建筑水电安装合同

建筑水电安装合同水电安装施工合同建设单位：制定单位：施工单位：合同编号：年月日建设单位：〔简称甲方〕地址：施工单位：〔简称乙方〕地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2.发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减；(2)甲方代表确认的制定变更或工程洽商；(3)工程造价管理部门公布的价格调整；(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；(5)合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日完工日期：年月日2.如遇以下状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和制定变更；(3)非乙方原因得超过4个小时以上时；停水停电停气(4)工程款未按时支付；(5)不可抗力〔如地震台风火灾等〕3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。水电安装工程施工合同发包人全称：〔以下简称：甲方〕承包人全称：〔以下简称：乙方〕依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同〔示范文本〕》及其他有关法律、法规和规章，并结合安徽省宿州市有关规定及本工程的具体状况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：〔以下简称：本工程〕；工程地点：施工现场条件：以现场实际状况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包涵的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米〔含接口〕起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。B、电气部分：从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装〔包括弱电的预埋、预留〕，以及从弱电井总箱出口后到灯具〔含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽〕安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电〔包括电视、智能化、宽频三表抄送等〕依制定图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。4、甲方直接分包的专业工程，乙方必需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日；开工日期为：年月日，完工日期为：年月日。2、乙方必必需服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源〔具体详见合同附件一〕。3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整〔￥：1000.00元〕的违约金；假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失〔含间接损失〕及费用均由乙方承当。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款〞执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为〔包括但不限于以下〕：①建设强制性条文；②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；⑤《采暖与卫生施工验收规范》〔GBJ242-82〕；⑥《电气安装工程施工及验收规范》〔GBJ242-82〕⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》〔GBJ303-88〕；⑧省、市相关部门的各种规章制度；⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必必需达到“合格〞质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。假设工程质量验收为“不合格〞，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元〔￥：1000.00元〕的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格〞质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所必需的材料、人工等所有费用均由乙方承当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包涵赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费〔甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价〕现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用，且在现场均不再计取二次运输费用；在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内具体的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包涵的单价范围，并完全自愿以上述综。水电安装合同甲方：〔发包方〕乙方：〔承包方〕甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条：工程概况1、工程名称武川县第一小学教学楼、公寓楼及餐厅2、工程承包方式：乙方承包人包清工。并自备工具3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：按建筑每平米建筑实际面积元一次性包死第二条：关于材料供给的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方背离本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承当。3、工程完工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。4、本工程由_______方制定施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。2、未通过甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、确保装饰装修现场整齐，完工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未通过甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、付款按每层完成后工程量的%工程款支付给乙方，整体完工验收合格后支付%。剩余5%保修金。完工一年后如无问题后一次性付清。2、本工程保修期1年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从完工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式：按建筑〔每平米〕一次性包死5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装〔水晶灯另计〕；7、临时用水电的施工及维护8：地暖安装9：消防设施及管道10：第六条：纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必必需严格遵守。任何一方必需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方必需支付乙方30元/次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必必需到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字〔盖章〕后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字〔盖章〕乙方________签字〔盖章〕___年___月___日___年___月___日。水电安装协议甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。一、工程概况：1.1、工程名称：1.2、工程地址：1.3、结构形式：高层短肢剪力墙结构，地下二层地上27(18)层，地上层高2.9m，栋住宅总建筑面积约。1.4承包范围：包涵施工图及制定变更范围内的以下工作内容〔1〕给水系统预埋及安装；〔2〕排水系统预埋及安装；〔3〕给水设备安装及调试；〔4〕采暖系统预埋及安装〔地暖除外〕；〔5〕照明系统线路设备及开关预埋及安装；〔6〕避雷系统的安装；〔7〕消防水电系统的预埋及设备、设施安装；〔8〕电视、、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝；1.5、承包方式：1.6、承包内容：水、电、暖、消防系统所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温；所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理、管道及箱体的预留预埋、相关实验调试〔包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收〕，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并确保畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。二、工期要求：2.1、开工时间：年月日；完工时间：年月日；备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。三、质量要求：3.1乙方必必需按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。3.2乙方在施工中必必需严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。四、安全文明施工要求：5.1乙方在整个施工过程中必必需全面严格遵守安全规章、规程、规定。必必需对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，确保施工人员和相关人员的绝对安全。5.2乙方负责所有进出场材料的装卸，码放整齐与保管。乙方必需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场盘点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。5.3乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。五、双方义务：〔一〕、甲方义务：1、向乙方提供施工图纸一套；2、完成技术交底及安全教育、交底；3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。4、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。〔二〕、乙方义务：1、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照制定图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准；2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，确保工期；3、强化安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特别工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符；4、乙方必必需制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间必需履行应无论理使命，未通过甲方同意不得随意离场、改换；但经一段时间磨合仍不能胜任其工作的应马上改换；5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划；进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必必需按甲方统一规划堆放材料；6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。六、安全事故处理：1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承当。七、合同价款及支付方式：1、本合同以单价31元/建筑平方米包干，该总价已包括人工、机械〔甲方提供电焊机一台、氧气乙炔及气割设备一套、无齿锯一台及锯片〕、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因制定变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。2、本合同第一次付款为两栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%；其后每月5日甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15日前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的95%；工程款的5%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量问题一次支付乙方。3、本合同综合单价31元划分为以下结算分项作为工程款支付的依据：①电气系统预埋4元/平方米②电气穿线带丝4元/平方米③电气设备、设施、开关面板灯具的安装4元/平方米④电。水电安装施工合同建设单位：制定单位：施工单位：合同编号：年月日建设单位：〔简称甲方〕地址：施工单位：〔简称乙方〕地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。依据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际状况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1.工程价款2.发生以下状况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减；(2)甲方代表确认的制定变更或工程洽商；(3)工程造价管理部门公布的价格调整；(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；(5)合同条款以外得其他增减或调整；第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。开工日期：年月日完工日期：年月日2.如遇以下状况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和制定变更；(3)非乙方原因得超过4个小时以上时；停水停电停气(4)工程款未按时支付；(5)不可抗力〔如地震台风火灾等〕3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。更多工程类合同去网站承包合同范本栏目中找，有很多工程总承包合同工程建设监理合同建设工程制定合同工程承包合同〔比较完善〕国际工程承包合同水利水电土建工程施工合同条件建筑装饰工程施工合同〔1〕建设工程施工合同〔一般〕建设工程施工合同〔国际〕建设工程施工合同〔港口1〕建设工程施工合同〔对外〕建设工程施工合同〔电力2〕建筑装饰工程施工合同〔甲种本〕〔示范文本〕建设工程承包合同建材买卖合同塔吊安装、升降、拆卸施工项目分包合同钻井工程承包合同建设工程材料〔设备〕购销合同砂石料购销合同红砖购销合同〔墙地砖类〕陶瓷〔瓷砖〕购销合同水泥运输合同范本外墙防水施工合同防水工程施工合同个性化装饰修改协议书亮化工程合同道路施工合同建筑工程合同策划测绘合同规划制定合同房地产面积测绘合同闭路监控系统供货及安装工程室内环境污染治理协议书复合风管系统安装工程合同钢筋单项工程承包施工合同建材订货合同灯具购销合同建材买卖合同〔布艺类〕混凝土外加剂买卖合同加工订货合同承揽合同工程建设招标投标合同〔土地工程施工监理服务协议书条件〕建设工程征用土地合同建设工程借款合同水利工程建设监理合同公路工程施工监理合同专用条件建设工程委托监理合同工程建设监理委托合同建筑装饰工程项目施工管理合同房屋拆迁安排合同房屋拆迁安排补偿合同监理邀请书房屋建筑工程质量保修书施工责任书〔范例〕房屋装潢合同二次装修管理服务协议住宅装修管理协议工程建设招标投标合同〔资格预审邀请书〕建筑安装工程招标书物业管理装修协议书内部承包工程协议国际土木工程招投标合同建筑企业流动资金借款合同建设工程招标代理委托合同书土木建筑工程投标书工程建设招标投标合同〔投标银行确保书〕工程建设招标投标合同〔合同协议书〕工程建设招标投标合同〔投标邀请书〕投标说明书工程建设招标投标合同〔投标书〕电力工程设备招标程序及招标文件范本施工劳务承包合同外架工程劳务作业承包合同国际劳务合同〔工程施工〕总承包商付款〔分包〕委托确保合同墙装饰承包合同范本总承包商付款〔分包〕保函墙装饰承包合同范本劳务作业计件承包合同建设工程可行性研究合同土方运输协议土石方工程分包合同工程安全协议书民用建设工程制定合同建设工程咨询合同资格证挂靠协议工程咨询服务协议书水电安装工程施工合同钢材购销合同塑钢窗制作安装合同铝合金/塑钢门窗制作安装分包合同建筑安装工程分包合同房屋装修合同半包清包合同吊车租赁合同家庭装修合同样本叉车租赁合同塔式起重机租赁协议绿化补值施工合同债权债务抵消协议建筑安装工程拆迁房屋合同上海市家庭居室装饰装修施工合同货物运输合同家庭居室装饰装修工程施工合同建设工程制定合同建设工程勘察合同建设工程勘察制定合同土木建筑工程投标书土木建筑工程履约确保书建筑安装工程承包合同〔煤矿〕建筑安装工程合同建筑工程承包合同建筑装饰工程施工合同〔2〕建设工程制定合同建筑装饰工程施工合同〔示范文本〕建筑施工物资租赁合同〔示范文本〕建设工程征用土地合同私营企业雇工劳作合同书水泥购销合同。7.j建筑工程水电施工合同书不要太简单了,有的请发我邮箱谢谢水电安装工程施工合同第一部分协议书发包人全称：〔以下简称：甲方〕承包人全称：〔以下简称：乙方〕依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同〔示范文本〕》及其他有关法律、法规和规章，并结合湖南省永州市有关规定及本工程的具体状况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：永州市公路局办公新区项目水电安装工程〔以下简称：本工程〕；工程地点：永州市冷水滩区育才路与翠竹路交界处；施工现场条件：以现场实际状况为准；施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中所有的水电安装工程包涵的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2、承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。具体如下：A、给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米〔含接口〕起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。B、电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装〔包括弱电的预埋、预留〕，以及从弱电井总箱出口后到灯具〔含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽〕安装结束，避雷带，避雷网的施工；施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设；弱电〔包括电视、智能化、宽频三表抄送等〕依制定图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒；乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料；桥架、电线电缆、排污泵、；排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸制定要求进行安装。4、甲方直接分包的专业工程，乙方必需全力配合。三、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：年月日，完工日期为：年月日。2、乙方必必需服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源〔具体详见合同附件一〕。3、假设遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整〔￥：1000.00元〕的违约金；假设累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失〔含间接损失〕及费用均由乙方承当。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款〞执行。四、质量标准：1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为〔包括但不限于以下〕：①建设强制性条文；②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；⑤《采暖与卫生施工验收规范》〔GBJ242-82〕；⑥《电气安装工程施工及验收规范》〔GBJ242-82〕⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》〔GBJ303-88〕；⑧省、市相关部门的各种规章制度；⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。2、本合同约定本工程质量必必需达到“合格〞质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。假设工程质量验收为“不合格〞，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元〔￥：1000.00元〕的违约金，并负责返工直至达到本合同约定“合格〞质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所必需的材料、人工等所有费用均由乙方承当。假设因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同协议书第三条第4款处理。3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部依据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司依据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1、本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包涵赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退。工程分包协议书发包方：〔以下简称甲方〕承包方：〔以下简称乙方〕依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际状况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围