书解释次序3.语言文字和适使用方法律、标准及规范3.1本协议使用汉语语言文字。3.2适使用方法律和法规需要明示法律、行政法规：《中国建筑法》、《中国协议法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修措施》、《建设项目（工程）完工验收措施》及其它相关法律、行政法规和部门规章，和发包人对本工程管理方面相关要求。3.3适用标准、规范本协议工程应实施设计图纸中要求技术要求，设计图纸中未注明应实施对应现行国家、行业规范和标准。上述标准和规范由承包人自备，发包人不另行提供。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：协议生效后逐步提供五套施工图纸（蓝图）（施工期间提供二套，完工期间提供三套)。4.2发包人对图纸保密要求：未经发包人事先书面许可，承包人不得将图纸向任何第三人进行许可使用、转让和披露相关图纸任何信息。其它内容按摄影应通用条款要求实施。二、双方通常权利和义务5.监理工程师5.1监理单位：贵州新宇建设监理企业7承包人项目经理姓名：职务：项目经理7.19.承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）应提供计划、报表名称及完成时间：开工汇报、施工进度计划表、施工现场平面部署图、隐蔽工程验收通知、完工验收汇报；向发包方提供年、季、月度施工计划及对应施工进度统计表、工程事故汇报。除本协议另有约定外，上述计划或报表完成时间及内容以发包人要求为准。（2）负担施工区域内和大临施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：开工前必需完善相关方法，协议推行过程中由承包人自费负担。（3）需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府相关主管部门对施工场地交通、施工噪音和环境保护和安全生产等管理要求，全部费用自理。（4）已完工程成品保护特殊要求及费用负担：交工前负责保管已完工工程和已安装好设备，并清理好场地，如发生损坏自费修理。（5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木保护要求及费用负担：要有切实可行保护方法，如有损坏要无偿修复，并负担赔偿责任。（6）施工场地清洁卫生要求：要符合环境卫生管理部门相关要求。交工前承包人必需清除交工工程范围内临时设施，并清理好场地，建筑垃圾清除至发包人指定地点，费用自理。（7）双方约定承包人应做其它工作：本工程施工现场应满足业主和发包人、监理方相关安全文明工地标准要求。（8）承包人应对从发包人处领用设备（或材料）进行妥善保管，建立收发管理台帐，发包人有权对承包人领用设备（或材料）进行监督管理。（9）承包人不能根据上述要求推行协议义务时，发包人有权自行或另行委托她人完成，所发生费用由承包人负担，直接从工程款中扣除。三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间：协议签署后7日内或按发包人要求时间。工程师确定时间：(施工方案)三天内。10.2工程中相关进度计划要求：实施通用条款要求。13.工期延误13.1双方约定工期顺延其它情况：①因承包人进材料、运输、民工雇用、污染、废水排放、交通等造成农民挡工问题，承包人自行负担停窝工费用，工期不予顺延；因发包人原因造成农民挡工问题，停窝工费用不再考虑，已包含在协议价款中；②非承包人原因造成工期延误，承包人必需主动采取方法，争取工程进度满足协议约定完工日期，发包人同意后将给支持。③因承包人组织管理不善造成总工期延误，按本专用条款35.2款约定，向发包人偿付违约金。其它实施通用条款要求。四、质量和验收15.工程质量15.2如本协议双方对工程质量发生争议，双方均同意由贵州省产品质量监督检验所进行检测，并完全认可该机构评定结论。如确属质量问题，质量检测费由承包人负担，从工程款中直接扣除15.3质量控制必需根据GB/T19000－ISO9000《质量管理和质量确保》系列标准，建立、完善质量确保体系。承包人现场应每十二个月不低于二次进行贯标，并配合中铝国际三大致系贯标。16.检验和返工16.1承包人除实施通用条款16.1款约定外，应严格根据投标书中施工组织设计和中标后施工组织设计最高要求实施，严格实施工程师多种指令，并接收工程师监督、检验。16.2工程过程质量（各阶段检验批、分项工程、分部工程、单位工程等）达不到经监理和发包人同意质量标准或质量计划要求，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准；不然，按本专用条款35.2款约定，向发包人偿付违约金。17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：全部隐蔽工程。五、安全施工20．安全施工和检验20.1承包人应对进入现场全部施工人员进行安全教育，施工现场安全由承包人负责，由此而造成安全事故，由承包人负担一切责任。承包人要严格根据安全规程类标准、规范、规程和发包人要求组织施工，并首先经过发包人组织各施工阶段安全文明工地检验验收。若阶段检验安全文明工地未达成标准，承包人要负担违约责任，按本专用条款35.2款约定，向发包人偿付违约金。承包人要随时接收发包人派驻工程师、政府相关部门安全检验人员监督、检验。21．安全防护通用条款第21.1和21.2款中安全防护方法费，已包含在协议价款中，按本协议专用条款第23.2款约定实施。其它事宜实施通用条款要求。六、协议价款和支付23.协议价款23.1本协议总价款为人民币（大写金额）：元整（￥:万元），其中建安工程费￥万元，甲供设备装卸及保管费￥万元。23.2协议价款中包含风险范围除协议书第五条第2款、第3款、第4款约定外，24.工程预付款本协议工程没有预付款。25.工程量确定25.1承包人向工程师提交已完工程量汇报时间：承包人每个月15日前按工程实际进度提交工程量汇报（完成工程量和价值预算），报发包人现场项目管理工程师确定工程量、费用管理工程师确定价值预算，收到后两天内核实。对承包人超出设计图纸和承包人原因造成返工工程量，发包人工程师不予计量。对达不到协议要求质量标准工程量，发包人工程师不予计量。对现场签证、工程联络单（技术核定单、材料代用单等）等造成全部工程量，发包人工程师不予计量。25.2工程量计量方法除非协议中另有要求，不管通常和当地习惯怎样，工程计量均应以本工程适用工程量计算规则计算为准。除非协议另有要求外，全部计量单位均应符合本工程适用工程量计算规则标准。本条使用工程量计算规则按《建设工程工程量清单计价规范》－GB50500-实施。26.工程进度款支付26.1双方约定工程进度款支付方法和时间付款方法：银行转账或银行承兑汇票（1）承包人依据发包人工程师同意当月已完工程量汇报，填报月付款申请报表，经发包人相关部门及主管领导在月付款申请书上签署意见，然后扣除按协议条款要求应扣除保留金、质量保修金、违约金、代扣代缴税金（若有情况）及水电等费用后，支付给承包人；月工程进度款，在确定计量结果后，按前述审核计算方法，下月内支付给承包人。（2）进度款支付到协议价款（不含甲供设备装卸及保管费）70％时停止拨款；待施工完成、单体试车完成、实体交工验收（移交）完成，进度款支付到80％；承包人交清完工资料后，进度款支付到85％；发包人审计工作完成，办理完结算手续后，进度款支付到90％；性能考评完成，进度款支付到95％；按工程总价5％留作质保金，在质保期满后30天内结清；质保金利率不计。（3）甲供设备装卸及保管费支付，见附件五《甲供设备装卸及保管协议》。本协议通用条款第26条款要求不再实施，按上述约定实施。七、材料设备供给27.发包人供给设备材料27.1本工程发包人不供给材料。27.2本协议工程设备由发包人负责采购、运输，设备清单详见附件四《甲供设备清单》，甲供设备检验费用已包含在协议总价中。28.承包人采购设备材料28.1本协议工程所需材料由承包人自行采购、运输和保管，并提供产品合格证、使用说明及对应图纸等。专用材料须有法定部门生产许可证或立案证，并提供专题检验合格证，用于本工程上关键材料生产厂商必需经发包人确定，承包人只能在经发包人确定材料生产厂商中采购。承包人确保对不合格材料绝不用于本工程。材料进场后，承包人应对材料进行复检，其费用由承包人负担，将合格证及复检资料复印件立即送发包人，并由承包人保留其原件，随完工资料一起移交。假如业主或发包人认为有必需时可随时抽检，承包人有义务提供抽检所需相关资料。28.2发包人需承包人提供材料样品时，承包人必需预先提供该材料样品和发包人，经发包人或业主检验认可后，方能用于本协议工程中。28.3运输本协议工程材料由承包人负责运到施工现场，运输费用及装卸费用由承包人负担。28.4仓储发包人应主动帮助为承包人寻求或提供本工程材料、设备所需仓储场地。八、工程变更和现场签证29．工程设计变更均根据通用条款约定实施。30.其它变更因现场地质条件、气候原因、承包商相关施工方案和技术方法优化提议造成施工方案或施工技术方法改变，承包人需填写“工程联络单“，报发包人审核。发包人工程师和设计部门协商后做出同意是否批复。承包人按发包人批复方案和方法进行施工。31．确定变更工程款。协议书第五条第3款九、完工验收和结算32.完工验收本协议工程全部完成、并含有国家法规要求完工验收条件时，发包人和承包人根据通用条件第32条要求，办理完工验收。32.1完工验收合格后60天内，承包人按GB-T50328-标准整理合格文字清楚完工技术档案资料纸字版一式三份（含完工图）交发包人，假如所提资料不合要求，承包人应补提合格资料或在所留3%【以协议总价（不含甲供设备装卸及保管费）为计费基础】完工图确保金中抵扣整改资料费。32.2中间交工工程范围和完工时间：无33．完工结算本协议工程完工结算依据为双方签署建安工程施工协议。其它文件不得作为本协议工程完工结算依据。通用条款第33条中第33.3和33.4款不再实施,其它事宜仍然实施通用条款要求。34．质量保修质量保修书关键内容、格式见本协议附件。其它实施通用条款要求。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本协议中相关发包人违约具体责任以下：本协议通用条款第26.4款约定发包人违约应负担违约责任为：许可承包人顺延影响工期。本协议通用条款第33.3款约定发包人违约应负担违约责任：在专用条款第33条款中已约定不再实施。双方约定发包人其它违约责任：顺延影响工期。35.2本协议中相关承包人违约具体责任以下：承包人若不能按要求时间开工，每拖延一天，扣违约金元，且协议总工期不变；如协议签署后7天内不能开工，发包人有权解除协议。本协议通用条款第14.2款约定承包人违约应负担违约责任：工期推迟天数在30天以内，每推迟一天按协议价款（不含甲供设备装卸及保管费）0.2％向发包人偿付违约金；工期推迟天数超出30天以外，30天以外部分每推迟一天按协议价款（不含甲供设备装卸及保管费）0.4％向发包人偿付违约金，最高罚款金额不超出协议总价（不含甲供设备装卸及保管费）5%。本协议通用条款第15.1款约定承包人违约应负担违约责任：工程质量如达不到本协议约定标准，承包人负责无偿返工，直抵达成标准。不然，按协议总价款（不含甲供设备装卸及保管费）5％向发包人偿付违约金。双方约定承包人其它违约责任：①如承包人不按专用条款第38条约定分包工程或有转包行为，承包人按协议价款（不含甲供设备装卸及保管费）5％向发包人偿付违约金，且发包人有权解除协议，将剩下工程另行委托其它承包人施工。②发包人按协议总价（不含甲供设备装卸及保管费）1.5%暂扣承包人安全文明施工保留金，如工地安全文明施工达成JGJ59—99标准和发包人要求，经发包人现场专职安全管理工程师签认后按一定百分比和月工程进度款一并支付；如工地安全文明施工达不到JGJ59—99标准和发包人要求，发包人除不支付保留金外，并按发包人颁布施工现场安全文明施工管理要求相关条款进行处罚；每发生重伤一人次扣罚承包人10万元，每发生工亡一人次扣罚承包人15万元，反复发生人身安全事故加倍扣罚。非承包人责任造成伤亡事故，由责任方负担责任和相关费用。③承包人如不实施专用条款第7.1、7.2条约定，项目经理不能坚持在施工现场工作，每发觉一次罚款3000元；项目经理无故离开现场10天以上，发包人有权要求更换项目经理或将未施工工程量另行委托她人施工。④承包人依据以上第②款、第③款进行罚款，标准作为发包人对该工程整体项目对各承包人安全文明、质量、进度考评评定奖励使用。36.索赔承包人因不推行协议约定义务，造成发包人遭受重大损失时，承包人除支付上述违约金外，还应赔偿发包人所以遭受损失，包含但不限于工程延期造成损失。37.争议37.1本协议在推行过程中发生争议，由双方当事人协商处理，协商不成，可选择下列两种方法之一处理：（1）提交贵阳仲裁委员会仲裁；（2）向协议签署所在地人民法院提起诉讼。十一、其她38.工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包工程：未经发包人同意，承包人不得将承包工程任何部分分包。在确有需要将工程分包时，承包人应先将分包意向单位报工程师审查经发包人同意后，承包人才能和分包单位协商签署分包协议。其它实施通用条款要求。38.2承包人必需无条件按相关要求全部支付农民工工资，若发生农民工上诉事件，发包人将暂停支付承包人一切款项，必需时由发包人直接支付农民工工资并从承包人工程款中扣回。39.不可抗力39.1双方相关不可抗力约定：除通用条款要求内容外因为地震造成自然灾难属不可抗力。40.保险本工程双方约定投保内容以下：（1）发包人投保内容：发包人不为承包人办理保险。（2）承包人投保内容：承包人必需在开工前为本协议工程全部施工人员办理人身意外伤害保险。（3）双方约定其它投保事项：无41.担保43．协议解除《协议工程量报价清单》附件一工程质量保修书发包人(全称)：中铝国际工程股份兴义项目部承包人(全称)：为确保在合理使用期限内正常使用，依据国家颁发《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修措施》要求，发包人和承包人协商一致签署工程质量保修书。承包人在质量保修期间根据相关管理要求及双方约定负担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包含地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定其它土建工程和电气管线、上下水管线安装工程，供热、供冷系统工程等。具体质量保修内容双方约定为：由中铝国际工程股份贵阳分企业设计本协议工程内容中所含专业全部建安工程。二、质量保修期本协议工程全部子项或系统全部完成交工试验和交工，视为本协议工程全方面完工。以黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程最终一个子项或系统完成移交次日起，本协议工程就自动进入质量保修期，本协议保修条款生效。双方依据国家相关要求，结合具体工程约定质量保修期以下：1．基础设施工程、房屋建筑地基基础工程和主体结构工程为设计文件要求合理使用年限。2.电气管线、给排水管道、设备安装等其它安装工程2年。3.屋面防水工程5年。三、质量保修责任1．属于保修范围和内容项目，承包人应在接到修理通知之以后7天内派人修理。承包人不在约定时限内派人修理，发包人可委托其它人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2．发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即抵达事故现场抢修。非承包人施工质量引发事故，抢修费用由发包人负担。3．在国家要求工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构质量。因承包人原因至使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害，承包人应负担损害赔偿责任。四、质量保修金支付本工程约定工程质量保修金为施工协议价款5％。本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额（人民币）：元整（￥万元）。五、质量保修金返还发包人在质量保修金确保期满后30天内，将剩下质保金返还承包人，土建、安装工程质量保修金确保期十二个月，质保金利息不计。六、其它本工程质量保修书作为施工协议附件，由发包人承包人双方在本工程协议签署时一并签署。发包人（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人：法定代表人：授权代理人（签字）：授权代理人（签字）：年月日年月日附件二履约保函编号：（）年履保字第号致：企业鉴于：本保函申请人（以下简称“申请人”）和贵方于年月签署了《工程》（以下简称“协议”），为了确保申请人充足推行其在协议项下义务，应申请人申请和请示，我银行（以下简称“本银行”）兹出具以贵方为受益人本履约保函，其性质为见索即付独立担保函。本银行于此无条件地、不可撤销地确保本银行向贵方负担偿付总额最高不超出人民币万元【大写：元整】（此数额即为本保函担保限额）担保责任，并约定以下：一、本银行无条件地且不可撤销地承诺：一旦贵方向本银行提交保函正本及符合本条下列全部条件索偿通知，本银行将在收到该索偿通知及保函正本后五个银行工作日内无条件地将贵方索偿款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定贵方账户。1、贵方在索偿通知中申明申请人未能忠实地实施协议文件中要求和以后可能做改动、修正、增加和变更包含调换修好损坏部件（尽管申请人有不一样意见），并引述申请人所违反协议条款原文。2、索偿通知由贵方以书面信函（须注明作成日期并加盖贵方公章）方法出具，注明本保函编号。二、索偿通知应在本保函使用期限内送达本银行。索偿款项应以人民币计算并表示为确定不变数额。在本保函使用期内及担保限额内，贵方可一次或数次提出索偿，但贵方提出索偿累计金额不得超出本保函担保限额。本保函担保限额依据本银行向贵方推行偿付金额而自动递减。三、保函自开立之日起生效，至200年月日（该日为非银行工作日时则以该日之前最终一个银行营业日为准）本银行对公营业时间结束时使用期届满，除非贵方提前终止或解除本保函。贵方应于本保函使用期届满后三日内将本保函正本退回本银行注销，但不管本保函正本是否被退回本银行，在使用期届满时本保函即自动失效，对本银行不再含有任何约束力。四、在不加重本银行担保责任且不延长本保函使用期情况下，本保函效力和本银行在本保函项下对贵方负担义务和责任是完全独立，并不取决任何交易、协议/协议、承诺（包含但不限于基础协议）存在或有效性，也不取决于本保函中未列明任何条款或条件，而且不受对协议及/或贵方和申请人之间任何协议所作任何变更、补充、终止或提前/延迟终止影响。贵方有权以书面通知本银行方法解除本银行在保函项下全部/部分义务和责任，该等通知一经本银行收到即发生法律效力。五、本保函项下任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。六、本保函适用中国法律。相关本保函一切争议均应由本银行所在地人民法院管辖。保函开立银行：(盖章)责任人/授权代表：保函开立日期：开具银行地址：联络人：联络电话：附件三协议工程量报价清单附件四甲供设备清单附件五甲供设备装卸及保管协议发包人(全称)：中铝国际工程股份兴义项目部承包人(全称)：为了确保承包人承揽黔西南州元豪投资300kt/a铝合金板带材加工项目一期工程XXX标段建筑安装工程设备顺利安装完施，双方本着“平等互利、老实信用、等价有偿”标准，由发包人将该标段使用甲供设备（详见附件四《甲供设备清单》）到货卸车、设备入库、开箱验收、仓储保管、出库及二次倒运等工作委托给承包人负责，经友好协商，达成以下协议：第一条协议范围1、设备仓储所需仓库由承包人建设，承包人所建仓库应符合国家相关部门和相关法律、法规对设备仓储保管要求。2、发包人设备卸货及二次倒运由承包人负责，承包人应严格根据国家相关法律、法规要求进行，并确保人员及设备等安全。3、对发包人设备仓储管理由承包人负责，承包人应严格根据国家和行业相关要求管理，并满足发包人管理要求。4、承包人应根据发包人要求，配合发包人进行入库、开箱检验、复箱、出库、检验、盘点及抄送报表等工作。5、仓库拆除由承包人负责，承包人应根据发包人要求将建好仓库拆除。6、本协议总价￥万元（大写：元整），为闭口价，包含从设备抵达施工现场卸货至设备抵达安装位置整个期限全部费用。第二条库房建设1、通常要求：1)仓库地基要有足够承载能力，地势较高，库区应设计排水沟，确保汛期排水能力；2)库房照明应充足，道路通畅，消防等对应设施齐全；3)库房内应有合适起重设备，确保设备搬运安全。2、特殊要求：在发包人统一计划下由承包人建设面积为m2以上仓库，仓库所需用地由发包人负责协调处理。根据设备特征和存放要求应分为三种形式仓库：1)封闭仓库，用于存放不宜受雨雪、潮气、尘土等侵袭且不能承受温度改变设备、易丢失小件和珍贵设备、配件等。应考虑采取砖混结构（或活动板房），地坪必需抬高地面300mm，并进行100mm厚砼硬化。2)简易带棚仓库，用于存放需要避免雨雪直接侵袭，但能承受温度改变，且物件较大不易丢失设备。可考虑采取300mm厚级配碎石地坪，轻钢结构棚顶。3)露天堆场，用于存放受雨雪、阳光影响极小、体积较大物品，可考虑采取100mm厚级配碎石地坪，垫置枕木后用防雨帆布篷布遮盖。第三条设备到货卸车及清点入库承包人接到发包人设备到场通知后，承包人应主动派仓库保管员和卸车人员及机器械配合发包人卸车、表面验收、数量清点；承包人应作好表面验收和清点统计，并签字确定。1）联合发包人、业主、监理等，以发包人《设备采购协议》和《设备技术协议》作为依据，对运抵施工现场设备进行验证。2）工程所使用设备运抵仓库区域或堆放场后，承包人仓管人员应立即会同相关人员对所到工程所使用设备进行外观或包装检验，检验内容：a)检验物资代码、货签、货号、数量、重量、收货人是否有误；b)检验工程所使用设备外包装，防腐包装是否完好；c)检验用户财产在运输过程中防震、防锈蚀、防雨雪、防颠倒等方法是否完整有效。工程所使用设备在卸车前发觉外包装或外观损坏和其它问题，通知发包人并要做好统计，分清责任，属于运输部门责任一定要索取商务统计或其它证实，如不能提供商务统计或证实要填写“设备损坏统计表”，由承运部门签字作为索赔依据。在整个过程中，承包人应确保人员、设备等安全，确保文明操作和作业。第四条开箱验收承包人应派仓库保管员和开箱人员及机器械配合发包人对设备进行开箱验收。仓储人员立即会同相关人员对所到设备按协议要求进行开箱检验，内容包含：装箱清单、供货清单、证实书、技术资料和图纸等资料是否完整齐全；按清单检验设备及零件数量、规格、型号是否相符；检验箱内设备及零件防腐包装和外观质量。如发觉资料不全，设备及零件有短缺、缺点、锈蚀、变形、存水等问题时，做好统计，并由相关人员签字确定，查明责任立即处理。若有需要，承包人还要派人进行复箱。第五条设备保管1、设备存放要求：1)设备上原有多种标志、编号应保持完整，损坏标志、编号必需立即修复。库区多种标识牌上应有显著正确定位。2)经检验验证设备要按施工工序进行分类存放并有对应显著标识。凡说明书对设备保管有特殊要求必需按要求存放。3)经检验验证设备必需时可组装成大件或解件成小件保管。严禁大小件设备套放（有特殊要求除外）。4)设备存放应垫高，除特殊要求以外，设备最低点和地面实际距离大于100mm。5)设备加工面应尽可能避免作为支点，不然必需采取一定方法。6）大型设备及构件堆放应保持受力均匀、不变形、稳固可靠，堆放高度不宜超出2米。7）露天堆放设备应采取方法，避免内部积水。２、设备维护保管1）钢架、构件、护板等大件在堆放期间应预防变形、锈蚀。2）调整阀阀杆、阀杆套筒等要求较高配合面间应保持有合格防锈、润滑两用油或防锈油脂涂层。3）法兰螺栓、管子接头、法兰件、电镀件、铭牌随机工具等可用防锈纸或防潮纸包装。4）风机外壳内外表面及叶轮表面应保持有合格油漆涂层，外壳上孔洞应封闭好，预防进水。5）胶带滚筒和托辊外壁，应保持有合格油漆涂层，胶带应避免阳光直射，烘烤和接触油脂，以避免老化。6）多种泵类转动机械轴颈、轴承和联轴器，应按要求处理，并保持有合格防腐蚀涂层。多种泵类泵壳外壁应保持有合格油漆涂层。7）露天存放变压器本体，其存放处必需坚实平坦，变压器底部垫以经防腐处理后枕木，并应常常检验有没有塌陷。变压器外部防锈漆涂层应保持合格。8）充氮运输临时保管变压器可继续充氮保管，氮气压力不低于10—15kPa，氮气纯度不低于98%。9）中长久保管变压器，应充油保管，并须符合下列要求：a)安装油枕及呼吸器，注入制造厂要求牌号合格变压器油到要求油位；b)多种油门应加铅封；c)保持密封无漏油及渗油痕迹；d)套管螺丝上保持合格防锈油脂涂层。10）中长久保管干式变压器，应存放封闭库保管。11）变压