全新建筑安装工程承包施工合同条例下载

全新建筑安装工程承包施工合同条例合同编号：__________全新建筑安装工程承包施工合同条例第一章：总则第一条本合同的订立合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，订立本合同。第二条工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程规模：________________工程内容：主要包括建筑物的土建工程、安装工程、装饰工程等。第三条合同双方名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________名称：________________地址：________________联系人：________________联系电话：________________第四条合同的有效期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕所有工程款项之日终止。第二章：工程质量与标准第五条工程质量乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。第六条工程标准本工程应达到设计文件及国家、行业相关标准要求，包括但不限于建筑物的结构安全、使用功能、外观美观等方面。第三章：工程进度与工期第七条工程进度乙方应按照约定的工期计划进行施工，确保工程按期完成。第八条工期延误乙方如因特殊原因导致工程进度延误，应及时通知甲方，并采取措施减少延误时间。甲方应给予乙方合理的支持和配合。第四章：工程造价与支付第九条工程造价本工程的造价根据施工图纸、工程量清单及国家、行业相关标准进行计算，具体金额如下：（此处填写工程造价）第十条支付方式甲方根据乙方实际完成工程量，按照约定的付款比例和时间进行支付。第十一条支付期限甲方应在工程验收合格后____个工作日内支付工程尾款。第五章：工程验收与保修第十二条工程验收工程完工后，乙方应按照约定的时间、地点和程序组织甲方进行验收。甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余工程款项。第十三条工程保修乙方应按照国家及行业相关标准，对工程进行____年（或具体时间）的保修。保修期内，如出现质量问题，乙方应及时予以修复。第六章：违约责任与争议解决第十四条违约责任双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十五条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第七章：其他约定第十六条合同的变更和解除双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。第十七条合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十八条保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息，应予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。第八章：附则第十九条合同的生效、修改和解除本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。合同的修改和解除应书面签署，并经双方确认。第二十条合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明第九章：甲方为主导时的附加条款20条甲方指令变更甲方在不影响工程质量和工期的前提下，有权对施工图纸、工程量清单等进行变更。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整施工计划和工程造价。21条甲方监督权甲方有权对施工现场进行监督，确保乙方的施工质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作。22条甲方临时停工权甲方有权根据工程需要，临时停工或要求乙方暂停某项工程。如甲方临时停工，乙方应按照实际情况合理调整施工计划，并承担因停工导致的额外费用。23条甲方提前完工要求甲方有权要求乙方提前完成工程。如乙方同意提前完工，双方应就提前完工所需采取的措施和增加的费用等进行协商，并签订补充协议。第十章：乙方为主导时的附加条款24条乙方技术交底乙方应在工程开工前，向甲方进行技术交底，详细解释施工方案、施工工艺及质量保证措施等。25条乙方工程进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如遇到影响工程进度的情况，应及时通知甲方，并采取措施解决。26条乙方质量保障乙方应确保施工过程中使用的材料、设备等符合国家及行业相关标准，并对工程质量承担全权责任。27条乙方安全生产乙方应严格按照国家及行业相关安全生产法律法规，加强施工现场的安全管理，确保工程安全。第十一章：第三方中介时的附加条款28条第三方中介职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。如中介未能履行其职责，应承担相应的责任。29条第三