个人土方施工合同协议书

个人土方施工合同协议书合同编号：__________个人土方施工合同协议书根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，本着公平、公正、诚实、信用的原则，就甲方雇佣乙方进行个人土方施工的相关事宜，达成如下协议：第一章定义与术语1.1本合同中的“土方施工”是指乙方根据甲方的要求，进行土地挖掘、运输、填筑、平整等作业。1.2本合同中的“工程进度”是指按照合同约定的时间节点，完成相应的土方施工作业。1.3本合同中的“工程质量”是指乙方按照合同约定的技术要求和标准，完成的土方施工作业的质量。第二章工程范围与要求2.1乙方向甲方承诺，具备进行本合同项下土方施工的资质和能力，并按照甲方的要求，完成相应的土方施工作业。2.2乙方应按照甲方的要求，完成土方施工的作业范围、工程量、工程进度和工程质量。2.3乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程技术标准和规范进行施工，确保施工安全。2.4乙方应承担因施工引起的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。第三章合同价格与支付3.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。3.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。3.3乙方应提供正规发票，甲方依法予以报销。第四章工期与工程进度4.1本合同的工期为____个月，自乙方进入施工现场之日起计算。4.2乙方应确保按照甲方的要求，按时完成土方施工的作业范围、工程量、工程进度和工程质量。4.3乙方如因特殊情况导致无法按照约定的工期完成施工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。第五章工程质量与验收5.1乙方应保证施工质量符合国家及地方相关法律法规、工程技术标准和规范的要求。5.2甲方有权对施工过程和施工质量进行监督、检查，并提出整改意见。5.3工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照甲方的要求，提供相关资料和配合验收。5.4验收不合格的，乙方应按照甲方的要求，进行整改直至达到验收标准。第六章违约责任6.1乙方如未按照约定的工期、工程质量完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为本合同价款的____%。6.2甲方如未按照约定的付款节点和付款比例支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为本合同价款的____%。6.3双方如因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七章保密条款7.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同履行完毕之日止。7.3违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任。第八章合同的生效、变更与解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2双方如需变更或解除本合同，应签订书面协议，经双方确认后生效。8.3本合同的解除或终止，不影响双方因履行本合同所发生的权利和义务。第九章其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3本合同的签订地点为：__________。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明第三章合同价格与支付（1）施工合同协议书；（2）乙方资质证书及施工许可证；（3）工程进度报告及相关施工资料；（4）工程质量检验报告；（5）其他甲方要求提供的资料。3.6甲方支付价款后，乙方应向甲方提供正式的发票。第四章工期与工程进度4.4乙方如因特殊情况无法按照约定的工期完成施工，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。甲方应在收到乙方延期申请后五个工作日内予以答复。4.5乙方如未按照约定的工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为本合同价款的1%。第五章工程质量与验收5.5工程完成后，甲方应组织验收。乙方应按照甲方的要求，提供相关资料和配合验收。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求，进行整改直至达到验收标准。5.6甲方有权对施工过程和施工质量进行监督、检查，并提出整改意见。乙方应在接到甲方整改意见后五个工作日内予以回复并采取相应措施。第六章违约责任6.4乙方如未按照约定的工程质量完成施工，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新施工。乙方应承担因拆除不合格工程所发生的全部费用。6.5甲方如未按照约定的付款节点和付款比例支付合同价款，乙方有权暂停施工。甲方应在一个工作日内支付应付款项，否则乙方有权解除合同。第七章保密条款7.4乙方如违反保密义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同价款的2%。第八章合同的生效、变更与解除8.4双方如需变更或解除本合同，应签订书面协议，经双方确认后生效。如双方未能就变更或解除合同达成一致，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.5本合同的解除或终止，不影响双方因履行本合同所发生的权利和义务。第九章其他约定9.4甲方应按照法律法规和乙方资质要求，保障乙方的合法权益，包括但不限于按时支付合同价款、提供施工条件等。9.5乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，严格按照施工方案和安全规程进行施工，确保施工安全。9.6当有第三方中介参与本合同时，甲方和乙方应与中介签订相应的服务协议，并明确中介的服务范围、费用及责任。中介应保证其提供服务的合法性和真实性，如因中介原因导致合同纠纷，甲方和乙方均有权向中介追偿。多方为主导时的，附件条款及说明第十章争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2诉讼费用由败诉方承担。10.3双方在诉讼过程中，应保证施工工程的顺利进行，并承担因诉讼产生的不必要损失。第十一章合同的转让11.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利义务转让给第三方。11.2违反本条规定的，转让无效，并承担因此给对方造成的损失。第十二章附件12.1本合同附件包括：（1）乙方资质证书及施工许可证复印件；（2）工程设计图纸及相关技术文件；（3）施工方案和安全规程；（4）其他双方认为需要