建设工程承包合同范本2

最新建设工程承包合同范本建设工程承包合同范本第一章总则第一条合同依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某建设工程项目承包给乙方施工的事宜，经友好协商，达成一致意见，订立本合同。第二条合同主体发包人（以下简称甲方）：_______承包人（以下简称乙方）：_______第三条合同范围本合同范围包括：建筑工程的设计、施工、验收、保修等工作。第二章合同标的第四条工程概况工程名称：_______工程地点：_______工程规模：_______工程内容：_______第五条工程质量工程质量标准应符合国家及行业相关法律法规、规范、标准的要求。乙方应按设计文件和施工图纸的要求进行施工，确保工程质量。第六条工程进度开工日期：_______竣工日期：_______总工期：_______天第三章合同价格第七条合同价格本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。合同价格包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。第八条支付方式甲方按照乙方实际完成工程进度，按照合同约定比例支付相应工程款项。乙方开具等额的正规发票，甲方按照约定时间支付。第四章合同的履行第九条乙方的义务按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收、保修等工作。确保工程质量、安全、进度等指标的达到。遵守国家及地方的法律法规，严格按照施工图纸和规范施工。第十条甲方的义务按照合同约定，支付工程款项。提供施工场地、基础设施等施工条件。协调解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。第五章合同的变更和解除第十一条合同变更合同履行过程中，甲乙双方可协商一致对合同进行变更。合同变更内容应签订书面变更协议，作为本合同的附件。第十二条合同解除在合同履行过程中，甲乙双方同意解除合同的，应签订书面解除协议。合同解除后，乙方向甲方支付相应赔偿金。第六章违约责任第十三条违约责任乙方的违约行为导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。甲方的违约行为导致工程无法正常进行，应承担相应的违约责任。第七章争议解决第十四条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章其他第十五条合同的生效、修改和解除本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。本合同的修改和解除，应签订书面协议，并经甲乙双方共同盖章确认。第十六条合同附件本合同附件包括：设计文件、施工图纸、工程量清单、合同价款明细表等。第十七条保密条款本合同内容及甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密，应予以保密。泄露秘密的一方应承担相应的法律责任。第十八条法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________签订日期：_______年_______月_______日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一章总则第一条合同依据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将某建设工程项目承包给乙方施工的事宜，经友好协商，达成一致意见，订立本合同。第二条合同主体发包人（以下简称甲方）：_______承包人（以下简称乙方）：_______第三方主体（以下简称丙方）：_______第二章合同标的第四条工程概况工程名称：_______工程地点：_______工程规模：_______工程内容：_______第三章合同价格第七条合同价格本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。合同价格包括：工程设计费、施工费、材料费、设备费、人工费、管理费、利润及风险费用等。第四章合同的履行第九条乙方的义务按照合同约定，完成工程的设计、施工、验收、保修等工作。确保工程质量、安全、进度等指标的达到。遵守国家及地方的法律法规，严格按照施工图纸和规范施工。第十条甲方的义务按照合同约定，支付工程款项。提供施工场地、基础设施等施工条件。协调解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。第十一条丙方的义务作为第三方主体，负责提供专业技术支持，确保工程的技术指标达到要求。提供所需的技术人员，协助乙方进行工程施工。按照合同约定，承担相应的责任。第五章甲方权益保障第十二条甲方权利对工程项目的最终验收权。对工程款项的支付权。对乙方和丙方的监督权。对工程质量、安全、进度等方面的要求权。第十三条甲方利益保障乙方和丙方应保证甲方的利益不受损害，如因乙方或丙方的原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，乙方和丙方应承担相应的责任。乙方和丙方应遵守国家及地方的法律法规，严格按照施工图纸和规范施工，确保甲方的权益不受损害。第十四条乙方违约及限制条款乙方如未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的_______%。乙方如未按合同约定保证工程质量、安全、进度等指标，甲方有权要求乙方立即整改，并支付相应的违约金。乙方如未按合同约定支付款项，甲方有权暂停支付工程款项，并要求乙方立即支付。第六章合同的变更和解除第十五条合同变更合同履行过程中，甲乙双方可协商一致对合同进行变更。合同变更内容应签订书面变更协议，作为本合同的附件。第十六条合同解除在合同履行过程中，甲乙双方同意解除合同的，应签订书面解除协议。合同解除后，乙方向甲方支付相应赔偿金。第七章违约责任第十七条违约责任乙方的违约行为导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。甲方的违约行为导致工程无法正常进行，应承担相应的违约责任。丙方的违约行为导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。第八章争议解决第十八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章其他第十九条合同的生效、修改和解除本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。本合同的修改和解除，应签订书面协议，并经甲乙双方共同盖章确认。第二十条保密条款本合同内容及甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密，应予以保密。泄露秘密的一方应承担相应的法律责任。第二十一条法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十章第三方介入的意义和目的第二十二条第三方介入的意义丙方的介入，旨在通过其专业技术能力和资源，提升工程质量，加快工程进度，确保工程安全，同时通过第三方的中立性，平衡甲方和乙方之间的利益关系，减少合同履行过程中的争议和风险。第二十三条第三方目的和意义丙方作为第三方主体，其目的在于提供专业化的技术支持和服务，确保工程项目的顺利实施。丙方的介入，有助于提高工程管理的效率，通过第三方的监督和协调，确保甲乙双方按照合同约定履行各自的义务。丙方作为独立的第三方，可以提供公正的评估和意见，有助于甲方更好地管理和监督工程进度和质量。第二十四条合同附件本合同附件包括：设计文件、施工图纸、工程量清单、合同价