建设工程施工合同(无监理)

建设工程施工合同(无监理)建设工程施工合同（无监理）第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。第二部分工程概况工程名称：工程地点：工程内容：施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。工程立项批准文号：资金来源：第三部分工程承包范围承包范围：本项目施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。第四部分合同工期开工日期：竣工日期：合同工期：第五部分质量标准工程质量标准：遵守《汽车加油站设计与施工规范》GB50156-2002（2006版）、《中国石化加油站新形象VI装修工艺标准手册》（2006版）、《中国石化加油站标准》（2008版）及国家及行业现行施工及验收规范合格工程标准。第六部分合同价款金额（大写）：第七部分组成合同的文件本合同协议书中标通知书中标人投标书第八部分合同履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。承包人应按照合同约定的工程内容和质量标准完成施工。发包人应按照合同约定的期限和方式支付合同价款。第九部分违约责任双方应严格履行合同，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金的具体数额和计算方式按照合同约定执行。第十部分争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十一部分其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：请注意，以上合同文档仅为示例，实际合同内容应根据具体项目情况编写，并遵守相关法律法规。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师或相关机构，以确保合同的合法性和有效性。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：第三方主体（全称）：三方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。第二部分工程概况工程名称：工程地点：工程内容：施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。工程立项批准文号：资金来源：第三部分工程承包范围承包范围：本项目施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。第四部分合同工期开工日期：竣工日期：合同工期：第五部分质量标准工程质量标准：遵守《汽车加油站设计与施工规范》GB50156-2002（2006版）、《中国石化加油站新形象VI装修工艺标准手册》（2006版）、《中国石化加油站标准》（2008版）及国家及行业现行施工及验收规范合格工程标准。第六部分合同价款金额（大写）：第七部分组成合同的文件本合同协议书中标通知书中标人投标书第八部分甲方权益保障甲方权益保障条款：（1）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、安全符合合同约定。（2）甲方有权根据合同约定，对乙方进行工程进度、质量、安全等方面的考核。（3）甲方有权在合同约定的范围内，对工程进行设计变更。（4）甲方有权按照合同约定，要求乙方支付违约金。（5）甲方有权在合同履行过程中，对乙方进行信誉评价，并将评价结果作为后续合作的重要依据。甲方利益保障条款：（1）甲方有权根据合同约定，要求乙方支付合同价款外的其他费用。（2）甲方有权在合同约定的范围内，要求乙方承担工程损坏修复、返工等费用。（3）甲方有权在合同履行过程中，要求乙方承担由于违约导致的甲方损失。（4）甲方有权根据合同约定，要求乙方承担工期延误导致的甲方损失。第九部分乙方义务及违约限制乙方义务：（1）按照合同约定，完成工程设计、施工、验收等环节。（2）按照合同约定，提供工程进度、质量、安全等方面的资料。（3）按照合同约定，承担工程损坏修复、返工等费用。（4）按照合同约定，承担由于违约导致的甲方损失。（5）按照合同约定，承担工期延误导致的甲方损失。乙方违约限制：（1）乙方如发生违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金。（2）乙方如发生严重违约行为，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同价款外的赔偿。（3）乙方如发生违约行为，甲方有权在合同履行过程中，对乙方进行信誉评价。第十部分第三方主体职责第三方主体职责：（1）对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全符合合同约定。（2）对乙方进行工程进度、质量、安全等方面的考核。（3）协助甲方对乙方进行信誉评价。（4）在甲方和乙方之间发挥调解作用，协调解决合同履行过程中的争议。第三方主体权益：（1）第三方主体有权根据合同约定，要求乙方支付违约金。（2）第三方主体有权在合同约定的范围内，要求乙方承担工程损坏修复、返工等费用。（3）第三方主体有权在合同履行过程中，要求乙方承担由于违约导致的第三方主体损失。第十一部分争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十二部分其他约定本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并验收合格之日止。本合同一式三份，甲方执一份，乙方执一份，第三方主体执一份，具有同等法律效力。第十三部分第三方介入的意义和目的第三方主体的介入，旨在确保工程项目的顺利进行，提高工程质量，保障甲方的合法权益。第三方主体作为独立的监督方，可以对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量、安全符合合同约定。同时，第三方主体还可以协助甲方对乙方进行信誉评价，为甲方提供有力的支持。第十四部分甲方为主导的目的和意义甲方作为工程项目的发起者和投资者，为主导方，有权对工程项目的质量、进度、安全等方面进行严格要求。通过本合同的约定，甲方可以确保乙方按照合同约定履行义务，保障甲方的投资回报。同时，甲方还可以通过第三方主体的监督和评估，对乙方进行有效的管理和约束，确保工程项目