2024年公路建设工程施工合同（3篇）

第4页共4页2024年公路建设工程施工合同甲方：_____甲方甲方：_____乙方：_____工程队风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为确保_____公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、公路建设路线及工期要求：1、公路建设路线为_____。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。2、工期要求是____年____月____日至____年____月____日。二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。三、公路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大_____不得大于10%，_____长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。3、土质边坡按1：0.5－1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。四、工程验收及付款方式：1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。五、施工安全责任：乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。六、双方的权利、责任和义务：1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。4、甲方必须派员协助乙方进行施工。七、违约处理：风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金____元，赔偿因其违约给甲方造成的损失。3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前____天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。八、争议解决：甲乙双方因合同发生争议，向____的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向____人民法院起诉。九、合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字之日生效。甲方：_____代表：_________年____月____日乙方：_____代表：_________年____月____日2024年公路建设工程施工合同（2）合同编号：本合同由以下双方于2024年____月____日签订：甲方：[甲方名称]法定代表人（或委托代理人）：[甲方法定代表人姓名或授权代理人姓名]联系地址：[甲方地址]乙方：[乙方名称]法定代表人（或委托代理人）：[乙方法定代表人姓名或授权代理人姓名]联系地址：[乙方地址]鉴于：1.甲方拥有相应的资质和权力进行公路建设项目；2.乙方具备从事公路建设工程施工的能力和经验；3.双方根据公平、公正、互惠和合法的原则，协商订立本合同；综上所述，双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：第一条项目描述1.项目名称：[项目名称]2.项目规模和内容：[详细描述项目的规模和内容]3.项目工期：[预计的完工时间]4.项目地点：[详细描述项目所在地]第二条合同价款1.合同总价款：[合同总价款]2.首期付款：[约定的首期付款金额及时间]3.进度款支付：乙方在履行工程进度的同时，甲方按照合同约定对已经完成的工作进行验收，并按照约定支付相应的进度款。4.尾款支付：在经甲方验收合格并确认后，乙方有权获得全部尾款支付。第三条工期及履约保证1.工期：乙方应按照双方协商的工期和合同规定，按时完成工程。2.履约保证：乙方应提供必要的履约保证金，作为保证其履行本合同的承诺。第四条工程质量和验收标准1.工程质量：乙方应按照相关法律法规和标准，确保所提供的工程质量符合约定标准。2.验收标准：工程竣工后，由甲方进行验收。验收合格后，乙方可获得相应的结算款项。第五条材料供应1.材料供应：乙方有义务按照施工需要，提供满足工程质量要求的合格材料。2.材料价格：材料的采购价格由甲方支付。第六条文件和报告1.文件和报告：乙方应在合同约定的时间内向甲方提交相关工程文件和报告，包括但不限于施工进度报告、质量检查报告等。2.相关费用：与工程文件和报告有关的费用由甲方承担。第七条违约责任1.若乙方未按照本合同约定的工期竣工，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。2.若乙方未按照本合同约定的质量标准进行施工，甲方有权要求乙方重新修复或支付相应的赔偿金。第八条合同变更和终止1.合同变更：任何一方在履行合同过程中，如有需要变更合同的事项，应经双方协商一致，并采用书面形式进行变更。2.合同终止：本合同的终止应经双方协商一致，并采用书面形式进行终止。第九条争议解决1.本合同的解释和执行遵循中华人民共和国相关法律法规的规定。2.双方如发生争议应通过友好协商解决；协商不成的，可提请有管辖权的人民法院解决。第十条保密条款1.双方承诺在合同履行过程中，对彼此的商业秘密和合同内容保密，并不得向第三方透露。2.本保密条款的保密期限从本合同签订之日起至合同终止之日止，但法律法规另有规定的除外。第十一条其他事项1.本合同自双方代表人签字之日起生效，至合同约定的最后完成日期履行完毕后终止。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（公章和签字）：_____________________乙方（公章和签字）：_____________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年公路建设工程施工合同（3）甲方：（委托人）地址：联系人：电话：乙方：（承包人）地址：联系人：电话：鉴于甲方计划在2024年进行公路建设工程施工，现甲、乙双方经友好协商，达成如下合同：第一条合同项目1.1项目名称：2024年公路建设工程施工1.2施工范围及规模：详见合同附件11.3工程地点：详见合同附件11.4工程期限：2024年XX月XX日起至20XX年XX月XX日止第二条施工条件2.1甲方配合乙方进行相应土地征用手续，确保施工所需用地无纠纷。2.2甲方提供合理的施工图纸和设计文件，确保施工过程的顺利进行。2.3甲方保证在施工期间及时支付乙方施工工程款项。第三条工程款支付3.1工程款支付方式：按照工程进度支付。3.2工程款支付期限：根据施工进度和质量验收情况，甲方将在乙方提交工程进度报告后的15个工作日内支付相应工程款项。3.3工程款支付方式：通过电汇或支票支付。3.4工程款支付比例：详见合同附件2的进度款支付比例表。第四条违约责任4.1甲方违约责任：如甲方未按合同约定提供相应配合与支持，导致施工进度延误或施工质量不达标，应根据实际损失承担违约责任。4.2乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成施工任务或施工质量不达标，应承担违约责任，并按照合同约定的违约金数额进行赔偿。第五条变更和解释5.1本合同未尽事宜，双方可通过友好协商进行变更或补充协议。5.2本合同解释权归双方所有。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议应通过