下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
商品房认购书的的格式(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。甲方:*****物业名称:**********小区地址:**************邮政编码:************乙方:*****姓名/公司名称:**********代理人:*************身份证号码/注册登记号:******地址/法定地址:**********电话:**************邮政编码:************依据北京市房地产法规的有关规定,甲、乙双方就购买****小区商品房事宜,经过公平协商,签订本认购书。1.****小区位于***区***路***号,经****房产管理局批准,现正式对外预售[预售许可证:*****房地(****)内预字****号****房地(****)内预字第****号]2.乙方自愿订购****小区***栋***号***室。总建筑面积:****平方米。单价:人民币***元/平方米,总价:人民币****元。大写**佰**拾**万**仟**佰**拾**元。3.乙方于签订此认购书时,向甲方支付定金人民币***元。4.乙方于签订认购书之日起**天内,签订出售合同,同时支付首期款(含定金),乙方逾期七天尚未签订出售合同,甲方不再保留其订购房号(室)。5.甲、乙双方同意乙方按下述方式支付房款(1)一次性付款□(2)分期付款□(3)按揭付款□6.本认购书一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签章之日起生效。甲方:*******乙方:*******代表:*******代表:*******日期:*******日期:*******商品房认购书的的格式(第二篇)合同标题:商品房认购书的格式(第二篇)摘要本合同为商品房认购书,以确认购买人认购开发商所建商品房,并约定双方权利与义务。本合同由购买人和开发商签订,履行合同程序后,认购具备法律效力。一、认购双方开发商:[开发商名称]购买人:[购买人姓名/机构名称]二、认购物业信息1.商品房名称:[商品房名称]2.房屋单元号:[房屋单元号]3.规划用途:[规划用途]4.建筑面积:[建筑面积]5.总价款:[总价款]6.认购定金:[认购定金]三、认购条件和付款方式1.购买人同意按照开发商规定的付款方式及时间节点,按期支付购房款项,如违反付款条件,按约定支付逾期罚金。2.开发商须确保购买人购房过程合法,保证商品房质量和所附属设施设备的正常运作。四、履行和违约责任1.开发商若未按合同约定时间交付商品房,应支付购买人违约金。2.如购买人未按时支付购房款项,开发商有权解除合同并扣留认购定金。五、其他条款1.本合同经双方签字盖章后生效;2.合同正本一式两份,均具有相同法律效力;3.本合同一切争议均应提交仲裁解决。六、合同解除与终止1.若认购合同生效后,一方擅自解除合同,应支付相应违约赔偿;2.除非出现下述情况,双方同意合同解除:①商品房严重质量问题;②开发商违反法律、法规;③不可抗力事件导致无法履行合同义务。七、附件1.商品房平面图;2.购房款支付方式;3.相关法律法规。八、法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国相关法律法规,如双方因本合同产生争议,应通过友好协商解决。若协商不成,提交有管辖权的人民法院解决。九、其他事项本合同自双方签字盖章之日起生效,并最终确定。购买人(盖章/签名):日期:开发商(盖章/签名):日期:附件:商品房平面图、付款方式、相关法律法规商品房认购书的的格式(第三篇)标题:商品房认购书的格式(第三篇)日期:[写入日期]认购人:身份证号码:联系地址:项目名称:楼栋号:房号:建筑面积:预售价格:认购方式:鉴于认购人对上述项目中所提供的商品房感兴趣并愿意认购,双方达成如下协议:一、认购条款1.1认购人通过现金支付定金,认购房屋所提供的商品房。1.2认购人确认已经了解并接受项目开发商提供的项目资料,包括但不限于售楼处销售公告、产品手册、装修标准等。1.3认购人确认,在认购书签署之日起30日内,将缴纳定金的余款,并办理相关购房手续。一、定金2.1认购人在认购书签署时支付定金人民币[写入定金金额](大写:[写入定金金额大写])。2.2若认购人未能按时支付余款或违反认购协议的其他条款约定,定金将不予退还。三、房屋交付3.1开发商应按照合同约定的时间,将房屋交付给认购人。3.2开发商确保房屋的品质达到国家相关标准。四、其他条款4.1本认购书一式两份,双方各执一份。4.2本认购书自双方签字盖章之日起生效,至双方完成商品房交付,房款支付完毕之日终止。4.3双方同意在履行本合同过程中发生的争议应友好协商解决,如协商未果,则提交相关裁决机构进行仲裁。认购人(盖章):开发商(盖章):签字:
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 沈阳理工大学《车辆人机工程学》2021-2022学年第一学期期末试卷
- 国家著作权软件著作权转让合同
- 2024-2025学年新教材高中历史第5课古代非洲与美洲课时素养评价含解析新人教版必修中外历史纲要下
- 高中历史第六单元资本主义运行机制的调节第19课当代资本主义的新变化史料解读素材北师大版必修2
- 大班音乐《粗心的小画家》课件
- 2024房屋维修工程施工合同
- 2024装修合同签署小常识分享
- 2024办公设备采购合同范本
- 2024【服务协议模板】代驾服务协议合同范本
- 2024装修合同制定的注意事项
- 小型展览馆建筑设计精品ppt
- 《议论文标题拟写技巧》教学课件
- 《组织学与胚胎学》课件16呼吸系统
- 《宿舍楼安全评价》word版
- 钢笔行书字帖~可打印
- 金融级数据库容灾技术报告(2021年)
- 【课件】Unit 3Fascinating Parks -Reading and Thinking课件(人教版2019选择性必修第一册)
- 《驾校安全管理培训》ppt
- 掘进工作面过构造带安全风险辨识评估报告
- 机械设计基础后习题答案完整版
- 消防安全组织机构架构图
评论
0/150
提交评论