不同合同形式下发包人和承包人的风险

不同合同形式下发包人和承包人的风险合同编号：__________合同双方：发包人：（全称）地址：法定代表人：联系电话：承包人：（全称）地址：法定代表人：联系电话：第一章总则第一条本合同的签订目的是为了明确双方在项目实施过程中的权利、义务和责任，确保项目的顺利实施。第二条本合同的条款适用于项目的全部内容和过程，包括项目的施工、竣工、保修等各个阶段。第三条本合同的解释权归双方共同所有，双方应协商解决合同执行过程中的争议。第二章合同范围与内容第四条承包人应按照发包人提供的施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保项目质量符合相关法律法规和行业标准。第五条承包人应按照约定的工期完成项目，如有特殊情况导致工期延误，承包人应提前通知发包人，并采取措施减少对发包人的影响。第六条承包人应承担项目施工过程中发生的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备租赁费等。第七条发包人应按照约定的时间和方式支付合同价款，支付进度应与承包人完成的工作量相匹配。第八条发包人应提供施工场地、施工条件和其他必要的协助，确保承包人能够顺利施工。第三章合同价格与支付第九条合同总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。第十条支付方式如下：1.发包人自合同签订之日起五个工作日内，向承包人支付合同总价款的5%作为预付款。2.发包人在承包人完成项目进度达到50%时，向承包人支付合同总价款的50%。3.发包人在承包人完成项目并经验收合格后，向承包人支付合同总价款的95%。第十一条发包人支付合同价款后，承包人应向发包人提供等额的发票。第四章项目质量与验收第十二条承包人应严格按照施工图纸、技术规范和标准进行施工，确保项目质量符合相关法律法规和行业标准。第十三条项目完成后，承包人应向发包人提交验收申请，发包人应在收到申请后的十个工作日内组织验收。第十四条验收合格的，发包人应在验收合格证书上签字确认，并支付剩余的合同价款。第十五条验收不合格的，承包人应在发包人指出不合格之处后，按照发包人的要求进行整改，并重新提交验收申请。第五章违约责任第十六条双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十七条承包人未按照约定工期完成项目的，应按照逾期天数向发包人支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第十八条发包人未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向承包人支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第六章争议解决第十九条双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七章其他第二十条本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。第二十一条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明第五章违约责任第二十二条甲方未按照约定工期完成项目的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第二十三条乙方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第二十四条双方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第六章争议解决第二十五条双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十六条双方同意，争议解决过程中，不得损害国家利益、社会公共利益以及其他第三方的合法权益。第七章附则第二十七条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十八条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二十九条本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明第五章违约责任第二十二条甲方未按照约定工期完成项目的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第二十三条乙方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第二十四条双方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第六章争议解决第二十五条双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十六条双方同意，争议解决过程中，不得损害国家利益、社会公共利益以及其他第三方的合法权益。第七章附则第二十七条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十八条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二十九条本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明第五章违约责任第二十二条甲方未按照约定工期完成项目的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第二十三条乙方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%乘以逾期天数。第二十四条双方未按照约定履行合同义务的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第六章争议解决第二十五条双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第二十六条双方同意，争议解决过程中，不得损害国家利益、社会公共利益以及其他第三方的合法权益。第七章附则第二十七条本合同未尽事宜，双方可另