2024年道路工程施工合同参考范文（二篇）

第3页共3页2024年道路工程施工合同参考范文（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）补遗书；（4）投标函及投标函附录；（5）项目专用合同条款；（6）公路工程专用合同条款；（7）通用合同条款；（8）技术规范；（9）图纸；（10）已标价工程量清单；（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（12）其他合同文件。3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。5.承包人项目经理：__________.承包人项目总工：__________.6.工程质量符合标准。7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9.承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。10.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。11.本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：_____（盖单位章）承包人：_____（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）____年____月____日____年____月____日2024年道路工程施工合同参考范文（二）甲方：（委托方）地址：电话：邮编：统一社会信用代码：乙方：（承包方）地址：电话：邮编：统一社会信用代码：鉴于乙方具有从事道路工程施工的资质和能力，甲、乙双方经友好协商，本着平等、自愿、互利的原则，达成如下合同：第一条合同工程名称和位置1.1本合同工程名称为：道路工程施工。1.2工程施工地点为：（详细描述工程所在位置）。第二条工程内容2.1乙方接受甲方的委托，负责完成本合同所述的道路工程施工任务，具体包括但不限于道路基础处理、路面铺设、排水系统安装、路灯布置等。2.2所有施工活动应符合相关法律法规要求、标准规范以及国家和地方有关部门的技术规范、验收标准和验收程序。第三条施工期限和工期3.1施工期限：3.2工期：从乙方收到甲方施工通知书之日起，乙方应在合理时间内组织人力、物力、技术、资金等，按照本合同约定的工期完成工程施工任务。3.3工期可以适当延长或缩短，经甲、乙双方协商一致后可签订补充合同。第四条施工费用和支付方式4.1施工费用总额为：（具体金额）人民币。4.2支付方式：4.2.1甲方应在签订本合同后的第10个工作日内向乙方支付合同总价款的20%，作为预付款。4.2.2在工程进行中，乙方可根据实际施工进度和甲方支付情况，提出工程进度款支付申请，甲方应在收到支付申请后的10个工作日内支付该款项。4.2.3乙方完成工程施工后，甲方应在验收合格并收到乙方交付的竣工图纸、技术资料等后的10个工作日内支付尾款，尾款金额为合同总价款的30%。第五条工程质量保证和验收5.1乙方应按照相关法规、标准规范和技术要求，确保工程质量符合合同约定的质量要求。5.2甲方有权对乙方进行工程进度和质量的监督和检验，乙方应积极配合，按时提供适量的施工记录和技术资料。5.3工程竣工后，乙方应提供相关竣工图纸、竣工验收报告等技术资料，并由甲方进行验收。若发现工程质量存在问题，乙方应及时修复并重新验收。第六条违约责任6.1如因乙方原因导致工期延误、工程质量不合格、施工安全事故等，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于补救措施、赔偿损失等。6.2如因甲方原因导致工期延误、支付延误、工程变更等，甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第七条保密条款7.1甲、乙双方对在合同履行过程中获得的对方的商业秘密、技术秘密和其他保密信息应予以保密，不得向第三方泄露或非法使用。7.2本保密条款的保密期限为合同终止后的五年。第八条法律适用和争议解决8.1本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的法律。8.2如因合同履行发生争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以将争议提交相关仲裁机构进行仲裁，也可以向人民法院提起诉讼。第九条合同生效和变更9.1本合同自双方正式代表签字或盖章之日起生效，并取代双方之前达成的任何口头或书面协议。9.2本合同的任何变更、修订应经双方书面协商一致，并签订补充协议。第十条合同解除和终止10.1在本合同履行期间，如甲、乙双方达成一致意见，可以解除本合同，解除协议书应由双方正式代表签字或盖章。10.2在本合同履行期间，如发生以下情况之一，双方同意终止合同：10.2.1合同工程无法进行或无法继续进行的，例如：不可抗力因素导致工程无法进行；10.2.2经甲、乙双方协商一致认为终止合同符合双方利益的。第十一条其他约定事项11.1本合同以中文撰写，正文一式两份，甲、乙双方各持一份