一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前自测卷二

一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前自测卷二1.【单选题】根据2015年修订的《立法法》，下列关于部门规章的说法，正确的是（  ）。A.部门规章的名称可以是“条例”、“规定”、“办法”和“细则”等（江南博哥）B.涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规或者

由国务院有关部门联合制定规章。C.部门规章增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责，必须以地方行政法规为依据D.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，国务院认为应当适用地方性法规的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决正确答案：B参考解析：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是"规定""办法"和"实施细则"等。A错误。涉及两个以上国务院部门职权范围的事项，应当提请国务院制定行政法规或者

由国务院有关部门联合制定规章。B正确。没有法律或者国务院的行政法规、决定、命令的依据，部门规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范，不得增加本部门的权力或者减少本部门的法定职责。C错误。地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。D选项错。2.【单选题】根据《立法法》的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。A.最高人民法院B.制定机关C.最高人民检察院D.国务院正确答案：B参考解析：地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决。(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。3.【单选题】关于抵押权的表述中，不正确的是()。A.抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容B.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保C.同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序D.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产正确答案：B参考解析：抵押权人可以放弃抵押权或者抵押权的顺位。抵押权人与抵押人可以协议变更抵押权顺位以及被担保的债权数额等内容。选项A正确。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项B错误。同一财产既设立抵押权又设立质权的，拍卖、变卖该财产所得的价款按照登记、交付的时间先后确定清偿顺序。C选项正确。建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。D选项正确。4.【单选题】甲公司与乙公司的院落相邻，甲为通行便利，遂与乙约定：甲借用乙院落通行，期限2年，甲一次性支付给乙1万元补偿费。1年后，甲与丙签订合同并办理了过户登记，将甲的房产所有权及土地使用权转让给不知道甲乙约定的丙，以下说法正确的是（  ）。A.丙对乙的院落用地享有地役权B.甲乙因没有进行地役权登记，所以地役权不设定

C.丙不可以行使地役权

D.甲应与乙院内的土地所有权人签订地役权合同正确答案：A参考解析：选项A正确。选项B：地役权自地役权合同生效时设立。选项C：需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。选项D：土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。5.【单选题】下列不属于用益物权的是()。A.土地所有权B.土地承包经营权C.居住权D.地役权正确答案：A参考解析：本题考核的是用益物权的内容。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。6.【单选题】下列财产中，不能进行抵押的是（）。A.海域使用权B.正在建造的建筑物C.交通运输工具D.土地所有权正确答案：D参考解析：下列财产不得抵押：(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产(6)法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。ABC选项属于可以抵押的情形。7.【单选题】关于知识产权保护期限的说法，正确的是（  ）。A.外观设计保护期限为10年，从申请日开始计算B.注册商标的有效期自核准注册之日起计算C.公民个人的著作权保护时间为终生及死后50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不受《著作权法》保护正确答案：B参考解析：A选项错误：外观设计保护期限为15年，从申请日开始计算。B选项正确:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算C选项错误：作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制，自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。D选项错误：法人或者其他组织的作品，自创作完成后50年内未发表的，不受《著作权法》保护。8.【单选题】《专利法》保护的是发明创造的专利权。对此，下列说法正确的是（  ）。A.发明创造是指发明、实用新型和外观设计智力成果B.获得专利权的发明创造的技术内容保密C.取得专利权的发明可以是纯理论性的D.专利权的期限均为20年正确答案：A参考解析：A选项正确，《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。B选项错误，国家授予权利人对其发明创造享有专有权，能保护权利人的利益，使其公开其发明创造的技术内容，有利于发明创造的应用。C选项错误，取得专利权的发明或者实用新型必须是能够应用于生产领域的，而不能是纯理论的。D选项错误，专利权的期限。发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年。9.【单选题】某施工现场围挡倒塌造成路上行人受伤，除施工单位能够证明不存在质量缺陷的以外，应当由()承担连带赔偿责任。A.建设单位和施工企业B.建设单位和监理单位C.监理单位和施工企业D.道路管理部门和施工企业正确答案：A参考解析：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

10.【单选题】在工地驾车作业时违反操作规程，不慎将一名施工人轧死，这种行为应当属于（  ）。A.意外事件B.交通事故C.重大责任事故罪D.过失致人死亡正确答案：C参考解析：重大责任事故罪：《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。11.【单选题】某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。A.重大责任事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大劳动安全事故罪D.串通投标罪正确答案：B参考解析：本题考核的是工程重大安全事故罪。《刑法》第137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。12.【单选题】法定代理的成立，是基于()。A.代理人与被代理人之间的亲属关系B.法律的直接规定C.被代理人的请求D.代理人的请求正确答案：B参考解析：法定代理是指根据法律的规定而发生的代理。法定代理权来源于法律规定，无须任何授权行为。法定代理主要是为了本身欠缺相应行为能力的无民事行为能力人和限制行为能力人而设定的。无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。13.【单选题】关于承担代理责任的做法，正确的是（）。A.代理行为的法律后果一般由被代理人和代理人员共同承担B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代理人承担责任C.代理人不完全履行职责，造成被代理人违约的，应当承担民事责任D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担按份责任正确答案：C参考解析：代理行为的法律后果一般归属于被代理人，A错误。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任，B错误。代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相对人应当承担连带责任，D错误。14.【单选题】某施工单位将工程转包，给建设单位造成5万元损失，则该施工单位不可能承担的法律责任是()。A.赔偿损失B.降低资质等级C.责令停业整顿D.对主要负责人判处有期徒刑正确答案：D参考解析：《建筑法》规定，承包单位将承包的工程转包的，或者违反本法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。15.【单选题】关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（）。A.建筑业企业增项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质正确答案：A参考解析：企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。A选项正确。资质证书有效期5年，安全生产许可证有效期为3年。B选项错误。建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。C选项错误。企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。D选项错误。16.【单选题】根据《注册建造师管理规定》，申请人申请注册的下列情形中，不予注册的是（）。A.因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满8年的B.年龄超过62周岁的C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已满5年的D.申请人的聘用单位不符合注册单位要求正确答案：D参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的；(2)申请在两个或者两个以上单位注册的；(3)未达到注册建造师继续教育要求的；(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；(10)年龄超过65周岁的；(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。17.【单选题】甲某于2010年5月20日取得一级建造师注册执业证书，由于工作单位变动，于2011年8月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲某的注册有效期应当截止到()。A.2013年5月20日B.2014年5月20日C.2014年8月20日D.2015年8月20日正确答案：A参考解析：注册证书与执业印章有效期为3年。《注册建造师管理规定》规定，在注册有效期内，注册建造师变更执业单位，应当与原聘用单位解除劳动关系，并按照规定办理变更注册手续，变更注册后仍延续原注册有效期。18.【单选题】根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于()。A.承揽业务不良行为B.资质不良行为C.工程质量不良行为D.工程安全不良行为正确答案：B参考解析：本题考核的是资质不良行为的认定标准。资质不良行为认定标准包括：(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。19.【单选题】根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，以他人名义投标骗取中标的，属于()行为。A.承揽业务不良B.资质不良C.工程质量不良D.工程安全不良正确答案：A参考解析：承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的;（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。20.【单选题】按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当()A.申请开工延期B.申请办理施工许可证C.重新办理开工报告的批准手续D.及时向批准机关报告情况正确答案：D参考解析：《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。21.【单选题】对于实行开工报告制度的建设工程，不能按期开工超过()个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.1B.2C.3D.6正确答案：D参考解析：对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。22.【单选题】甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（  ）。A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝正确答案：A参考解析：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《民法典》规定，二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。23.【单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在投标截止时间至少（  ）日前书面通知所有投标文件收受人。A.5B.10C.15D.20正确答案：C参考解析：招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。24.【单选题】下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.开标后，根据投标人的具体情况制定合理的评标标准B.以多种货币报价的，按照中国银行在招标日公布的汇率中间价换算成人民币C.评标完成后，评标委员会应当向招标人提出书面评标报告并推荐合格的中标候选人D.评标时，充分尊重和听取招标人对于评标的建议正确答案：C参考解析：评标委员会应当按照【招标文件】确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A选项错。以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。B选项错。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。C选项正确。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。D选项错。25.【单选题】甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是（）。A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任D.该行为属于肢解工程发包的违法行为正确答案：C参考解析：本题考查的是联合体投标的规定内容：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。故甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任。故答案选C26.【单选题】根据招标投标相关法律法规，下列招标投标行为中，不构成招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人从几名中标候选人中确定中标人B.招标人在开标前将投标情况告知其他投标人C.招标人预先内定中标人D.招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给中标人让利正确答案：A参考解析：《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。27.【单选题】谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于（）家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。A.3B.4C.5D.7正确答案：A参考解析：谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。28.【单选题】甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定2015年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是()。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任正确答案：B参考解析：违约责任，是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任。《民法典》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。A选项错，乙供应商未按时履行义务（约定2015年5月1日前交货），需要对合同相对方承担违约责任。B选项正确。C选项错，依据背景资料可知，甲乙丙之间未约定连带责任，故既无法定连带责任也不存在约定连带责任。D选项错，本题中，丙水泥厂迟延供货，后遇不可抗力，导致货物毁损，属于迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。29.【单选题】施工合同（或条款）可撤销的情形有(  )。A.伪造工程业绩骗取中标的B.以欺诈手段订立的C.约定屋面防水保修期4年的条款D.订立合同时工程量清单有漏项的正确答案：B参考解析：根据《民法典》规定，可撤销合同的种类包括：(1)基于重大误解订立的合同，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。(2)一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。(3)一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。(4)一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。30.【单选题】甲、乙双方签订成套设备采购合同，合同总价为200万元。合同订立后，甲方向乙方支付了30万元定金，乙收取定金后拒不发货，则甲可以要求乙返还()万元。A.30B.40C.60D.200正确答案：C参考解析：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。本题甲方向乙方支付30万元定金，未超过合同标的额的20%，故乙应返还30万元*2=60万元。31.【单选题】根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是(  )。A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位正确答案：B参考解析：债权人转让债权无需得到债务人同意，但要通知债务人方能对债务人生效。未通知债务人的，该转让对债务人不发生效力。债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。AD选项不得转让，C选项债务转让需要静的施工企业同意。32.【单选题】在房地产纠纷案件的审理中，承包人工程价款优先受偿权的范围仅限于（）。A.建设单位拖欠工程款应该支付的违约金B.建设单位拖欠工程款应该支付的利息C.施工单位为建设工程支付的工作人员报酬和材料款D.建设单位拖欠工程款应该支付的损害赔偿金正确答案：C参考解析：承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。

33.【单选题】当事人对建设工程实际竣工日期有争议，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期正确答案：B参考解析：A选项，建设工程经竣工验收合格的，以验收合格之日为竣工日期。C选项，

承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。D选项，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。34.【单选题】甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是（  ）。A.丙应对此承担全部责任B.乙对全程运输承担义务C.乙仅对自己的运输区段负责D.甲应直接要求丙赔偿损失正确答案：B参考解析：本题考查的是多式联运合同的特殊规则多式联运合同是指两个以上承运人以不同的运输方式将货物从起运点运输到约定地点的联运合同。多式联运合同的双方当事人为托运人与多式联运经营人(即第一承运人)。多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务。多式联运经营人可以与参加多式联运的各区段承运人就多式联运合同的各区段运输约定相互之间的责任，但该约定不影响多式联运经营人对全程运输承担的义务。本案例中，乙为多是联运经营人，对全程运输承担义务。故B选项正确。35.【单选题】甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲交付的材料。材料入库，乙方保管员在一次盘库中发现，为甲保管的材料与仓储合同约定的数量和质量不符，不仅数量不足，而且品质因保管不当而下降。对此，下列关于甲、乙双方权利和义务的表述中错误的是（  ）。A.仓储合同自成立时生效B.入库时，乙有验收甲交付材料的义务C.甲有权要求乙赔偿相应的损失D.甲和乙应共同分担相应的损失正确答案：D参考解析：A选项正确，仓储合同是诺成合同。仓储合同自保管人和存货人意思表示一致时成立，不以仓储物是否交付为要件。保管人有验收的义务。保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收。保管人验收时发现入库仓储物与约定不符合的，应当及时通知存货人。保管人验收后，发生仓储物的品种、数量、质量不符合约定的，保管人应当承担赔偿责任。故BC选项正确，D选项错误。36.【单选题】关于承揽合同的说法，正确的是（）A.承揽合同应当采用书面形式B.承揽人发现定作人提供的图纸不合理的，可以直接修改C.承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验D.承揽人可以根据工作需要自行决定是否留存复制品或者技术资料正确答案：C参考解析：承揽合同与买卖合同具有很多共同之处，都是双务、有偿、诺成、不要式合同，交付标的物的一方都负有瑕疵担保责任等。A选项错。承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定作人。B选项错。承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验。C选项正确。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。D选项错。37.【单选题】甲施工企业将采购的多种材料提交乙运输公司承运，运输途中因泥石流导致运输材料全部毁损。下列关于运费支付的说法，正确的是()。A.甲施工企业尚未支付运费的，乙运输公司不得要求支付运费B.该运费由甲施工企业承担C.乙运输公司已收取运费的，甲施工企业无权要求返还D.运费由甲施工企业和乙运输公司共同承担正确答案：A参考解析：货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费的，托运人可以要求返还。38.【单选题】某工程项目施工合同于2019年6月5日签订，该工程的开工报告于2019年6月15日批准，工程于2019年7月10日正式开工。建设单位最迟应当于()前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.2019年6月15日B.2019年6月30日C.2019年7月10日D.2019年7月15日正确答案：B参考解析：本题考核的是安全施工措施的备案。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。39.【单选题】根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A.安全B.重大死亡C.死亡D.重伤正确答案：C参考解析：《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。40.【单选题】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后()日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.7B.10C.15D.30正确答案：B参考解析：本题考核的是建筑施工企业名称、地址、法定代表人等的变更。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。41.【单选题】根据《安全生产许可证条例》的规定，下列企业中不需要取得安全生产许可证的是()。A.日用化学品生产企业B.建筑施工企业C.矿山企业D.危险化学品生产企业正确答案：A参考解析：《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品等企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。42.【单选题】某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于（  ）人。A.1B.2C.3D.4正确答案：B参考解析：总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：(1)建筑工程、装修工程按照建筑面积配备:①1万平方米以下的工程不少于1人;②1万~5万平方米的工程不少于2人;③5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。(2)土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备:①5000万元以下的工程不少于1人;②5000万~1亿元的工程不少于2人;③1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。

43.【单选题】《建筑起重机械安全监督管理规定》提出，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起()日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。A.10B.15C.30D.60正确答案：C参考解析：《建筑起重机械安全监督管理规定》提出，使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。44.【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，()对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位正确答案：B参考解析：本题考核的是安全生产费用。《建设工程安全生产管理安全生产责任制度条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。45.【单选题】2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定。该事故属于()事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般正确答案：B参考解析：2007年4月公布的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。46.【单选题】施工总承包项目工地大型塔吊倾倒造成伤亡事故的，负责上报事故的主体应当是()。A.施工总承包单位B.建设单位C.监理单位D.项目经理正确答案：A参考解析：实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。47.【单选题】下列标准不属于强制性标准的是()。A.工程建设通用的信息技术要求B.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准C.工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准D.工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准正确答案：A参考解析：下列标准属于强制性标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；(5)工程建设重要的通用的信息技术标准；(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。48.【单选题】根据《标准化法》关于企业标准的说法，正确的是()A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B.企业标准可以高于或等于国家标准C.企业标准应当高于行业标准D.企业标准应当与团体标准相符正确答案：B参考解析：本题考查的是工程建设标准的分类。《标准化法》规定，企业可以根据需要自行制定企业标准，或者与其他企业联合制定企业标准。国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。49.【单选题】根据《建设工程质量管理条例》规定，组织竣工验收的应是()。A.监理单位B.设计单位C.质量监督机构D.建设单位正确答案：D参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。50.【单选题】下列关于建设工程返修的表述，错误的是()。A.返修是施工单位的法定义务B.经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人无需承担违约责任。C.施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。D.如果系因施工人原因导致建设工程质量不符合约定，施工人应当承担违约责任。正确答案：B参考解析：经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。51.【单选题】下列关于工程质量检测单位的说法，错误的是（  ）。A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构接收检测试样时，应当对试样状况、标识、封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测。C.检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。D.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构正确答案：A参考解析：质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。选项A错误。检测机构接收检测试样时，应当对试样状况、标识、封志等符合性进行检查，确认无误后方可进行检测。选项B正确。检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。选项C正确。检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。选项D正确。52.【单选题】关于分包工程发生质量问题给建设单位造成损失的责任承担说法，正确的是()。A.分包单位只对建设单位负责B.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿C.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利D.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利正确答案：B参考解析：A选项错误：分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。B选项正确：《民法典》规定，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。CD选项错误：总包和分包就分包工程向建设单位负连带责任，建设单位可以找总包的责任也可以直接找分包的责任。53.【单选题】《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的（）。A.10%B.15%C.20%D.30%正确答案：D参考解析：《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。54.【单选题】甲、乙两个公司组成联合体承包了一栋高档写字楼工程的施工总承包业务，工程中因乙公司的原因发生了事故给业主造成了10万元的损失，对此正确的处理方式应当是()。A.业主只能要求乙公司赔偿B.业主如果要求甲公司赔偿，甲公司可以拒绝C.甲企业不能拒绝业主的赔偿要求，但赔偿后可向乙企业追偿D.乙企业可以拒绝甲企业的追偿要求正确答案：C参考解析：联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《民法典》规定，二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。甲、乙两单位组成联合体后承包工程，应就中标项目向招标人承担连带责任。根据连带责任的相关规定，业主既可以要求甲公司赔偿也可以要求乙公司赔偿。甲公司不可以拒绝业主的赔偿要求，若甲企业在业主赔偿后，有权向乙企业追偿。ABD选项错，故本题C选项符合。55.【单选题】建筑节能分部工程验收，应在(  )，且检验批、分项工程全部合格的基础上，进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测和设备系统节能性能检测，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。A.监理单位检查合格B.设计单位出具合格报告C.建设单位预验收合格D.施工单位自检合格正确答案：D参考解析：建筑节能分部工程的质量验收，应在施工单位自检合格，且检验批、分项工程全部合格的基础上，进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测和设备系统节能性能检测，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。56.【单选题】按照《民用建筑节能条例》规定，建设工程竣工验收应当符合民用建筑节能强制性标准进行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的。（  ）不得出具竣工验收合格报告。A.建设单位B.监理单位C.政府工程质量监督机构D.建设行政主管部门正确答案：A参考解析：建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。57.【单选题】某房屋建筑工程竣工验收合格的时间为2020年3月15日，建设单位于2020年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程电气管线的最低保修期限截止日期是()。A.2022年3月31日B.2022年3月15日C.2021年3月15日D.2021年3月31日正确答案：B参考解析：本题考核的是建设工程质量的最低保修期限。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。电气管线的最低保修期限为2年，且保修期始于竣工验收合格之日。58.【单选题】关于质量保修书的递交和内容，下列说法错误的是()。A.承包单位向建设单位提交竣工验收报告时，应出具质量保修书B.质量保修书应当明确保修范围、保修期限和保修责任等C.质量保修书规定的保修期限不能低于国家规定的最低保修期限D.质量保修书中规定的保修期起始日是提交结算文件日正确答案：D参考解析：建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。A选项正确。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任等。B选项正确。如果建设单位与施工单位经平等协商另行签订保修合同的，其保修期限可以高于法定的最低保修期限，但不能低于最低保修期限，否则视作无效。国家规定的最低保修期限，是法定的最低门槛线。C选项正确。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。D选项错。59.【单选题】暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过(  )个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。A.2B.3C.4D.6正确答案：B参考解析：暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。60.【单选题】某建设工程施工中，发现文物并报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后24小时内赶赴现场，提出处理意见的时间应该在（  ）日内。A.3B.5C.7D.10正确答案：C参考解析：在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

61.【单选题】下列关于劳动合同的说法，正确的是()。A.建立劳动关系而没有订立劳动合同的，应该在用工之日起3个月内签订劳动合同B.劳动合同一律采用书面形式C.只要签订了书面劳动合同劳动关系即建立D.企业名称、法人代表、主要负责人和投资人变动，不影响劳动合同的履行正确答案：D参考解析：《劳动合同法》规定，用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。A选项错。《劳动合同法》规定，非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。B选项错。在客观事实和时间上，劳动关系的存在与劳动合同的订立有时并不必然一致。劳动合同的签订与用工事实可能同时发生，也可能有时间差。上述规定也表明劳动关系的存在，并不以书面劳动合同的订立为条件，而是以客观存在的用工事实为条件。所以，如果只签订了书面劳动合同而没有用工事实，劳动关系也并未建立。C选项错。用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。D选项正确。62.【单选题】根据《劳动法》规定，符合对女职工特殊保护规定的是()。A.不得安排女职工从事有毒有害作业B.不得安排女职工从事第二级、第三级、第四级低温、冷水作业C.不得安排怀孕女职工延长工作时间和夜班劳动D.不得安排女职工从事第四级体力劳动强度的劳动正确答案：D参考解析：本题考查的是女职工的特殊保护。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有：①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工在经期禁忌从事的劳动范围有：①冷水作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级冷水作业；②低温作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级低温作业；③体力劳动强度分级标准中规定的第三级、第四级体力劳动强度的作业；④高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业。选项A并不属于特殊保护的规定；选项B属于经期不得安排的作业；选项C缺少前提条件是怀孕7个月以上。63.【单选题】合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的()。A.快捷性B.灵活性C.独立性D.强制性正确答案：C参考解析：本题考核的是仲裁协议的独立性。仲裁协议具有相对独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。64.【单选题】仲裁协议的内容不包括()。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁期限C.仲裁事项D.选定的仲裁委员会正确答案：B参考解析：根据《仲裁法》的规定，仲裁协议应当具有下列内容：①请求仲裁的意思表示；②仲裁事项；③选定的仲裁委员会。这三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。65.【单选题】仲裁实行()，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。A.排除法院管辖制度B.协议仲裁制度C.一裁终局制度D.两审终审制度正确答案：C参考解析：《仲裁法》规定，仲裁实行一裁终局的制度，裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的，仲裁委员会或者人民法院不予受理。66.【单选题】根据《仲裁法》，以下关于仲裁协议的表述正确的是（  ）。A.仲裁协议的内容直接对民事权益产生影响B.限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定C.婚姻纠纷不能仲裁D.合同终止后仲裁协议无效正确答案：C参考解析：A选项错误，仲裁协议所处分的是已经产生或将来可能产生的纠纷的解决途径，并不直接对民事权益产生影响。B选项错误，仲裁协议的主体具有缔约能力。仲裁协议只能由有利害关系的双方当事人或其合格的代理人订立，否则双方当事人不受该仲裁协议约束。无民事行为能力人或者限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效。C选项正确，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理的行政争议。

D选项错误，仲裁协议具有相对独立性。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。67.【单选题】根据《民事诉讼法》，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。A.3B.5C.10D.15正确答案：D参考解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。68.【单选题】根据施工合同，甲建设单位应于2017年10月30日支付乙建筑公司工程款，2018年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效()。A.中断B.中止C.终止D.届满正确答案：A参考解析：本题考核的是诉讼时效中断。《民法典》规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：(1)权利人向义务人提出履行请求；(2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁；(4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。69.【单选题】下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是()。A.因不可抗力发生，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因义务人同意履行义务，诉讼时效中止正确答案：A参考解析：《民法典》规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列障碍，不能行使请求权的，诉讼时效中止:(1)不可抗力;(2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；(3)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；(4)权利人被义务人或者其他人控制；(5)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满。BCD选项属于时效中断。70.【单选题】根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》(法释（2019）17号)，公民、法人或者其他组织就下列行政协议提起行政诉讼的，人民法院应当依法受理的是()。A.调解行为以及法律规定的仲裁行为B.政府投资的保障性住房的租赁协议C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为D.行政机关作出的不产生外部法律效力的行为正确答案：B参考解析：根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》(法释（2019）17号)，公民、法人或者其他组织就下列行政协议提起行政诉讼的，人民法院应当依法受理:(1)政府特许经营协议；(2)土地、房屋等征收征用补偿协议；(3)矿业权等国有自然资源使用权出让协议；(4)政府投资的保障性住房的租赁、买卖等协议；(5)符合规定的政府与社会资本合作协议；(6)其他行政协议。ACD选项的行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围。71.【多选题】下列关于地役权的说法，正确的是（  ）。A.当事人可以采用口头形式订立地役权合同B.当事人应当采用书面形式订立地役权合同C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权正确答案：B,D,E参考解析：A错误，B正确，设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同。C错误，D正确，地役权自地役权合同生效时设立。E正确，从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

72.【多选题】下列财产中可以设立质押的有（）。A.可以转让的基金份额B.房屋C.可以转让的著作权中的财产权D.汽车E.债券正确答案：A,C,D,E参考解析：房屋作为不动产不能设立质押。债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利出质：(1)汇票、本票、支票;(2)债券、存款单;(3)仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(6)现有的以及将有的应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。73.【多选题】环境保护税的应税污染物包括(  )。A.大气污染物B.水污染物C.固体废物D.光污染E.噪声正确答案：A,B,C,E参考解析：环境保护税应纳税额按照下列方法计算：(1)应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额(2)应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额;(3)应税固体废物的应纳税额为固体废物排放量乘以具体适用税额；(4)应税噪声的应纳税额为超过国家规定标准的分贝数对应的具体适用税额。74.【多选题】行政强制措施包括()。A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.扣押财物D.冻结存款、汇款E.拍卖查封的财产正确答案：A,B,C,D参考解析：行政强制措施的种类:(1)限制公民人身自由;(2)查封场所、设施或者财物;(3)扣押财物;(4)冻结存款、汇款;(5)其他行政强制措施。行政强制执行的方式:(1)加处罚款或者滞纳金;(2)划拨存款、汇款;(3)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物;(4)排除妨碍、恢复原状;(5)代履行;(6)其他强制执行方式。E选项属于行政强制执行。75.【多选题】根据《行政处罚法》的规定，行政处罚的种类包括(  )。A.责令停产停业B.行政拘留C.开除D.警告E.降级

正确答案：A,B,D参考解析：行政处罚的种类为：(1)警告、通报批评；(2)罚款、没收违法所得、没收非法财物；(3)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；(4)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；(5)行政拘留；(6)法律、行政法规规定的其他行政处罚。76.【多选题】关于施工企业法人、项目经理部的说法中，正确的是（）。A.项目经理部具备法人资格B.项目经理部自行承担施工行为的法律后果C.施工企业应当明确项目经理部的职责、任务、组织形式D.施工企业的每一个项目必须设立项目经理部E.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构正确答案：C,E参考解析：A项错误，项目经理部属于企业的下属机构，不具有法人资格；B项错误，项目经理部行为的法律后果由施工企业承担；D项错误，大中型项目施工单位应当设立项目经理部，小型项目可以不设立项目经理部。77.【多选题】根据《建筑法》，关于施工许可证的说法，正确的是()。A.施工企业应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告B.中止施工未满1年的，无需向发证机关报告C.建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工D.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止E.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证正确答案：D,E参考解析：AB选项错，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告。C选项错误，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。D正确，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。E选项正确，中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。78.【多选题】下列投标行为中，属于以其他方式弄虚作假骗取中标的有()。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C.投标人之间约定部分投标人放弃投标D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件正确答案：A,B,D参考解析：《招标投标法》规定，投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。投标人有下列情形之一的，属于《招标投标法》第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为：①使用伪造、变造的许可证件；②提供虚假的财务状况或者业绩；③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；④提供虚假的信用状况；⑤其他弄虚作假的行为。C选项，属于投标人相互串通投标的情形。E选项，属于招标人与投标人串通投标的情形。79.【多选题】下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的有()。A.依法必须进行招标的项目，招标人非法限定潜在投标人B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人C.招标人直接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息D.设定的资格条件与招标项目的实际需要不相适应E.招标人暗示投标人压低或者抬高投标报价正确答案：B,C,E参考解析：AD属于招标人排斥、限制投标人。有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。80.【多选题】关于联合体投标的说法，正确的是()A.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级B.联合体各方中有一方具备承担招标项目的相应能力即可C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同D.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争E.联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的,应当向评标委员会澄清、说明以哪份投标文件为准正确答案：C,D参考解析：A选项错误，由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级；B选项错误，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；CD选项正确，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。E选项错误，联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。81.【多选题】竞争性谈判主要适用于不能或者不宜采用招标方式的采购项目，具体为：A.招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的B.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的C.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的D.不能事先计算出价格总额的E.招标程序相当繁杂的正确答案：A,B,C,D参考解析：竞争性谈判主要适用于不能或者不宜采用招标方式的采购项目，具体为：(1)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；(2)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；(3)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；(4)不能事先计算出价格总额的。82.【多选题】下列合同属于可撤销的合同的是（  ）。A.项目经理越权订立的合同B.违反法律、行政法规的强制性规定的合同C.因重大误解订立的合同D.以欺诈手段订立的合同E.在订立合同时显失公平正确答案：C,D,E参考解析：可撤销合同的种类：1.基于重大误解订立的合同2.一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同3.一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同4.一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的合同A选项，属于效力待定合同。B选项，属于无效合同。83.【多选题】根据《民法典》，合同有效的条件有（）。A.行为人具有相应的民事行为能力B.意思表示真实C.不违反法律、行政法规的强制性规定D.不违背公序良俗E.不超越经营范围正确答案：A,B,C,D参考解析：依据《民法典》规定，具备下列条件的合同有效：：（1）行为人具有相应的民事行为能力；（2）意思表示真实；（3）不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。84.【多选题】关于建设工程价款结算纠纷争议解决说法正确的是()A.当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。B.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。C.当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。E.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院不予支持。正确答案：A,B,C,D参考解析：建设工程价款结算纠纷争议解决：(1)当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。(2)当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。(3)当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。(4)当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。(5)当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。85.【多选题】下列情形中，发包人可以单方解除建设工程施工合同的有()。A.承包人不履行合同次要义务的B.承包人已经完成的部分建设工程质量不合格C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的正确答案：D,E参考解析：《民法典》规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。86.【多选题】甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求，拒收。当晚下了一场大暴雨，导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定，下列选项中正确的有（  ）。A.甲有权拒绝接收这批材料B.甲可以解除合同C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担D.被毁材料的损失由乙负担E.被毁材料的损失由甲负担正确答案：A,B,D参考解析：因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。87.【多选题】下列机械中，需要及时报废，并向原备案机关办理注销手续的有()。A.属国家明令淘汰或者禁止使用的B.没有完整安全技术档案的C.没有齐全有效的安全保护装置的D.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的E.经检验达不到安全技术标准规定的正确答案：A,D,E参考解析：有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1）属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2）超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3）经检验达不到安全技术标准规定的；（4）没有完整安全技术档案的；（5）没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。

88.【多选题】某机械设备安装公司拟在施工现场安装施工起重机械。根据《建设工程安全生产管理条例》，该公司应(  )。A.编制安装方案B.出具自检合格证明C.具有起重设备安装工程专业承包资质D.派出本单位专业技术人员现场监督E.自行验收正确答案：A,B,C,D参考解析：施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任：(1)具备相应的企业资质和安全生产许可证(2)编制安装、拆卸方案和措施，并进行现场监督与定期巡查：安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。(3)自检、说明与验收签字：施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。(4)按期检测合格方可继续使用89.【多选题】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有()情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证。A.发现企业不再具备安全生产条件的B.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的C.超越法定职权颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的E.安全生产许可证颁发管理机关工作人员玩忽职守颁发安全生产许可证的正确答案：B,C,D,E参考解析：本题考核的是安全生产许可证的撤销。安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的安全生产许可证：(1)安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；(2)超越法定职权颁发安全生产许可证的；(3)违反法定程序颁发安全生产许可证的；(4)对不具