2023年贵州省黔东南南苗族侗族自治州岑巩县一级造价工程师《造价管理》全真模拟试题含解析

2023年贵州省黔东南南苗族侗族自治州岑巩县一级造价工程师《造价管理》全真模拟试题第1题：单选题(本题1分)（）是解决项目融资的资金结构问题的核心。A.项目债务资金的筹集B.债务期限配比C.债务偿还顺序D.境内外借款占比第2题：单选题(本题1分)项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金第3题：单选题(本题1分)某企业2009年发生了两笔互换房产业务，并办理了相关手续，第一笔业务是换出的房产价值为900万元，换进的房产价值为400万元，第二笔业务是换出的房产价值为500万元，换进的房产价值为800万元，已知当地政府规定的契税税率为３％，该公司应缴纳的房产契税为（）万元。A.9B.15C.18D.24第4题：单选题(本题1分)为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价第5题：单选题(本题1分)建设工程采用平行承包模式的特点是（）。A.有利于缩短建设工期B.不利于控制工程质量C.业主组织管理简单D.工程造价控制难度小第6题：单选题(本题1分)在几种项目融资方式中，不需要政府参与或支持的是（）A.BOTB.TOTC.ABSD.PFI第7题：单选题(本题1分)在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是指（）。A.BOT方式和ABS方式B.ABS方式和PFI方式C.BOT方式和TOT方式D.ABS方式和TOT方式第8题：单选题(本题1分)项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低第9题：单选题(本题1分)价值工程应用中，对产品进行分析的核心是（）。A.产品的结构分析B.产品的材料分析C.产品的性能分析D.产品的功能分析第10题：单选题(本题1分)某企业从设备租赁公司租一台价格为76万元的设备，总租期和寿命期均为5年，年折现率为8%，按年金法计算，每年末应支付租金（）万元。A.17.62B.19.03C.22.95D.24.71第11题：单选题(本题1分)企业所得税应实行25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利企业，减按（）的税率征收企业所得税。A.5%B.10%C.15%D.20%第12题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.35第13题：单选题(本题1分)下列关于工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.工程质量保证金是从应付工程款中预留、用以保证施工承包单位在保修期内对工程出现的缺陷进行维修的资金B.政府投资项目按工程价款结算总额10%的比例扣留工程质量保证金C.保修期结束后，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人D.缺陷责任期满时，施工单位没有完成由于自身原因造成的缺陷修复责任的，建设单位有权扣留相应的工程质量保证金第14题：单选题(本题1分)采用下列方式筹集的资金中，不列入企业资本结构管理范围的是（）。A.政府投资B.发行股票C.发行长期债券D.银行短期借款第15题：单选题(本题1分)根据标准设计施工总承包招标文件，发包人应在监理人收到承包人提交的每期进度付款申请单后的（）天内审查并支付。A.14B.21C.25D.28第16题：单选题(本题1分)下列引起投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。A.结构变更B.地基因素C.进度安排不当D.投资规划不当第17题：单选题(本题1分)对于经营性项目，进行财务分析时，可分为融资前分析和融资后分析，下列说法中正确的是（）。A.融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅B.融资前分析应以静态分析为主，动态分析为辅C.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析第18题：单选题(本题1分)投资方案经济评价中的基准收益率是指投资资金应当获得的（）盈利率水平。A.最低B.最高C.平均D.组合第19题：单选题(本题1分)FIDIC《施工合同条件》适用于土木工程施工的单价合同形式。由通用条件和专用条件两部分组成，并附有（）。A.合同协议书、投标函和争端仲裁协议书B.合同协议书、设计图纸和争端仲裁协议书C.投标函、设计图和争端仲裁协议书D.投标函、设计图和资料表第20题：单选题(本题1分)企业发生的年度亏损，在连续（）年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。A.2B.3C.5D.10第21题：单选题(本题1分)工程项目建设总进度计划表格部分的主要内容有（）。A.工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表、工程项目进度平衡表B.工程项目一览表、年度计划项目表、年度竣工投产交付使用计划表、年度建设资金平衡表C.工程概况表、施工总进度计划表、主要资源配置计划表、工程项目进度平衡表D.工程概况表、工程项目前期工作进度计划、工程项目总进度计划、工程项目年度计划第22题：单选题(本题1分)建设工程流水施工中，某专业工作队在单位时间内完成的工程量称为（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏第23题：单选题(本题1分)某企业年初从银行借款600万元，年利率10%，按季度计算并支付利息，则每季度应支付利息（）万元。A.15B.16C.12D.10第24题：单选题(本题1分)投标单位遇下列情形时，其报价可高一些（）。A.工程量大而其他投标人都可以做的工程B.一般房屋建筑工程C.非急需工程，支付条件好的工程D.总价低的小工程，以及投标单位不愿做而被邀请投标第25题：单选题(本题1分)根据我国《建筑法》规定，下列表述中正确的是（）。A.从领取施工许可证开始，到开工的最长期限是３个月B.建设单位必须具有相应的施工资质C.施工现场的安全由建筑施工企业和工程监理单位共同负责D.竣工验收由建设单位组织第26题：单选题(本题1分)建设工程流水施工中，某专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。A.流水步距B.流水节拍C.流水强度D.流水节奏第27题：单选题(本题1分)采用0～1评分法对4项功能重要性评分结果如下表，则功能F3的重要性系数为（）。A.0.40B.0.50C.0.67D.2.00第28题：单选题(本题1分)下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担风险相对较大的是（）。A.成本加固定酬金合同B.成本加浮动酬金合同C.单价合同D.总价合同第29题：单选题(本题1分)已知两个互斥方案的内部收益率IRR1和IRR2均大于基准收益率ic，且增量内部收益率为ΔIRR，则（）。A.IRR1大于IRR2时，方案1优于方案2B.IRR1小于IRR2时，方案1优于方案2C.ΔIRR小于ic时，投资额大的方案为优选方案D.ΔIRR大于ic时，投资额大的方案为优选方案第30题：单选题(本题1分)对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用（）替代净现值。A.增量投资B.费用现值C.年折算费用D.净现值率第31题：单选题(本题1分)（）是指建设单位将工程项目设计与施工的主要部分发包给专门从事设计与施工组织管理的工程项目管理公司，该公司自己既没有设计力量，也没有施工队伍，而是将其所承接的设计和施工任务全部分包给其他设计单位和施工单位，工程项目管理公司则专心致力于工程项目管理工作。A.工程项目总承包管理模式B.设计—采购—施工承包模式C.设计—建造承包模式D.设计—建造—运营承包模式第32题：单选题(本题1分)某项目中建筑安装工程费用为1500万元，设备和工器具购置费为400万元，工程建设其他费用为150万元，基本预备费为120万元，涨价预备费为60万元，建设期贷款利息为60万元，则静态投资为（）万元。A.2050B.2170C.2230D.2290第33题：单选题(本题1分)承包人对工程的照管和维护到（）为止。A.工程结算B.履约证书签发C.工程接收证书签发D.缺陷责任期满第34题：单选题(本题1分)工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的（）。A.定义和定位B.功能分析C.方案比选D.经济评价第35题：单选题(本题1分)某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资300万元，运营期每年年末净收益为200万元。若基准收益率为12％，运营期为10年，残值为250万元，并且已知（P/A，12％，10）=5.650，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.397.15万元和5.00年B.397.15万元和4.00年C.332.98万元和5.00年D.332.98万元和4.00年第36题：单选题(本题1分)进行工程寿命中期成本分析时，应将（）列入维持费。A.研发费B.设计费C.试运转费D.运行费第37题：单选题(本题1分)等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.施工段之间可能有空闲时间C.专业工作队数等于施工过程数D.各施工过程在各施工段的流水节拍相等第38题：单选题(本题1分)根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（）天。A.30B.45C.60D.90第39题：单选题(本题1分)与工程项目财务分析不同，工程项目财务分析的主要标准和参数是（）。A.净利润和财务净现值B.净收益和经济净现值C.净利润和社会折现率D.市场利率和经济净现值第40题：单选题(本题1分)下列工程计价文件中由施工承包编制的是（）A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件第41题：单选题(本题1分)下列选项中，属于分项工程的是（）。A.电气工程B.钢筋工程C.屋面工程D.基础工程第42题：单选题(本题1分)某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资300万元，运营期每年年末净收益为200万元。若基准收益率为12%，运营期为10年，残值为250万元，并且已知（P/A，12%，10）=5.650，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.397.15万元和5.00年B.397.15万元和4.00年C.332.98万元和5.00年D.332.98万元和4.00年第43题：单选题(本题1分)美国建筑师学会(AIA)合同条件体系中的核心是（）。A.财务管理表格B.专用条件C.合同管理表格D.通用条件第44题：单选题(本题1分)根据国务院项目资本金制度，下列项目中，项目资本金占项目总投资最低比例的规定值最小的是（）。A.钢铁项目B.水泥项目C.煤炭项目D.电力项目第45题：单选题(本题1分)在实际工作中，往往从（）两个方面对工程项目进行后评价。A.效益后评价.过程后评价B.效果后评价.过程后评价C.环境后评价.过程后评价D.效益后评价.环境后评价第46题：单选题(本题1分)从市场交易的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的（）。A.建筑安装工程费用B.建设工程费用C.全部固定资产投资费用D.建设工程动态投资费用第47题：单选题(本题1分)下列关于合同履行的描述中不正确的是（）。A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行B.价款或者报酬不明确的，执行政府定价或者政府指导价C.履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行第48题：单选题(本题1分)在下列固定资产折旧方法中，每年折旧率均相等的是（）。A.平均年限法B.年数总和法C.行驶里程计算法D.工作量法第49题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，招标文件中履约保证金金额不得超过中标合同金额的（）。A.2%B.5%C.10%D.20%第50题：单选题(本题1分)要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图纸，施工承包单位不可能报出合理的价格，选择（）较为合适。A.成本加酬金合同B.单价合同C.可变总价合同D.固定总价合同第51题：单选题(本题1分)对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是（）。A.通风工程与空调工程B.砖砌体工程C.玻璃幕墙工程D.裱糊与软包工程第52题：单选题(本题1分)某工程计划砌筑砖基础工程量为150m3，每m3用砖523块，每块砖计划价格为0.2元。实际砌筑砖基础工程量为160m3，每m3用砖520块，每块砖实际价格为0.17元。则由于砖的单价变动使施工总成本节约（）元。A.2340.0B.2353.5C.2496.0D.2510.4第53题：单选题(本题1分)为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4DD.3D第54题：单选题(本题1分)国际货币基金组织贷款的特点包括（）。A.贷款面向全球各国B.贷款期限为1~5年C..直接与企业发生借贷业务D.贷款不得用于弥补国际收支逆差第55题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，建筑工程由多个承包单位联合共同承包的，关于承包合同履行责任的说法，正确的是（）。A.由牵头承包方承担主要责任B.由资质等级高的承包方承担主要责任C.由承包各方承担连带责任D.按承包各方投入比例承担相应责任第56题：单选题(本题1分)工程项目组织非节奏流水施工的特点是（）。A.相邻施工过程的流水步距相等B.各施工段上的流水节拍相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数第57题：单选题(本题1分)对小规模纳税人而言，增值税应纳税额的计算式是（）。第58题：单选题(本题1分)某项目建设期为2年，建设期内每年初贷款1000万元，年利率为8%。若运营期前5年每年末等额偿还贷款本息，到第5年末全部还清。则每年末偿还贷款本息（）万元。A.482.36B.520.95C.562.63D.678.23第59题：单选题(本题1分)已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。A.38天B.40天C.56天D.128天第60题：单选题(本题1分)下列关于投资收益率指标和总投资收益率指标的说法中，正确的是（）。A.投资收益率是指投资方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的年收益总额与方案投资总额的比率B.总投资收益率是指项目达到设计生产能力后正常年份的年息税后利润与项目总投资的比率C.投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣，但不适用于规模较大的项目D.投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠第61题：多选题(本题2分)关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年第62题：多选题(本题2分)在工程项目实施过程中，当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整方法主要有（）。A.增派施工人员B.改变某些工作间的逻辑关系C.缩短某些工作的持续时间D.取消部分施工项目E.提前进行后续施工第63题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》规定，由于发包人原因引起的工期延误。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是指（）。A.变更B.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查C.异常恶劣的气候条件D.发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务E.因发包人原因导致的暂停施工第64题：多选题(本题2分)教育费附加是以纳税人实际缴纳的（）税额之和作为计税依据。A.所得税B.增值税C.消费税D.房产税E.契税第65题：多选题(本题2分)通常情况下，评标委员会在对投标文件进行进一步评审时的评标方法有（）。A.经评审的最低投标价法B.项目经济效益评价法C.项目成本效益费用评审法D.挣值法E.综合评估法第66题：多选题(本题2分)对PPP项目进行物有所值（VFM）定性评价的基本指标有（）。A.运营收入增长潜力B.潜在竞争程度C.项目建设规模D.政府机构能力E.风险识别与分配第67题：多选题(本题2分)某工程时标网络图如下图所示。计划执行到第5周末检查实际进度。发现D工作尚需3周完成，E工作尚需1周完成，F工作刚刚开始。由此可以判断出（）。A.ABC工作均已完成B.D工程按计划进行C.E工作提前1周D.F工作进度不影响总工期E.总工期将延长1周第68题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（）。A.采购施工安全防护用具B.缴纳职工工伤保险费C.支付从事危险作业人员津贴D.更新施工安全防护设施E.改善安全生产条件第69题：多选题(本题2分)下列工程项目策划内容中，属于工程项目实施策划的有（）。A.工程项目合同结构B.工程项目建设水准C.工程项目目标设定D.工程项目系统构成E.工程项目融资方案第70题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》中的合同条款，需要由承包人承担的有（）。A.承包人协助监理人使用施工控制网所发生的费用B.承包人车辆外出行驶所发生的场外公共道路通行费用C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线返工所发生的费用D.监理人剥离检查已覆盖合格隐蔽工程所发生的费用E.承包人修建临时设施需要临时占地所发生的费用第71题：多选题(本题2分)根据《建筑法》的规定，下列关于建筑安全生产管理制度的说法中，正确的有（）。A.建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施B.施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措施C.鼓励建筑施工企业依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费D.施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责E.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案第72题：多选题(本题2分)技术方案的财务可行性和经济合理性进行分析为选择技术方案提供科学的决策依据，其中经济效果评价的内容主要包括（）。A.盈利能力B.偿债能力C.营运能力D.发展能力E.抗风险能力第73题：多选题(本题2分)价值工程活动中，按功能的重要程度不同，产品的功能可分为（）。A.基本功能B.必要功能C.辅助功能D.过剩功能E.不足功能第74题：多选题(本题2分)根据相关规定，下列关于评标委员会评标专家任职条件的说法中，正确的有（）。A.从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平B.必须由招标代理机构认可C.熟悉有关招标投标的法律法规，并具有与招标项目相关的实践经验D.能单独完成全部评标工作E.能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责第75题：多选题(本题2分)根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，施工图审查机构对施工图审查的内容有（）。A.是否符合民用建筑节能强制性标准B.是否符合工程建设强制性标准C.施工图预算是否超过批准的工程概算D.地基基础和主体结构的安全性E.是否按限额设计标准进行施工图设计第76题：多选题(本题2分)下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。A.受自然地域环境限制的B.涉及国家安全、国家秘密的项目而不适宜招标的C.施工主要技术需要使用某项特定专利的D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的第77题：多选题(本题2分)采用净现值和内部收益率指标评价投资方案经济效果的共同特点有（）。A.均受外部参数的影响B.均考虑资金的时间价值C.均可对独立方案进行评价D.均能反映投资过程的收益程度E.均能全面考虑整个计算期内经济状况第78题：多选题(本题2分)风险承担支出应充分考虑各类风险出现的概率和带来的支出责任，可采用的测算方法包括（）。A.比例法B.情景分析法C.概率法D.强制评分法E.因素分析法第79题：多选题(本题2分)某工程9月份施工数据为：已完工程计划费用为1500万元，已完工程实际费用为1800万元，拟完工程计划费用为1600万元，下列说法正确的有（）。A.费用偏差为300万元B.费用偏差为-300万元C.进度偏差为-100万元D.进度偏差为100万元E.费用超支，进度拖后第80题：多选题(本题2分)既有法人作为项目法人筹措项目资金时，属于既有法人外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.资本市场发行股票或债券D.企业产权转让E.企业发行优先股股票

参考答案1、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资本结构。项目债务资金的筹集是解决项目融资的资金结构问题的核心。选项BCD属于选择债务融资的结构应该考虑的内容。2、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P227知识点：项目资本金制度。项目资本金是指项目总投资中由投资者认缴的出资额。3、【正确答案】：A【试题解析】：房屋或土地使用权互换时，交换价格相等，免征契税，交换价格不等，由多交付货物、实物、无形资产或其他利益的一方按差价缴纳契税。公司应缴纳的房产契税＝（800-500）×3％＝9（万元）4、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：项目融资的主要方式。物有所值评价是判断是否采用PPP模式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法。5、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P78本题考查的是工程项目发承包模式。采用平行承包模式的特点：（1）有利于建设单位择优选择承包单位。（2）有利于控制工程质量。（3）有利于缩短建设工期。（4）组织管理和协调工作量大。（5）工程造价控制难度大。（6）相对于总分包模式而言，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包单位的综合优势。6、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P254知识点：项目融资的主要方式。ABS只涉及原始权益人、SPV、证券承销商和投资者，无需政府的许可、授权、担保等，过程简单，降低了融资成本。7、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P253知识点：项目融资的主要方式。需组建SPV进行运作的融资方式有：ABS方式和TOT方式。8、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P243本题考查的是资金成本与资本结构。贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金过大，风险可能会过于集中，财务杠杆作用下滑。但如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。9、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P203本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。10、【正确答案】：B【试题解析】：按年末支付方式，每年末应支付租金R=76*(A/P，8%，5)=76*（0.1*1.1⁵）/（1.1⁵-1）=19.03（万元）。11、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P265本题考查的是所得税。企业所得税实行25%的比例税率，符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。12、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P111知识点：流水施工的基本组织方式。T=（3+4-1）×5+2-3=29（天）。13、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查工程质量保证金的相关规定。关于A，工程质量保证金（有时也称工程质量保修金）是指从应付工程款中预留、用以保证施工承包单位在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。关于B，政府投资项目按工程价款结算总额3%左右的比例扣留工程质量保证金。关于C，缺陷责任期结束，要退还剩余的质量保证金。14、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是资本结构。资本结构指企业各种长期资金筹集来源的构成和比例关系。短期资金的需要量和筹集是经常变化的，且在整个资金总量中所占比重不稳定，因此，不列入资本结构管理范围，而作为营运资金管理。15、【正确答案】：D【试题解析】：此题考核工程进度付款发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。故选择D16、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P360在引起投资偏差的原因中，业主原因主要包括投资规划不当；组织不落实；建设手续不健全；未及时付款；协调不佳；其他。17、【正确答案】：A【试题解析】：财务分析可分为融资前分析和融资后分析，一般宜先进行融资前分析，在融资前分析结论满足要求的情况下，初步设定融资方案，再进行融资后分析。在项目建议书阶段，可只进行融资前分析。融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅。故A选项正确。18、【正确答案】：A【试题解析】：基准收益率也称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资方案最低标准的收益水平。它表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平，是评价和判断投资方案在经济上是否可行的依据。19、【正确答案】：A【试题解析】：FIDIC《施工合同条件》适用于土木工程施工的单价合同形式，由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式。20、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是所得税。企业发生的年度亏损，在连续5年内未能用税前利润弥补的，应用税后利润弥补。参见教材P265。21、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P84本题考查的是工程项目计划与控制。工程项目建设总进度计划的主要内容包括文字和表格两部分。表格部分包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。22、【正确答案】：C【试题解析】：流水强度是指流水施工的某施工过程（队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水能力或生产能力。23、【正确答案】：A【试题解析】：月利率=10%/4=2.5%，则每月应支付利息=600万元×2.5%=15万元。24、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工投标报价策略。投标单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他投标人都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；投标单位急于打打入某一市场、某一地区，或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；，附近有工程而本项目可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需工程；支付条件好的工程。25、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查施工许可证，质量和安全的相关规定。A可以申请延期，最多延期两次，每次3个月。B施工单位必须具有相应的资质。C施工现场安全由施工企业负责。26、【正确答案】：B【试题解析】：流水节拍是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。27、【正确答案】：A【试题解析】：28、【正确答案】：D【试题解析】：施工合同中，计价方式可分为三种，即总价方式、单价方式和成本加酬金方式，见下表。29、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是动态评价方法。ΔIRR大于ic，说明初始投资额大的方案优于初始投资额小的方案，保留投资额大的方案；反之，则保留投资额小的方案。30、【正确答案】：B【试题解析】：对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用费用现值替代净现值。31、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P76知识点：总分包模式。总分包模式中有一种特殊的项目组织模式——工程项目总承包管理模式。即：建设单位将工程项目设计与施工的主要部分发包给专门从事设计与施工组织管理的工程项目管理公司，该公司自己既没有设计力量，也没有施工队伍，而是将其所承接的设计和施工任务全部分包给其他设计单位和施工单位，工程项目管理公司则专心致力于工程项目管理工作。32、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P3知识点：工程造价相关概念。静态投资包括：建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价的增减等。1500+400+150+120=2170（万元）。33、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P145本题考查的是工程施工合同管理。工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。34、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P285工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位，全面构想一个待建项目系统。工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。35、【正确答案】：A【试题解析】：净现值=-300-300×（1+12％）^-1+200（P/A，12％，10）×（1+12％）^-12+250×（1+12％）-12=397.15（万元）；静态投资回收期=（300+300）/200+2=5（年）。36、【正确答案】：D【试题解析】：ABC都属于设置费。37、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是非节奏流水施工。等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是专业工作队数等于施工过程数。38、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程价款结算及其审查。5000万以上的审查时限是60天。39、【正确答案】：A【试题解析】：项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目国民评价的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。40、【正确答案】：C【试题解析】：工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查。41、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目的组成。钢筋工程属于分项工程，电气工程和屋面工程属于分部工程，基础工程属于子分部工程。42、【正确答案】：A【试题解析】：净现值=-300-300×（1+12%）-1+200（P/A，12%，10）×（1+12%）-2+250×（1+12%）-12=-300-267.857+200×5.650×0.7972+250×0.2567=397.15（万元）.静态投资回收期=项目总投资／每年的净收益+2=（300+300）/200+2=5.00（年）43、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是发达国家工程造价管理的特点。美国建筑师学会(AIA)的合同条件体系更为庞大，分为A.B.C.D.F.G系列。A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件；B系列是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件；C系列是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件；D系列是建筑师行业所用的文件；F系列是财务管理表格；G系列是合同和办公管理表格。AIA系列合同条件的核心是“通用条件”。采用不同的计价方式时，只需选用不同的“协议书格式”与“通用条件”结合。AIA合同条件主要有总价、成本补偿及最高限定价格等计价方式。44、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P227-230本题考查项目资本金比例45、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P66知识点：项目后评价。在实际工作中，往往从效益后评价、过程后评价两个方面对工程项目进行后评价。46、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：工程造价的含义。由于所处的角度不同，工程造价有不同的含义。从投资者（业主）的角度分析，工程造价是指建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用。从市场交易的角度看，工程造价为建筑安装工程费或建设工程总费用。固定资产投资和工程造价在量上是等同的。47、【正确答案】：B【试题解析】：价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。48、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是成本核算。平均年限法是指按照固定资产的预计使用年限平均分摊固定资产折旧额的方法，这种方法计算的折旧额在各个使用年（月）份都是相等的，折旧的累计额所绘出的图线是直线。49、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P40履约保证金不得超过中标合同金额的10%。50、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P316知识点：合同类型的选择。对于一些紧急工程（如灾后恢复工程等），要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有实施方案，还没有施工图纸，施工承包单位不可能报出合理的价格，选择成本加酬金合同较为合适。51、【正确答案】：A【试题解析】：建筑工程的分部工程包括：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面、给排水及采暖、通风与空调、建筑电气、智能建筑、建筑节能、电梯。52、【正确答案】：C【试题解析】：53、【正确答案】：B【试题解析】：应用BIM技术，可根据施工组织设计在3D建筑模型的基础上加施工进度形成4D模型模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工。此外，还可进一步加载费用数据，形成5D模型，从而实现工程造价的模拟计算。54、【正确答案】：B【试题解析】：国际货币基金组织贷款，只限于成员国财政和金融当局，不与任何企业发生业务，贷款用途限于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1~5年。见教材第三章第一节P123。【考核要点】借用国外资金的途径。55、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建筑工程承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P115本题考查的是流水施工的基本组织方式。非节奏流水施工特点：各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等、相邻施工过程的流水步距不尽相等、专业工作队数等于施工过程数、各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。57、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：增值税。小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。简易计税方法，应纳税额=销售额×征收率。58、【正确答案】：C【试题解析】：本题考核的是等值计算。计算过程如下：A=？A=1000×（F/A，8%，2）×（1+8%）×（A/P，8%，5）=1000×2.08×1.08÷3.993=562.6359、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P113知识点：异节奏流水施工。流水步距K=流水节拍的最大公约数=2；专业工作队数=6+2+5+3=16；工期=（4+16－1）×2=38（天）。60、【正确答案】：D【试题解析】：应注意的是：（1）投资收益率是指投资方案达到设计生产能力后一个正常生产年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。（2）总投资收益率是指项目达到设计生产能力后正常年份的年息税前利润与项目总投资的比率。（3）投资收益率在一定程度上反映了投资效果的优劣，适用于任何规模的项目。61、【正确答案】：ADE【试题解析】：2021教材P283～284本题考查的是建筑意外伤害保险。选项B错误，有关文件规定，建筑意外伤害保险实行不记名的投保方式；选项C错误，施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。62、【正确答案】：BC【试题解析】：2021教材P139当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，其调整方法主要有两种：（1）改变某些工作间的逻辑关系。当工程项目实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，达到缩短工期的目的。例如，将顺序进行的工作改为平行作业、搭接作业以及分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。（2）缩短某些工作的持续时间。这种方法是不改变工程项目中各项工作之间的逻辑关系，而通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成该工程项目。这些被压缩持续时间的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这种调整通常可以在网络计划图上直接进行。63、【正确答案】：ABDE【试题解析】：发包人引起的工期延误。在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：a.变更；b.未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；c.因发包人原因导致的暂停施工；（E）d.未按合同约定及时支付预付款、进度款；e.发包人按合同约定提供的基准资料错误；f.发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；g.发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；h.发包人造成工期延误的其他原因。，选项C,由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。64、【正确答案】：BC【试题解析】：本题考查的是与工程项目有关的税收规定。教育费附加的纳税人是指实际缴纳增值税、消费税的单位和个人。65、【正确答案】：AE【试题解析】：本题考查的是施工评标与授标。经初步评审合格的投标文件，评标委员会应根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较