教育培训机构建设项目承包合同

教育培训机构建设项目承包合同甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟建设教育培训机构，乙方愿意承包该项目的建设，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[教育培训机构建设项目名称]2.工程地点：[工程详细地址]3.工程内容：包括但不限于土建、装修、水电安装、设备采购及安装等（具体以附件1《工程量清单》为准）。二、承包范围乙方按照甲方提供的项目设计方案、施工图纸及工程量清单，负责本工程的所有施工任务，包括材料采购、施工组织、质量控制、安全管理等。三、合同价款1.本合同总价款为人民币[金额]元（大写：人民币[金额大写]元整），该价款已包括乙方为完成本工程所需的全部费用。2.付款方式：按照工程进度分期付款，具体付款比例和节点详见附件2《付款计划》。四、工期1.本工程总工期为[天数]天，自甲方通知乙方开工之日起计算。2.如因不可抗力原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。五、质量标准乙方应按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术资料和验收报告。六、甲方责任1.提供项目设计方案、施工图纸及工程量清单。2.协助乙方办理施工所需的各类手续。3.按照合同约定及时支付工程款项。七、乙方责任1.严格按照甲方提供的设计方案、施工图纸及工程量清单进行施工。2.确保工程质量和安全，对施工过程中发生的一切安全事故负全责。3.按照约定的工期完成工程，并做好工程验收工作。八、违约责任1.任何一方违约，应向守约方支付合同总价款[百分比]的违约金。2.乙方未能按期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款[百分比]的违约金。九、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。十、其他1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________法定代表人/授权代表：_____________法定代表人/授权代表：_____________签订日期：_________________签订日期：_________________附件1：《工程量清单》附件2：《付款计划》附件列表1.附件1：《工程量清单》详细列出工程项目中各项工程内容的数量、规格、型号等，作为计算合同价款和施工管理的依据。2.附件2：《付款计划》明确合同价款的具体付款比例、付款节点、付款方式等信息，确保双方对付款进度有共同的理解和遵守。法律名词及解释1.甲方（委托方）指提出工程需求并委托乙方进行建设的单位或个人。2.乙方（承包方）负责实施工程建设任务的单位或个人。3.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.违约金违约方因未履行或未完全履行合同义务而应支付给守约方的金额。5.诉讼当事人依法向人民法院提出请求，由人民法院对民事案件进行审理和判决的法律行为。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法1.工程变更可能因设计方案调整或现场实际情况导致工程内容变更。解决办法：双方应签订补充协议，明确变更内容、影响及相应的费用调整。2.工期延误可能因不可抗力、设计变更、材料供应不及时等原因导致。解决办法：双方应友好协商，根据实际情况调整工期，并记录在案。3.质量问题施工过程中可能出现不符合质量标准的情况。解决办法：乙方应及时整改，确保工程质量符合约定标准。4.付款争议双方可能对付款进度、金额等有不同理解。解决办法：参照付款计划和合同条款进行协商解决，必要时可寻求法律咨询。5.安全责任施工现场可能出现安全事故。解决办法：乙方应严格遵守安全规范，对安全事故负责，并及时报告甲方。适用场景1.新建教育培训机构适用于甲方新建教育培训机构的工程建设项目。2.教育培训机构扩建或改造适用于甲方对现有教育培训机构进行扩建或改造的项目。3.学校、学院等教育机构建设项目可作为类似教育机构建设项目的参考模板。4.其他公共建设项目对于其他类型的公共建设项目，可根据实际情况调整合同内容进行适用。注意事项在签订合同前