注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷86

注册建造师一级（水利水电工程管理与实务）模拟试卷86一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、在天然建筑材料勘察初查阶段，勘察储量一般不少于设计需要量的()倍。A、1．5～2B、2～2．5C、2．5～3D、3～3．5标准答案：C知识点解析：天然建筑材料的勘察级别划分为普查、初查、详查三个阶段。关于料场储量，在初查阶段，勘察储量一般不少于设计需要量的2．5～3倍；详查阶段勘察储量一般不少于设计需要量的1．5～2倍，并应满足施工可开采储量的要求。故本题应选C。2、在渗流作用下，非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出，致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为()。A、流土B、接触冲刷C、管涌D、接触流土标准答案：C知识点解析：在渗流作用下，非黏性土土体内的细小颗粒沿着粗大颗粒间的孔隙通道移动或被渗流带出，致使土层中形成孔道而产生集中涌水的现象称为管涌。故本题应选C。3、下列地基处理措施中，不属于排水法的是()。A、砂垫层B、排水井C、塑料多孔排水板D、将碎石冲击压入土中标准答案：D知识点解析：排水法是采取相应措施如砂垫层、排水井、塑料多孔排水板等，使软基表层或内部形成水平或垂直排水通道，然后在土体自重或外荷压载作用下，加速土体中水分的排除，使土体固结的一种方法。挤实法是将某些填科如砂、碎石或生石灰等用冲击、振动或两者兼而有之的方法压入土中，形成一个个的柱体，将原土层挤实，从而增加地基强度的一种方法。故本题应选D。4、水利水电工程施工中根据开挖方法、开挖难易将土分为()级。A、3B、4C、5D、6标准答案：B知识点解析：水利水电工程施工中根据开挖方法、开挖难易将土分为4级。故本题应选B。5、为检查紫铜片止水焊接后是否渗漏，应采用()进行检验。A、光照法B、柴油渗透法C、注水渗透法D、吹气法标准答案：B知识点解析：水闸施工中，永久缝施工应遵守下列规定：(1)一切预埋件应安装牢固，严禁脱落伤人。(2)采用紫铜片止水时，接缝必须焊接牢固，焊接后应采用柴油渗透法检验是否渗漏，并须遵守焊接的有关安全技术操作规程。采用塑料和橡胶止水片时，应避免油污和长期暴晒，并有保护措施。(3)结构缝采用柔性材料嵌缝处理时，应搭设稳定牢固的安全脚手架，系好安全带逐层作业。故本题应选B。6、土石坝施工中，当黏性土料含水量偏低时，主要应在()加水。A、压实前B、运输过程中C、料场开采过程中D、压实后标准答案：C知识点解析：当含水量偏低时，对于黏性土料应考虑在料场加水。故本题应选C。7、起伏的基础部位或特殊的异形结构宜采用()模板。A、固定式B、拆移式C、移动式D、滑升式标准答案：A知识点解析：模板根据架立和工作特征可分为固定式、拆移式、移动式和滑升式等。固定式模板多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构。如蜗壳或扭曲面，因大小不等，形状各异，难以重复使用。拆移式、移动式和滑动式可重复或连续在形状一致或变化不大的结构上使用，有利于实现标准化和系列化。故本题应选A。8、碾压混凝土VC(干湿度)值太大表示()。A、拌合料湿，不易压实B、拌合料湿，易压实C、拌合料干，不易压实D、拌合料干，易压实标准答案：C知识点解析：碾压混凝土的干湿度一般用VC值来表示。VC值太小表示拌合太湿，振动碾易沉陷，难以正常工作。VC值太大表示拌合料太干，灰浆太少，骨料架空，不易压实。故本题应选C。9、在堤防工程的堤身填筑施工中，碾压行走方向应()。A、平行于堤轴线B、垂直于堤轴线C、平行于堤脚线D、垂直于堤脚线标准答案：A知识点解析：堤身压实作业要求：(1)施工前，先做碾压试验，确定机具、碾压遍数、铺土厚度、含水量、土块限制直径，以保证碾压质量达到设计要求。(2)分段碾压，各段应设立标志，以防漏压、欠压、过压。(3)碾压行走方向，应平行于堤轴线。(4)分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行堤轴线方向不应小于0．5m；垂直堤轴线方向不应小于3m。(5)拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法，碾迹搭压宽度应大于10cm；铲运机兼作压实机械时，宜采用轮迹排压法，轮迹应搭压轮宽的1／3。(6)机械碾压应控制行走速度：平碾≤2km／h，振动碾≤2km／h，铲运机为2挡。(7)碾压时必须严格控制土料含水率。土料含水率应控制在最优含水率±3％范围内。(8)砂砾料压实时，洒水量宜为填筑方量的20％～40％；中细砂压实的洒水量，宜按最优含水量控制；压实施工宜用履带式拖拉机带平碾、振动碾或气胎碾。故本题应选A。10、水利水电工程施工期度汛前，()应提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛的要求。A、建设单位B、设计单位C、监理单位D、施工单位标准答案：B知识点解析：施工度汛是保护跨年度施工的水利水电工程在施工期间安全度过汛期，而不遭受洪水损害的措施。此项工作由建设单位负责计划、组织、安排和统一领导。(1)建设单位应组织成立有施工、设计、监理等单位参加的工程防汛机构，负责工程安全度汛工作。应组织制定度汛方案及超标准洪水的度汛预案。建设单位应做好汛期水情预报工作，准确提供水文气象信息，预测洪峰流量及到来时间和过程，及时通告各单位。(2)设计单位应于汛前提出工程度汛标准、工程形象面貌及度汛要求。(3)施工单位应按设计要求和现场施工情况制订度汛措施，报建设(监理)单位审批后成立防汛抢险队伍，配置足够的防汛抢险物资，随时做好防汛抢险的准备工作。故本题应选B。11、根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)，下列建设阶段中不属于水利工程前期工作的是()。A、规划B、项目建议书C、可行性研究报告D、初步设计标准答案：A知识点解析：根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号)和有关规定，水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备(包括招标设计)、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段。一般情况下，项目建议书(又称预可研)、可行性研究报告、初步设计称为前期工作。规划阶段本身就不是建设程序的一个阶段。故本题应选A。12、水闸首次安全鉴定应在竣工验收后()年内进行。A、1B、3C、5D、6标准答案：C知识点解析：水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定。故本题应选C。13、根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，下列建设工程中，不属于水工程的是()。A、水闸B、堤防C、码头D、泵站标准答案：C知识点解析：根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)，水工程，是指水库、拦河闸坝、引(调、提)水工程、堤防、水电站(含航运水电枢纽工程)等在江河、湖泊上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。桥梁、码头、道路、管道等涉河建设工程不用办理规划同意书。故本题应选C。14、下列处理方法中，不属于水利工程施工合同争议的处理方法是()。A、投诉B、仲裁C、诉讼D、友好协商解决标准答案：A知识点解析：根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，监理人的商定和确定不是强制的，也不是最终的决定。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同争议的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照合同争议的约定对总监理工程师的确定做出修改的，按修改后的结果执行。合同争议的处理方法有：(1)友好协商解决；(2)提请争议评审组评审；(3)仲裁；(4)诉讼。故本题应选A。15、根据水利部《关于印发工程建设安全生产监督导则的通知》(水安监[2011]475号)，下列内容中，不属于对勘察(测)设计单位安全生产监督检查内容的是()。A、工程建设强制性标准执行情况B、对工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见或建议C、安全生产责任制建立及落实情况D、对新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议标准答案：C知识点解析：根据水利部《关于印发水利工程建设安全生产监督检查导则的通知》(水安监[2011]475号)，对勘察(测)设计单位安全生产监督检查内容主要包括：(1)工程建设强制性标准执行情况；(2)对工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见或建议；(3)新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议；(4)勘察(测)设计单位资质、人员资格管理和设计文件管理等。故本题应选C。16、下列管理过程的审计，不属于水利工程基本建设项目审计的是()。A、开工审计B、建设期间审计C、后评价审计D、竣工决算审计标准答案：C知识点解析：根据《水利基本建设项目竣工决算审计规程》SL557—2012，水利工程基本建设项目审计按建设管理过程分为开工审计、建设期间审计和竣工决算审计。其中开工审计、建设期间审计，水利审计部门可根据项目性质、规模和建设管理的需要进行；竣工决算审计在项目正式竣工验收之前必须进行。竣工决算审计是指水利基本建设项目竣工验收前，水利审计部门对其竣工决算的真实性、合法性和效益性进行的审计监督和评价。故本题应选C。17、根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426号)，负责水电工程验收监督管理工作的是()。A、水利部B、电监会C、国家能源局D、电力企业建设联合会标准答案：C知识点解析：根据《水电工程验收管理办法》(国能新能[2015]426号)，国家能源局负责水电工程验收的监督管理工作。省级人民政府能源主管部门负责本行政区域内水电工程验收的管理、指导、协调和监督。跨省(自治区、直辖市)水电工程验收工作由项目所涉及省(自治区、直辖市)的省级人民政府能源主管部门共同负责。各级能源主管部门按规定权限负责和参与本行政区域内水电工程验收的管理、指导、协调和监督。故本题应选C。18、根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，大中型水利水电工程建设征收耕地的，土地补偿费和安置补助费之和为该耕地被征收前三年平均年产值的()倍。A、8B、10C、16D、20标准答案：C知识点解析：根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》第二十二条规定：大中型水利水电工程建设征收耕地的，土地补偿费和安置补助费之和为该耕地被征收前三年平均年产值的16倍。土地补偿费和安置补助费不能使需要安置的移民保持原有生活水平、需要提高标准的，由项目法人或者项目主管部门报项目审批或者核准部门批准。故本题应选C。19、根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378--2007，单向开挖隧洞时，安全地点距爆破工作面的距离应不少于()。A、100mB、150mC、200mD、250m标准答案：C知识点解析：根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378—2007，进行爆破时，人员应撤至飞石、有害气体和冲击波的影响范围之外，且无落石威胁的安全地点。单向开挖隧洞，安全地点至爆破工作面的距离，应不少于200m。故本题应选C。20、二级堤防的穿堤涵洞工程，其注册建造师执业工程规模标准为()。A、大(1)型B、大(2)型C、中型D、小型标准答案：C知识点解析：根据《注册建造师执业工程规模标准》，二级堤防的穿堤涵洞工程，其注册建造师执业工程规模标准为中型。故本题应选C。二、多项选择题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)21、水利水电工程施工测量中，开挖工程测量的内容包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：开挖工程测量的内容包括：开挖区原始地形图和原始断面图测量；开挖轮廓点放样；开挖竣工地形、断面测量和工程量测算。故本题应选ABCD。22、渗透变形一般可分为()等类型。标准答案：A,B,C,E知识点解析：渗透变形又称为渗透破坏，是指在渗透水流的作用下，土体遭受变形或破坏的现象。一般可分为管涌、流土、接触冲刷、接触流失四种基本形式。故本题应选ABCE。23、水利工程建筑物基坑初期排水流量大小主要考虑的因素有()等。标准答案：A,C,D,E知识点解析：基坑初期排水流量大小一般主要考虑基坑地质情况、工程等级、工期长短及施工条件等因素。故本题应选ACDE。24、下列关于钢筋代换的说法正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：在施工中应加强钢筋材料供应的计划性和实时性，尽量避免施工过程中的钢筋代换。特殊情况下以另一种钢号或直径的钢筋代替设计文件中规定的钢筋时，应遵守以下规定：(1)应按钢筋承载力设计值相等的原则进行，钢筋代换后应满足规定的钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径等构造要求。(2)以高一级钢筋代换低一级钢筋时．宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋截面积。(3)用同钢号某直径钢筋代替另一种直径的钢筋时，其直径变化范围不宜超过4mm，变更后钢筋总截面面积与设计文件规定的截面面积之比不得小于98％或大于103％。(4)设计主筋采取同钢号的钢筋代换时，应保持间距不变，可以用直径比设计钢筋直径大一级和小一级的两种型号钢筋间隔配置代换。故本题应选ABDE。25、碾压混凝土的压实密度可采用()进行检测。标准答案：A,B,C,D知识点解析：碾压混凝土的压实密度可采用核子水分密度仪、谐波密实度计和加速度计等方法检测，目前较多采用挖坑灌砂法和核子水分密度仪法进行检测。故本题应选ABCD。26、根据《水利工程建设项目勘察(测)设计招标投标管理办法》(水总[2004]511号)，水利工程建设项目勘察(测)设计，经批准后可不招标的情形包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：根据《水利工程建设项目勘察(测)设计招标投标管理办法》(水总[2004]511号)，招标分为公开招标和邀请招标。有下列情况之一的水利工程建设项目勘察(测)设计，经批准后可不招标：1)工程项目涉及国家安全、国家秘密的；2)抢险救灾的；3)主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的；4)技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于三家的。故本题应选ABCD。27、项目法人应自工程开工之日起60个工作日内，制定法人验收工作计划，报()备案。标准答案：C,D知识点解析：项目法人应在工程开工之日起60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。当工程建设计划进行调整时，法人验收工作计划也应相应地进行调整并重新备案。故本题应选CD。28、下列关于水利工程项目开标会的说法，正确的是()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，投标人应在投标截止时间前，将密封好的投标文件向招标人递交。投标文件密封不符合招标文件要求的或逾期送达的，将不被接受。投标人应当向招标人索要投标文件接受凭据，凭据的内容包括递(接)受人、接受时间、接受地点、投标文件密封标识情况、投标文件密封包数量。投标人的法定代表人或委托代理人应参加开标会，且应持有本人身份证件及法定代表人或委托代理人证明文件。开标一般按以下程序进行：(1)招标人在招标文件确定的时间停止接收投标文件，开始开标；招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件均应当开封，不符合招标文件要求的除外。(2)宣布开标人员名单。(3)确认投标人法定代表人或委托代理人是否在场。(4)宣布投标文件开启顺序。(5)依开标顺序，先检查投标文件密封是否完好，再启封投标文件。(6)宣布投标要素，并作记录，同时由投标人法定代表人或委托代理人签字确认。(7)对上述工作进行记录，存档备查。投标人对开标过程有异议的，应在开标现场提出。未提出开标异议的，不得再对开标程序提出投诉。故本题应选ABCE。29、《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》中，水利生产经营单位是指()。标准答案：A,D,E知识点解析：《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》包括三个附件，《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准(试行)》；《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准(试行)》；《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准(试行)》。《评审标准》适用于水利部部属水利生产经营单位，以及申请一级的非部属水利生产经营单位安全生产标准化评审。水利生产经营单位是指水利工程项目法人、从事水利水电工程施工的企业和水利工程管理单位。故本题应选ADE。30、根据《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第88号)，防洪区包括()。标准答案：C,D,E知识点解析：根据《防洪法》，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。其中洪泛区是指尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区；蓄滞洪区是指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等；防洪保护区是指在防洪标准内受防洪工程设施保护的地区。《防洪法》规定，洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的范围，在防洪规划或者防御洪水方案中划定，并报请省级以上人民政府按照国务院规定的权限批准后予以公告。故本题应选CDE。三、案例分析题(本题共21题，每题1.0分，共21分。)背景资料某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容，主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同约定的节点工期要求：合同工期200天，2012年10月1日开工。项目部技术人员根据资源配置的基本条件，编写了该工程各工作的逻辑关系及持续时间表(见下表所示)，并据此绘制初始网络进度计划(如下图所示)，经监理单位审核后修正并补充完整。工程如期开工，施工中发生如下事件：事件1：依据已批准的进度计划，结合现场实际，项目部制定了主坝项目的横道图进度计划如下：事件2：由于移民搬迁问题，C工作时断时续，2013年1月15日全部完成，由此增加费用3万元。事件3：因修理损坏的灌浆设备，导致A1工作延误了3天，造成机械闲置、人员窝工费用为1．5万元／天。事件4：A4工作从2013年2月16日开始，因部分坝顶道路压实度没达到质量要求，需返工处理，A4工作的实际持续时间为32天，工程费用增加2万元。问题31、根据表，在初始网络进度计划图的基础上，绘制完整正确的网络进度计划。标准答案：完整正确的网络进度计划如下：①→⑤为C工作、持续时间60天；③→⑥、④→⑦增加虚箭线(虚工作)；⑦→⑧B3工作的持续时间应为35天。知识点解析：本题考核逻辑关系表与网络进度计划之间的对应关系，掌握绘制网络进度计划的方法、节点箭线连接。根据逻辑关系表，逐个检查每项工作的紧前、紧后工作和持续时间：(1)C工作无紧前工作、紧后工作为A4；(2)B2、B3工作的紧前工作除图l所示的B1、B2工作外，还分别有A2、A3工作。32、指出主坝项目在网络进度计划中的总工期，最迟完成日期。标准答案：主坝项目的计划工期为170天，最迟完成日期2013年3月20日。知识点解析：本题考核网络时间参数之间的关系，掌握网络计划时间参数计算方法，根据网络图的复杂程度，可选择工作时间、节点时间和最长线路法计算。本题采用节点法计算：主坝项目包括A1、A2、A3、A4，该项目计划工期为最迟完成时间170天，网络计划从2012年10月1日开始，最迟完成日期为2013年3月20日。33、根据事件1，指出横道图进度计划与监理单位批准的网络图进度计划的不同之处；判断主坝项目的横道图进度计划能否满足网络图计划要求，并说明理由。若能满足要求，则按横道图进度计划施工，若不能满足要求，则按网络图进度计划施工。标准答案：(1)横道图进度计划(简称：横道图)与网络进度计划(简称：网络图)不同之处：①A2工作持续时间网络图为50天，横道图为45天。②A3工作开始日期网络图为2013年1月1日，与其他工作无搭接，横道图为2012年12月21日，与A2工作搭接5天。③A4工作在网络图中持续时间20天，总时差为l5天，可以在2013年2月16日至2013年3月20日期间安排，横道图从2013年2月11日开始，持续时间30天。(2)主坝项目横道图进度计划能满足网络进度计划要求。理由：主坝项目横道图从2012年10月1日开始，可于2013年3月10日完成，没超过主坝项目的最迟完成日期为2013年3月20日，且A3和A4工作共有10天的总时差。知识点解析：本题考核网络图与横道图的比较，掌握两种计划表示方法的特点。从同一工作的开始时间、持续时间、连续性、搭接关系、机动性、对后续工作的影响等方面进行分析。34、指出事件2、事件3、事件4的责任方，并分别分析对工期的影响。标准答案：事件2的责任方为发包人，C工作计划最迟完成日期为2013年1月30日，实际完成日期为2013年1月15日，不影响工期。事件3的责任方为承包人，A1工作按横道图延误了3天，A2、A3、A4、B1工作的开始时间将推迟，但3天的延误时间并没有超过总时差，不影响工期。事件4的责任方为承包人，A4工作从2013年2月16日开始，32天后为2013年3月17日完成，未超过3月20日的最迟完成时间，不影响工期。知识点解析：本题考核关于进度延误研判，掌握对进度延误责任认定，对总工期影响程度的分析。根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中有关发包人和承包人的责任和义务，确定造成进度延误的责任方。判别是否影响工期的方法：是否为关键工作?若是则影响工期；若不是，则判断延误时间是否超过总时差，若超过则影响工期；其余情况均不影响工期。事件2中因为移民安置为发包人职责，因移民问题影响施工，责任为发包人。事件3中修理损坏的设备、事件4中的质量问题返工均为承包人原因造成，故为承包人责任。35、综合上述事件，计算实际总工期；承包人有权提出增加多少费用和延长多少工期的要求?简要说明理由。标准答案：实际总工期为200天，承包人有权提出增加3万元的费用要求，无权提出延长工期的要求。理由：事件2为发包人责任，承包人有权提出增加费用要求，而事件3、事件4为承包人责任，增加的费用和延长的工期由承包人自行承担。知识点解析：本题考核对工期延误、合同履约的综合分析能力，熟悉《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)有进度条款。依据原逻辑关系和计划，按实际进度时间数据重新计算工期。根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。’①既影响工期，又增加费用，可延长工期和增加费用；②不影响工期且增加费用，不可延长工期，但可增加费用；③影响工期且不增加费用，可延长工期，但不可增加费用。C工作和主坝项目均不影响工期，副坝项目均可按网络计划实施，故实际工期为200天。上述事件中只有事件2延误的责任为发包人，承包人有权提出增加3万元费用的要求，不影响工期，故不能提出延长工期的要求。背景资料某枢纽工程为大(1)型水利工程，工程设备签约合同价约3000万元，枢纽工程土建及设备安装标招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)编制。招标文件规定的工期是12个月，发包人向承包人一次性支付签约合同总价的10％作为工程预付款，施工期最后7个月等额扣回，在施工期内，按每月工程进度款5％的比例扣留工程质量保证金，直到扣留总额达到签约合同价的5％为止。保修期满后退还，保修期1年。在招标及合同管理中发生如下事件：事件1：招标文件关于投标人资格要求的部分内容如下：(1)投标人须具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质，年检合格，并在有效期内；(2)投标人项目经理须由持有一级建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书的人员担任，并具有类似项目业绩；(3)投标人注册资本金应不低于投标报价的10％；(4)水利建设市场主体信用等别为诚信。事件2：经过评标，B单位中标。发包人与B单位签订了施工承包合同，合同条款中关于双方的义务有如下内容：合同约定，发包人的义务和责任有：①提供施工用地；②执行监理单位指示；③保证工程施工人员安全；④避免施工对公众利益的损害；⑤提供测量基准。承包人的义务和责任有：①垫资100万元；②为监理人提供工作和生活条件；③组织工程验收；④提交施工组织设计；⑤为其他人提供施工方便。事件3：B单位合同工程量及单价如下表：B单位倒数第二个月完成土方工程10万m3，砌石工程1万m3，混凝土工程1000m3，钢筋制作与安装工程90t。问题36、指出并改正事件1对投标人资格要求的不妥之处。水利建设市场主体信用级别是如何分类的?标准答案：(1)事件1对投标人资格要求的不妥之处包括：投标人资质“年检合格"要求不妥，应取消“年检合格”要求；(2)要求项目经理持有一级建造师执业资格不妥，应改为持有水利水电专业一级注册建造师资格证书；(3)注册资本金要求不低于10％不妥，应改为20％。信用等级分为诚信(AAA级，AA级、A级)、守信(BBB级)、失信(CCC级)三等五级。知识点解析：根据住房和城乡建设部《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)，水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级，一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。投标人应具备与拟承担招标项目施工相适应的资质、财务状况、信誉等资格条件。资质条件包括资质证书有效性和资质符合性两个方面的内容。资质证书有效性要求资质证书在投标时必须在有效期内，没有被吊销资质证书等情况；资质符合性要求必须具有相应专业和级别的资质。信用等级分为诚信(AAA级，AA级、A级)、守信(BBB级)、失信(CCC级)三等五级。AAA级表示为信用很好，AA级表示为信用好，A级表示为信用较好，BBB级表示为信用一般，CCC级表示为信用差。项目经理应当由本单位的水利水电工程专业注册建造师担任。拟担任项目经理的注册建造师应符合《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市[2008]48号)的有关规定，有一定数量类似工程业绩，具备有效的安全生产考核合格证书。37、根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出事件2中有关发包人和承包人的义务和责任中的不妥之处。标准答案：事件2中发包人的义务和责任中不妥之处有：②执行监理单位指示；③保证工程施工人员安全；④避免施工对公众利益的损害。承包人的义务和责任中不妥之处有：①垫资100万元；②为监理人提供工作和生活条件；③组织工程验收。知识点解析：根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，除合同另有约定外，发包人和承包人基本义务如下：(1)发包人基本义务1)遵守法律；2)发出开工通知；3)提供施工场地；4)协助承包人办理证件和批件；5)组织设计交底；6)支付合同价款；7)组织法人验收；8)专用合同条款约定的其他义务和责任。(2)承包人基本义务1)遵守法律；2)依法纳税；3)对施工作业和施工方法的完备性负责；4)保证工程施工和人员的安全；5)负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；6)避免施工对公众与他人的利益造成损害；7)为他人提供方便；8)工程的维护和照管；9)专用合同条款约定的其他义务和责任。38、依据背景资料，本项目签约合同金额为多少?发包人应支付的工程预付款为多少?应扣留的工程质量保证总额为多少?标准答案：本项目签约合同金额为100×10+2×400+0．18×5000+2X200+3000×15％+1×300=3850万元；发包人应支付的工程预付款为385(3850×10％=385)万元；应扣留的工程质量保证金总额为192．5万元。知识点解析：预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。一般工程预付款为签约合同价的10％，分两次支付，招标项目包含大宗设备采购的可适当提高但不宜超过20％。从第一个付款周期在付给承包人的工程进度付款中(不包括预付款支付和扣回)扣留5％～8％，直至达到规定的质量保证金总额。一般情况下，质量保证金总额为签约合同价的2．5％～5％。合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在工程质量保修期满时，发包人将在30个工作日内核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。在工程质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。39、依据背景资料，若工程质量保证金最后一个月恰好达到扣留总额，计算施工单位倒数第二个月的工程进度款、工程质量保证金扣留、工程预付款扣回、应收款。标准答案：施工单位倒数第二个月的工程进度款为=10×10+1×200+0．1×400+90×5000=385万元；工程质量保证金扣留19．25万元；工程预付款扣回385÷7=55万元；施工单位应收款为310．75(385一19．25—55)万元。知识点解析：监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，经发包人审查同意后，出具经发包人签认的进度付款证书。进度付款申请单内容：(1)截至本次付款周期末已实施工程的价款；(2)变更金额；(3)索赔金额；(4)应支付的预付款和扣减的返还预付款；(5)应扣减的质量保证金；(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。背景资料某平原河道水闸工程，共10孔，每孔净宽10m，水闸顺水流方向长20m。闸底板厚度2．0m，混凝土强度等级为C25。闸墩厚1．2m，混凝土强度等级C25。闸室底板建基面高程为17．0m。地面以下土层依次为：①层，粉质黏土，层顶平均高程20．0m，层底平均高程15．0m，土的湿密度为1．90g／cm3。②层，粉细砂，层底平均高程10．m。本层为含水层，地下水具有承压性，承压水位18．0m。其下为粉质黏土层。工程于2012年8月底开工，施工过程中发生如下事件：事件1：由于工程进度要求紧，施工单位进场后在混凝土工程准备就绪后，即开挖基坑，准备基坑开挖完成后，即浇筑混凝土。事件2：2012年9月2日施工单位进场一批水泥，经过检验合格。由于设计变更，2012年12月16日方具备混凝土的浇筑条件，施工单位准备用此批水泥浇筑混凝土。事件3：施工过程中，施工单位按照规范要求留置了混凝土抗压强度试件，其中C30混凝土试件10组、C25混凝土试件50组、C20混凝土试件4组和C15混凝土1组，施工单位采用同一公式评定混凝土强度。事件4：工程完工后，项目法人、监理单位、设计单位，作为验收组成员参加了工程竣工验收，提供了验收所需的资料。问题40、指出事件1中，施工单位的做法有何不妥之处，并说明原因。标准答案：事件1直接开挖基坑不妥，应降水后，使承压水位降低到一定高程后方可以开挖基坑。知识点解析：这是一道水利工程施工技术题，本题主要考察考生对基坑开挖条件的掌握和对地质条件的分析判断。就施工来讲，基坑降水有两个作用，一个是降低地下水位，为施工创造条件；另一个是对于多层地基，确保地基安全，不出现突涌破坏。本题地基为多层地基，不透水层下有强透水层，并且强透水层具有承压水性质且水位较高，因此为了保护基坑的安全，必须首先降水，在承压水位降低到可以保证地基安全后，方可以开挖基坑。关于降水深度的计算，可以参见有关规范，这里不再赘述。41、指出事件2中，施工单位的不妥之处和正确的做法。标准答案：事件2的不妥之处是：水泥进场已经超过3个月，依据有关规范规定，需复检合格后方可以使用。知识点解析：这是一道有关建筑材料检验的题，主要考核考生对建筑材料的检验和储存方面的知识。水泥等具有活性的建筑材料，长期放置在空气中，其性能会发生变化，故规范中规定水泥进场超过3个月需要再次复检，合格后方可使用。本题2012年9月2日进场，2012年12月16日准备使用，已经超过3个月，按规范规定应复检，合格后才能使用。42、依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176～2007，指出事件3中，施工单位的不妥之处和正确做法。标准答案：采用同一公式评定混凝土试块强度不妥。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007有4种评定方法。知识点解析：这是一道关于混凝土强度检验评定的题目。目前对混凝土强度等级的定义，尽管无论是建筑、水利还是其他行业都基本相同，但是对混凝土试块抗压强度的评定方法，水利、工业与民用建筑和公路等行业又不同。《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SLl76—2007有4种评定方法，分别为：(1)同一强度等级混凝土试块28天龄期抗压强度组数n≥30时，应符合下表要求。(2)同一强度等级混凝土试块28天龄期抗压强度组数30＞n≥5，混凝土试块强度应同时满足下列要求：Rn一0．7Sn＞R标Rn一1．60Sn≥0．83R标(当R标≥20)或≥0．80R标(当R标＜20)式中Rn——n组试件强度平均值，MPa；Sn——n组试件强度标准差；R标——设计28天龄期抗压强度值，MPa。(3)同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度组数5＞n≥2时，混凝土试块强度应同时满足下列要求：Rn≥1．15R标Rmin≥0．95R标(4)同一标号(或强度等级)混凝土试块28天龄期抗压强度只有一组时，混凝土试块强度应满足下列要求：R≥1．15R标43、指出事件4中的不妥之处，并说明理由。标准答案：项目法人、监理单位、设计单位作为竣工验收组成员参加验收会不妥．应作为被验单位参加竣工验收会。知识点解析：这是一道工程验收组织管理的题目，主要考核考生对各个参加单位在各种验收中的作用。根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008，竣工验收委员会可设主任委员1名，副主任委员以及委员若干名，主任委员应由验收主持单位代表担任。竣工验收委员会应由竣工验收主持单位、有关地方人民政府和部门、有关水行政主管部门和流域管理机构、质量和安全监督机构、运行管理单位的代表以及有关专家组成。工程投资方代表可参加竣工验收委员会。工程项目的参建单位：项目法人、勘测、设计、监理、施工和主要设备制造(供应)商等单位应派代表参加竣工验收，负责解答验收委员会提出的问题，并应作为被验收单位代表在验收鉴定书上签字。背景资料某新建排涝泵站工程，设计排涝流量120．0m3／s，共安装7台机组(其中含备机1台)，总装机功率11900kW。泵站采用肘型进水流道，平直管出水流道，下部为块基型墩墙式结构，上部为排架式结构。施工过程中有如下事件：事件1：项目法人为加强工程施工质量与安全管理，组织成立了质量与安全应急处置指挥部，施工单位项目经理任指挥，项目监理部、设计代表处的安全分管人员任副指挥；同时制定了应急救援预案。事件2：基坑开挖前，施工单位项目部编制了施工组织设计，其部分内容如下：(1)施工用电由系统电网接入，现场安装变压器一台；(2)泵室基坑采用1：2坡比明挖施工，基坑深度7．5m；(3)泵室底板、墩墙施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道；(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输。事件3：为防止泵站底板、流道及墩墙开裂，施工单位组织制定了“减少混凝土发热量、降低混凝土人仓温度、加速混凝土散热”等温控措施。问题44、根据《泵站设计规范》GB50265—2010，说明本泵站工程等别、工程规模及主要建筑物级别。标准答案：工程等别为Ⅱ等；工程规模为大(2)型；主要建筑物级别为2级。知识点解析：此题主要考察考生对水利水电工程等级划分的掌握情况。根据《泵站设计规范》GB50265—2010的规定，排涝泵站设计流量50～200．0m3／s，或装机功率1万～3万kW，其工程等别为Ⅱ等，工程规模为大(2)型。本站设计流量为120．0m3／s，总装机功率11900kW，故本工程等别为Ⅱ等；工程规模为大(2)型；主要建筑物级别为2级。45、根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》，指出事件1中质量与安全应急处置指挥部组成上的不妥之处，并改正；项目法人制定的应急救援预案应包括哪些内容?标准答案：不妥之处：质量与安全应急处置指挥由施工单位项目经理任指挥，项目监理部、设计代表处的安全分管人员任副指挥。正确做法：质量与安全应急处置指挥应由项目法人主要负责人任指挥；工程各参建单位主要负责人任副指挥；工程各参建单位有关人员为成员。项目法人制定的应急救援预案包括紧急救援的组织机构、人员配备、物资准备、人员财产救援措施、事故分析与报告等方面的方案。知识点解析：这是一道施工安全生产管理方面的题，考核考生对《水利工程建设安全生产管理规定》和《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》的掌握情况。(1)《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于部门预案，是关于事故灾难的应急预案，主要内容包括15个方面，其中一条规定：在本级水行政主管部门的指导下，水利工程建设项目法人应当组织制定本工程项目建设质量与安全事故应急预案，建立工程项目建设质量与安全事故应急处置指挥部。工程项目建设质量与安全事故应急处置指挥部的组成如下：指挥：项目法人主要负责人；副指挥：工程各参建单位主要负责人；成员：工程各参建单位有关人员。(2)根据《水利工程建设安全生产管理规定》，项目法人应当组织制定本建设项目的生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练。应急救援预案应当包括紧急救援的组织机构、人员配备、物资准备、人员财产救援措施、事故分析与报告等方面的方案。46、在事件2明确的工程部位中，哪些部位或设备应设置安全警示标志?标准答案：事件2明确工程部位中应设置安全警示标志的有：临时用电设施(变压器)、施工起重机械(塔式起重机)、脚手架、施工通道口、基坑边沿等。知识点解析：此题是水利工程施工现场安全管理方面知识的应用，考核考生对具体工程条件下安全警示标志设置的理解和把握。根据《建设工程安全生产管理条例》，工程施工的临时用电设施、施工起重机械、脚手架、施工通道口、基坑边沿、炸药库、油库等部位应设置安全警示标志。本案例事件2中：(1)施工用电由系统电网接入，现场安装变压器一台；(2)泵室基坑采用1：2坡比明挖施工，基坑深度7．5m；(3)泵室底板、墩墙施工采用钢管脚手架支撑，中间设施工通道；(4)混凝土浇筑采用塔式起重机进行垂直运输。因此，结合本工程具体条件，事件2明确的工程部位中应设置安全警示标志的有：临时用电设施(变压器)、施工起重机械(塔式起重机)、脚手架、施工通道口、基坑边沿等。47、事件3中，施工单位可采用哪些方法加速混凝土散热?标准答案：加速混凝土散热方法有：(1)采用自然散热冷却降温；(2)在混凝土内预埋水管通水冷却。知识点解析：此题考察混凝土温控防裂在水利工程中的应用，考核考生对减少混凝土发热量方法的掌握情况。由于混凝土的抗压强度远高于抗拉强度，在温度压应力作用下不致破坏的混凝土，当受到温度拉应力作用时，常因抗拉强度不足而产生裂缝。大体积混凝土温度裂缝有表面裂缝、贯穿裂缝和深层裂缝。大体积混凝土紧靠基础产生的贯穿裂缝，无论对建筑物的整体受力还是防渗效果的影响比之浅层表面裂缝的危害都大得多。表面裂缝也可能成为深层裂缝的诱发因素，对建筑物的抗风化能力和耐久性有一定影响。因此，对大体积混凝土应做好温度控制。大体积混凝土温控措施主要有减少混凝土的发热量、降低混凝土的入仓温度、加速混凝土散热等。其中结合本案例施工条件，加速混凝土散热方法有：(1)采用自然散热冷却降温。主要方法有：①采用薄层浇筑以增加散热面，并适当延长间歇时间；②在高温季节，已采用预冷措施时，则可采用厚块浇筑，防止因气温过高而热量倒流，以保持预冷效果。(2)在混凝土内预埋水管通水冷却。主要是在混凝土内预埋蛇形冷却水管，通循环冷水进行降温冷却。背景资料某一水闸工程，主要建筑物为1级建筑物，次要建筑物为3级建筑物，临时建筑物为4级建筑物。闸室共10孔，为钢筋混凝土框架式结构，采用水泥土搅拌桩进行地基处理。上、下游翼墙均采用钢筋混凝土扶壁式结构。闸室下游设钢筋混凝土挖深式消力池，消力池后布置混凝土护底和海漫，后接抛石防冲槽。闸上设交通桥、启闭机房和桥头堡，闸门为平面钢闸门，配卷扬式启闭机，工程平面布置如下图所示。该闸上游翼墙及铺盖施工时，为加快施工进度，承包人安排两个班组，按照上游翼墙Ⅱ→10→9→8→7→6和上游翼墙I→1→2→3→4→5的顺序同步施工。问题48、依据《水利水电工程施工质量评定规程》SL176—2007，对该水闸工程进行项目划分。标准答案：该水闸工程的项目划分为：上游连接段、地基处理、闸室段、下游连接段、交通桥、闸门及启闭机、工作桥及启闭机房。知识点解析：这是一道水闸施工应用的题目，考察考生对水闸工程项目划分的掌握。按《水利水电工程施工质量检验与评定标准》SL176—2007中对项目划分的要求，本题水闸项目划分宜按水闸工程进行项目划分，即：上游连接段、地基处理、闸室段、下游连接段、交通桥、闸门及启闭机、工作桥及启闭机房。49、如何对该水闸工程施工现场进行总布置分区，其规划布置原则有哪些?标准答案：施工现场进行布置分区为：①主体工程施工区。②施工工厂设施区。③当地建材开采和加工区。