2024年建筑工程施工合同标准样本(4篇)_第1页
2024年建筑工程施工合同标准样本(4篇)_第2页
2024年建筑工程施工合同标准样本(4篇)_第3页
2024年建筑工程施工合同标准样本(4篇)_第4页
2024年建筑工程施工合同标准样本(4篇)_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第页共页2024年建筑工程施工合同标准样本甲方:(委托方)地址:联系电话:乙方:(承办方)法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方拟在(具体地址)建设(项目名称),乙方具备相应的建筑施工能力,双方达成以下协议:一、工程概况和目标1.1工程名称:(项目名称)1.2工程概况:(简要描述工程规模、内容和要求)1.3工程目标:完成建设工程的设计、施工和交付,确保工程质量、安全、进度等要求得到满足。二、合同范围2.1建筑工程范围:(详细描述建筑工程的具体内容和范围)2.2设计文件:甲方提供的设计文件包括但不限于建筑施工图纸、设计说明、技术规范等。2.3施工资质:乙方需具备相应的施工资质和技术能力,确保工程施工符合相关法规和标准。三、工程进度和验收3.1工程进度与计划:乙方应按照甲方要求制定具体的工程进度计划,并及时向甲方汇报工作进展。3.2工程交付:乙方完成施工后,应通知甲方进行工程验收。甲方对工程质量、合规性等进行检验,如有问题乙方应负责整改。3.3竣工验收:乙方在完成工程施工后提出竣工申请,并按照甲方要求进行竣工验收。四、工程费用和支付方式4.1工程费用:工程总费用为(具体金额,人民币大写),包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。4.2工程支付方式:工程费用分期支付,具体分期方式如下:(在此根据工程进度安排具体的分期支付方式)4.3付款时间和方式:甲方应按时支付工程款项,乙方应提供相应的发票和相关支付凭证。五、质量保证和责任追究5.1工程质量要求:乙方应按照相关设计文件和要求实施工程施工,保证工程质量达到相关标准和规范。5.2质量保证期:工程质量保证期为(具体期限),在此期间内出现工程质量问题,乙方需要及时进行整改。5.3责任追究:如乙方在工程施工中发生严重违法违规行为或质量问题,甲方有权要求乙方承担相应的责任并进行相应的赔偿。六、安全生产和保险责任6.1安全生产:乙方要严格按照国家相关法规和标准,保证工程施工安全,确保施工过程中不发生任何安全事故。6.2保险责任:乙方应按照甲方要求购买相应的施工保险,确保工程施工期间发生的意外伤害和财产损失得到合理赔偿。七、合同变更和解除7.1合同变更:任何一方在合同履行过程中需变更合同内容或要求变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。7.2合同解除:以下情况之一发生,本合同可以提前解除:(1)一方违反合同约定,严重影响工程进度和质量的;(2)一方出现经营困难、破产或解散的;(3)其他双方协商一致认为需要解除合同的情况。八、争议解决8.1争议解决方式:双方发生争议应通过友好协商解决,协商不成的,可提请有管辖权的人民法院解决。8.2争议解决法律适用:本合同的签订、解释和履行均适用中华人民共和国法律。九、合同生效和变更9.1本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同经甲方与乙方代表签字盖章后生效,并且具有各自的法律效力。9.3本合同的任何修改、补充或解除,双方应经双方代表签字可以生效。甲方(委托方):乙方(承办方):签字:签字:日期:日期:2024年建筑工程施工合同标准样本(2)建筑工程施工合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:联系电话:乙方:(承包方)地址:联系人:联系电话:根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,甲乙双方本着合作、公平、信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方进行以下工程的施工,签订本合同,并共同遵守合同条款:一、工程名称:__________________________;工程地点:__________________________;工程范围:__________________________;工程规模:__________________________。二、总包价款及支付方式:1.总包价款为:_______________________(大写:________________________________________________________)。2.乙方向甲方提供的提款人姓名、开户银行、账号为:___________________________________________________。结算方式:_____________________________________________________。三、工期及交付标准:1.工程期限:施工开始日期:_____________________;施工完成日期:_____________________,共计_____天/月;甲方可在必要时延长工期,延长期限以书面形式通知乙方,并与乙方重新协商合理的工期。2.甲方对乙方完工交付的要求及标准为:(1)合格率:100%。(2)验收标准:根据国家有关规定和标准。(3)交付标准:交付工程必须符合已签订并经双方认可的图纸、设计方案及合同要求。四、工程款项支付方式:1.本工程按照实际工程进展情况收款,由甲方承担与工程进度相适应的工程款项支付义务。2.乙方可按开工前80%、验收合格后20%的比例,与甲方协商确定工程款支付时间点及金额。3.乙方完成工程后,甲方对工程进行验收合格后的20个工作日以内,支付工程款项。五、施工质量及保修:1.乙方保证所提供的材料和设备均符合国家有关标准和规定,对其施工质量承担全面的保修责任。2.保修期限为工程竣工验收合格之日起,保修期为_____年。3.乙方应负责维修或更换其中发生质量问题的材料和设备,并承担维修或更换的全部费用。4.在保修期内,甲方有权随时进行检验、监督和指导,乙方应积极配合。六、违约责任:1.乙方未能按照合同规定的工期完成工程,造成甲方损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。2.乙方提供的材料和设备不符合国家有关标准和规定,乙方应承担相应的赔偿责任。3.甲方未能按照合同约定支付工程款项,甲方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决:本合同在履行过程中发生争议时,应友好协商解决。协商不成时,提交有管辖权的法院进行裁决。八、其他事项:1.双方约定合同中未尽事宜或履行合同中产生的其他争议,可另行签订补充协议以作规范。2.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(委托方):签字:日期:乙方(承包方):签字:日期:2024年建筑工程施工合同标准样本(3)委托方(甲方):_____地址:_____邮码:_____电话:_____法定代表人:_____职务:_____承包方(乙方):_____地址:_____邮码:_____电话:_____法定代表人:_____职务:_____依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。第四条乙方责任1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。5.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条勘察设计费用乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。第六条违约责任1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值____元计算,增补设计费。3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的____%(经批准生效)。8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%.第七条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按(_____)项解决。1.申请_____仲裁委员会仲裁。2.向____人民法院起诉。第八条合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。第十条本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。甲方:_____甲方代表:_________年____月____日乙方:_____乙方代表:_________年____月____日2024年建筑工程施工合同标准样本(4)合同编号:2024-BGC-XXX甲方:[甲方名称]地址:[甲方地址]联系人:[联系人姓名]电话:[联系人电话]乙方:[乙方名称]地址:[乙方地址]联系人:[联系人姓名]电话:[联系人电话]鉴于,甲方具备相关建筑工程项目的资质和资金实力,乙方具有相应的工程施工能力和经验,双方经友好协商,达成以下合同条款:第一条工程名称本合同的工程名称为:[工程名称]第二条工程位置工程位于:[工程位置]第三条工程内容及范围1.根据甲方提供的建筑设计文件,乙方负责进行工程的施工、装修等工作,并按照相关法律法规和技术标准要求进行施工。2.工程包括但不限于:地基基础、主体结构、外墙装修、内部装修、给排水、电气安装等。第四条工程工期1.本工程自合同生效之日起,工期为:[工期]日历天。2.工期的计算方式为按日历天计算,包括法定节假日,但排除不可抗力因素导致的施工中断。第五条工程款支付方式1.工程总价为:人民币[工程总价]元。2.工程款支付分为两次,分别为:a.第一次支付:工程开工后的[支

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论