建设工程施工劳务分包合同条款

建设工程施工劳务分包合同通用条款第一条合同主体1.1发包人发包人（以下简称甲方）：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】1.2承包人承包人（以下简称乙方）：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】第二条合同范围与工程内容2.1合同范围本合同范围包括但不限于：施工图设计、施工组织、现场管理、人员培训、材料采购、设备租赁、质量控制、进度控制、安全生产等。2.2工程内容本合同涉及的工程内容为：【具体工程内容】。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价款为人民币【合同总价款】（大写：【合同总价款】元整）。3.2支付方式甲方应按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。支付方式为：【支付方式】，如银行转账、现金等。支付时间为：【支付时间】。第四条合同履行4.1乙方义务按照甲方的要求，完成合同范围内的工程。保证工程质量，符合国家相关标准和规范。保证工程进度，按照约定的工期完成工程。负责施工现场的安全防护和环境保护。提供与工程相关的资料、文件和报告。4.2甲方义务提供工程图纸、设计文件和技术要求。提供施工场地，确保施工顺利进行。按照约定支付合同价款。负责协调施工现场的相关部门，确保工程顺利进行。负责工程验收和交付。第五条合同变更与解除5.1合同变更合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同解除在合同履行过程中，如需解除合同，需双方协商一致。解除合同后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程。解除合同后，甲方应支付乙方相应的赔偿。第六条违约责任6.1乙方违约乙方未按照约定完成工程，应支付违约金【违约金金额】。乙方未按照约定质量标准完成工程，应承担修复费用。乙方未按照约定工期完成工程，应支付逾期竣工违约金【违约金金额】。6.2甲方违约甲方未按照约定支付合同价款，应支付违约金【违约金金额】。甲方未按照约定提供施工场地，应承担相应责任。甲方未按照约定协调施工现场的相关部门，导致工程受到影响，应承担相应责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条合同的生效、修改与终止8.1合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同修改合同的修改和补充，必须以书面形式作出，经双方代表签字后，与合同具有同等法律效力。8.3合同终止本合同在工程验收合格，乙方完成合同范围内的工程后终止。第九条其他约定9.1保密条款双方应对合同内容、谈判过程中的相关信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.2法律法规本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.3合同附件本合同附件【附件名称】作为合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。第十条合同份数本合同一式【份数】份，甲、乙双方各执【份数】份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______________日期：【签订日期】乙方（盖章）：______________日期：【签订日期】（以下无正文）###4.1.1乙方应按照甲方的要求，组织具备相应资质的专业人员，完成合同范围内的工程施工任务。4.1.2乙方应按照甲方的要求，对施工现场进行管理和控制，确保工程质量和进度。4.1.3乙方应按照甲方的要求，提供与工程施工相关的资料、文件和报告。4.2.1甲方应提供工程图纸、设计文件和技术要求，确保乙方的施工依据正确、完整。4.2.2甲方应提供施工场地，确保乙方施工顺利进行。4.2.3甲方应按照约定支付合同价款，确保乙方的合法权益。第五条合同期限本合同自【起始日期】至【终止日期】有效。第六条违约责任6.1乙方违约乙方未按照约定完成工程，应承担相应的违约责任。乙方未按照约定质量标准完成工程，应承担相应的违约责任。乙方未按照约定进度完成工程，应承担相应的违约责任。6.2甲方违约甲方未按照约定支付合同价款，应承担相应的违约责任。甲方未按照约定提供施工场地，应承担相应的违约责任。甲方未按照约定提供工程图纸、设计文件和技术要求，应承担相应的违约责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：【甲方盖章】乙方（盖章）：【乙方盖章】签订日期：【签订日期】以上为“建设工程施工劳务分包合同通用条款”的详细复杂合同文档示例，仅供参考。如有需要，请根据实际情况进行修改和补充。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一条合同主体及第三方1.1甲方（以下简称“业主”）甲方全称：【甲方全称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】联系电话：【甲方联系电话】1.2乙方（以下简称“承包商”）乙方全称：【乙方全称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】联系电话：【乙方联系电话】1.3第三方（以下简称“监管方”）第三方全称：【第三方全称】地址：【第三方地址】联系人：【第三方联系人】联系电话：【第三方联系电话】1.4定义在本合同中，“甲方”指的是业主，“乙方”指的是承包商，“第三方”指的是监管方。第二条合同范围与工程内容2.1合同范围乙方应按照甲方的要求，完成合同范围内的工程设计、施工、验收等任务。2.2工程内容本合同涉及的工程内容为：【具体工程内容】。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同总价款为人民币【合同总价款】（大写：【合同总价款】元整）。3.2支付方式甲方应按照乙方完成的工程进度，分期支付合同价款。支付方式为：【支付方式】，如银行转账、现金等。支付时间为：【支付时间】。第四条甲方的权利与利益4.1甲方权利甲方有权按照合同约定，对乙方的工作进行监督和检查。甲方有权要求乙方按照合同约定，完成工程并提供相应的服务。甲方有权在合同约定的范围内，对工程进行修改和调整。4.2甲方利益甲方有权要求乙方按照合同约定的质量标准完成工程，确保工程质量。甲方有权要求乙方按照合同约定的进度完成工程，确保工程按时完成。甲方有权要求乙方按照合同约定的成本控制工程，确保工程成本不超支。第五条乙方的义务与限制5.1乙方义务乙方应按照甲方的要求，完成合同范围内的工程。乙方应保证工程质量，符合国家相关标准和规范。乙方应保证工程进度，按照约定的工期完成工程。乙方应负责施工现场的安全防护和环境保护。乙方应提供与工程相关的资料、文件和报告。5.2乙方限制乙方不得擅自将合同范围内的工程转包或分包给第三方。乙方不得违反国家法律法规和甲方要求，进行不正当的商业行为。乙方不得泄露甲方的商业秘密和技术秘密。第六条违约责任6.1乙方违约乙方未按照约定完成工程，应支付违约金【违约金金额】。乙方未按照约定质量标准完成工程，应承担修复费用。乙方未按照约定工期完成工程，应支付逾期竣工违约金【违约金金额】。6.2甲方违约甲方未按照约定支付合同价款，应支付违约金【违约金金额】。甲方未按照约定提供施工场地，应承担相应责任。甲方未按照约定协调施工现场的相关部门，导致工程受到影响，应承担相应责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2