2024年建设工程承包合同参考模板（6篇）

第6页共6页2024年建设工程承包合同参考模板甲方：_____(发包方)乙方：_____(承包方)经甲乙双方友好协商，遵循《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条款》以及当地有关法律、法规，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项达成共识，具体内容如下：第一条工程概况1、工程名称:2、工程地点：3、工程内容及承包范围：4、建筑规模：5、工程造价：6、质量等级：合格。7、设计变更按甲方书面通知并经甲方代表签字盖章确认的变更通知为准。8、承包方式：本工程采用包工包料，包质量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。第二条施工准备1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。第三条双方主要责任1、甲方的责任(1)甲方按时向乙方提供工程施工所需的现场条件，协调现场情况，为乙方正常施工创造条件。(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。(3)安排指定现场的施工人员的生活区位置。(4)统一审核工程预决算和竣工结算。2、乙方的责任(1)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。(2)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。(3)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。(4)及时向甲方报送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受甲方职能部门的检查指导。(5)如安装中途不符合要求，甲方有权要求乙方返工、停工整顿、直到达到合格要求为准，由此造成的全部相关费用由乙方承担;在规定时间内，乙方未能及时返工整改，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。第四条工程工期1、开工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日，本工程有效工期____天，法定节假日除外。2、开工日期以实际开工日为准。各分部分项工程的工期安排详见甲方审定的工程总进度计划，协议签署后乙方应在____年____月____日内进驻现场，并按照约定时间开工。3、乙方施工的实际进度落后于进度计划时，甲方及监理工程师可向乙方发出指令，要求乙方人员、机械加班工作，乙方在接到指令后要加班加点按时完成施工计划(加班时间不能超出市内作业时间标准)。第五条工程质量1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行维修。5、乙方所承建项目严格按照国家现行有关建筑法律法规、施工规范、标准及地方文件进行施工和管理，如工程在检查验收中经评定为不合格工程，甲方有权向乙方索赔，由此造成的一切损失由乙方承担。第六条文明、安全生产1、施工现场必须满足省市有关安全文明施工规定。2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，遵守劳动用工条例，工地发生的任何责任事故，由乙方承担全部责任。第七条工程款的支付与结算1、双方同意按照进行结算。2、施工用水电甲方负责施工现场的三通一平全部到位。施工产生的水、电费由乙方承担(分包单位生活所用水、电费用由分包单位承担，产生费用乙方按实收取)。第八条合同履约保证金1、甲乙双方签定本协议后，乙方人员进场，乙方向甲方交合同履约保证金____万元。2、在甲、乙双方约定的开工时间内，因甲方原因造成工程未能按时开工，工期可以顺延，在甲方具备工程开工条件时，本工程协议继续有效。3、合同履约保证金退还：工程施工至退还履约保证金____%，具备竣工验收条件退还履约保证金____%。第九条付款方式1、乙方垫资施工至后，经甲方核实确认工程量价款后____日内向乙方支付已完工程量的____%工程款。2、工程验收合格后，付至工程总造价的____%。3、工程竣工验收合格后，乙方指派有资质的专职工程核算人员积极配合审计结算。结算时间为2个月。工程结算审计2个月内完成。竣工资料移交甲方验收合格后，付到工程决算款的____%;备案完成后付到工程决算款____%。4、余留工程款的____%为保修款，按双方保修协议支付，直至结清全部工程价款。第十条质量保修质保期内如出现质量问题，乙方接到甲方通知48小时内不进行维修，甲方有权安排他人维修，所产生的费用从质量保修金中扣除，不足之处有乙方补足。第十一条违约责任1、协议后效后，某一方不履行协议或单方终止协议、或单方原因造成对方终止协议的，应承担工程总造价%的违约金。2、乙方不能按约定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。3、乙方在通过竣工验收之日起____日内提供完整的竣工资料;逾期提交乙方向甲方交纳元/每天的违约金，每提前一天甲方向乙方奖金元。第十二条其他1、在开工前双方签定钢结构工程施工合同。2、乙方负责按时清理施工产生的建筑垃圾和生活垃圾。3、此协议中的所有条款均为合同的内容，均纳入合同管理中。本协议条款与大合同有冲突的地方，以本协议条款为准。4、本协议与施工合同具有同等的法律效力。5、本协议一式肆份，甲、乙双方各持两份，双方签字盖章生效，工程款付清后自行作废。6、如有争议，双方友好协商处理，协商无果至当地仲裁委员会或施工所在地人民法院诉讼解决。甲方：_____乙方：_________年____月____日2024年建设工程承包合同参考模板（2）建设方：(甲方)承包方：(乙方)甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的基础上，结合本工程具体情况，双方在平等自愿、协商一致的情况下，达成下列协议：一、工程名称：二、承包范围：三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。四、工期：天。五、工程造价及付款方式：1、工程造价：元/吨，共计吨，共计____元。2、付款方式：完工后一次性付清。六、甲乙双方责任及义务：1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。2、乙方在施工前，甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必须到施工现场。3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部承担。5、在施工期间个别天气和个别情况，工期可以顺延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程承包合同参考模板（3）建设工程承包合同合同编号：2024-001甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方与乙方就[建设工程名称]的承包事宜达成如下合同：第一条项目名称和位置甲方聘请乙方承包[建设工程名称]项目，项目位于[建设工程位置]。第二条工程内容甲方与乙方约定，乙方将负责完成[建设工程名称]项目的设计、施工、材料采购、设备购置、安装、调试及竣工等工作，具体包括但不限于以下内容：（1）工程可行性研究及设计；（2）工程基础设施建设；（3）工程建筑施工；（4）工程设备采购、安装及调试；（5）工程测试、验收及竣工；（6）其他与工程相关的工作。第三条工期乙方承包的工程期限为自本合同签订之日起至[工程竣工日期]止。第四条技术要求和质量标准乙方承包的工程应符合国家相关法律法规、技术标准和质量要求。乙方负责设定合理的工艺流程，在施工过程中严格控制质量，并保证工程的安全、可靠和优良。第五条价款及支付方式（1）本工程的总价款为[工程总价款]，乙方在工程完成并经甲方验收合格后，甲方应按以下方式支付价款：（2）首期款：工程开工后，甲方应立即支付[首期款金额]作为首期款；（3）中期款：工程完成一定进度后，甲方应支付中期款，中期款金额为[中期款金额]；（4）尾款：工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的尾款。第六条变更和补充条款除非双方经过协商并达成书面一致意见，否则不得随意更改、变更或解除本合同的内容。第七条违约责任（1）如果甲方未按时支付价款，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方在[延迟支付天数]内支付延期款，同时甲方应按延期期间向乙方支付延期费用；（2）如果乙方未按照约定完成工程或工程未达到约定的技术要求和质量标准，则乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的损失；（3）如果一方违反本合同的其他条款，应承担相应的违约责任。第八条争议解决本合同的解释和争议解决应依据中华人民共和国的法律。双方协商一致的，可以采取和解、调解和仲裁等方式解决争议。第九条合同生效及其他约定（1）本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力；（2）本合同自双方盖章之日起生效；（3）本合同未尽事宜，双方协商解决并作出补充协议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：2024年建设工程承包合同参考模板（4）【标题】____年建设工程承包合同【合同编号】___________【出借方】（以下简称甲方）名称：法定代表人：地址：【承包方】（以下简称乙方）名称：法定代表人：地址：【背景】1.甲方是一家具有建筑工程总承包资质的公司，拥有充足的资金、技术和人力资源；2.乙方具备开展本合同项下工程的专业技术能力和经验。【鉴于】1.甲、乙双方本着平等、自愿和互利的原则，经友好协商，达成了本合同；2.甲方同意委托乙方承包相关建设工程，乙方同意接受委托并按合同约定履行相关责任。鉴于上述，双方达成如下合同：【一、合同项目】1.项目名称：2.项目位置：3.项目规模：4.工期要求：5.工程价款：(1)第一阶段款项：(2)第二阶段款项：(3)第三阶段款项：(4)最后一期款项：【二、合同义务】1.甲方的义务：(1)按照乙方的要求提供工程所需的施工图纸和设计方案；(2)按照合同规定的计划和规格要求提供相应的材料和设备；(3)对乙方进行工程施工的指导和协助；(4)按照合同约定的付款方式和时间支付相应的工程款项。2.乙方的义务：(1)按照甲方的要求进行工程施工，确保工程质量；(2)按照合同约定的工期完成工程，并确保工期的延误不超过合同约定的限度；(3)按照合同约定的财务要求提供相应的发票、结算清单等；(4)遵守国家法律法规，确保工程建设过程中的安全。【三、财务安排】1.工程价款的支付方式：(1)__________(2)__________(3)__________(4)__________2.工程款的支付条件：(1)甲方应在乙方提供相应的发票、结算清单后的10个工作日内支付款项；(2)甲方应按照工程进展的完成情况支付相应的款项。【四、违约责任】1.乙方如未按照合同约定的时间、质量要求完成工程，甲方有权要求其承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方因此遭受的损失等；2.甲方如未按照合同约定的支付时间和金额支付工程款项，乙方有权要求其承担违约责任，包括但不限于支付违约金、要求支付延期履约利息等。【五、知识产权】1.在工程建设过程中，涉及到的所有知识产权（包括但不限于发明创造、技术秘密、商业秘密等）归属于原权利人所有；2.双方在履行本合同过程中产生的所有工程成果的知识产权归属于甲方所有。【六、争议解决】1.本合同的解释和效力以中华人民共和国法律为准据；2.双方如发生争议，应友好协商解决；如协商不成，应向有管辖权的国家法院提起诉讼。【七、其他】1.本合同自双方代表签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。【签署地点】【签署日期】【甲方】名称：法定代表人：地址：签字：【乙方】名称：法定代表人：地址：签字：2024年建设工程承包合同参考模板（5）本合同书由甲方（承包商）和乙方（业主）双方在平等自愿的基础上，根据相关法律法规，就乙方委托甲方进行建设工程承包而签订。一、工程的基本情况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3项目概况：描述工程的性质、范围、规模、用途等基本情况。1.4工程期限：约定工程开始日期和完工日期。1.5工程造价：约定工程的总造价及付款方式。二、合同的双方义务2.1甲方的义务：2.1.1按照工程合同及相关法律法规及技术标准的规定，保证工程质量，按时、保质、保量完成工程，确保工程达到约定的设计要求。2.1.2配备合适的技术人员和管理人员，负责工程施工组织、计划和实施。2.1.3按照国家法律法规，办理工程建设相关手续，包括审批、验收等。2.1.4保护施工现场的安全，采取必要的措施，遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中无事故发生。2.1.5合理控制工程造价，提前对可能产生的变更和增加费用进行通知，并与乙方协商解决。2.2乙方的义务：2.2.1提供工程相关资料和证明文件，包括设计图纸、批准文件等。2.2.2按照合同约定支付工程款项，并按时支付。2.2.3在必要时提供工程施工现场的进出通道和配套设施，确保施工的顺利进行。2.2.4协助甲方办理工程审批、验收等相关手续。三、工程变更和索赔3.1工程变更：如果因设计要求、法规变化或其他合法原因，需要对工程进行变更的，应及时通知乙方，协商解决变更事宜。3.2索赔：如果因设计变更、承包商的原因等造成工期延误或增加费用的，甲方可以向乙方提出索赔，乙方应根据实际情况进行协商，并给予合理答复。四、合同价格和支付方式4.1工程总价：约定工程的总价款。4.2付款方式：约定工程款的支付方式和分期付款比例。4.3税金：根据国家相关税法规定，乙方负责支付工程款中的税金。五、工程质量和保修期5.1工程质量：甲方承诺按照相关要求，确保工程的质量符合设计要求和国家标准。5.2保修期：自工程竣工验收之日起计算，为期一年。在保修期内，对于因施工质量问题导致的损坏、故障等，甲方负责免费维修。六、违约责任6.1甲方违约责任：如甲方不按合同约定完成工程，影响工程的质量或无法按时竣工时，应承担违约责任，乙方有权要求返还已支付的工程款，并可以提出索赔要求。6.2乙方违约责任：如乙方未按合同约定支付工程款项或提供必要的资料和配合时，应承担违约责任，甲方有权要求追加索赔或终止合同。七、解决争议和法律适用7.1解决争议：本合同履行过程中如产生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，可申请仲裁或向人民法院诉讼解决。7.2法律适用：本合同的订立、解释和执行均适用中华人民共和国现行法律。八、附则8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，期满后自动终止。8.2未尽事宜双方协商解决。甲方（承包商）签字：__________日期：__________乙方（业主）签字：__________日期：__________2024年建设工程承包合同参考模板（6）发包方：_____（以下称甲方）承包方：_____（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.