精装房购房合同书范本合集

精装房购房合同书范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。卖方：*******买方：*******依据XX房屋买卖相关法律，就甲方将全部权所属的房屋出售给乙方等相关事宜，双方经协商全都，达成协议如下：第一条甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地使用权转让给乙方，房屋详细状况如下：房屋座落在***，面积为****平方米。房屋为砖混结构商品房，布局结构平方米，门面为****。其次条房屋全部权证编号：***********，房产证号：********，土地全部权号：**********。第三条房屋配套附属设施水、电、暖由甲方负责，室内装饰统一为水泥地面，墙壁为防水白色涂料，乙方对甲方上述转让的房地产详细状况已充分了解，自愿购买上述房地产。第四条乙双方经协商达成全都，同意上述房地产转让价格为人民币：***元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方分三次将房款付给甲方。详细时间为：本合同生效之日起**日内乙方交付***万元****年**月**日前付***万元其余在产权转移时全部交清。第五条甲、乙双方同意，本合同生效后，除人力不行抗拒的因素外，甲方定于****年**月*-日将上述房地产交付乙方。第六条上述房地产风险责任自该房地产权利转移之日起转移给乙方。第七条本合同生效后，甲、乙双方应按国家及本地有关规定缴纳税、费。在上述房地产权利转移前未支付的使用该房屋所发生的物业管理费、水电费、煤气、电讯费等其它费用由甲方负责支付。第八条乙方在使用期间不得擅自转变房屋结构和使用性质，乙方对该房地产有关联的公共部位、通道和设施使用享有相应的权益担当相应的义务，并应维护公共设施和公共利益。乙方确认上述受让房地产的业主公约，享有相应的权利和担当相应的义务。第九条甲方保证在上述转让的房地产交接时没有产权纠纷和财务纠纷。如上述房地产转让交接后发生交接前即存在的产权或财务纠纷，由甲方担当全部责任。第十条乙方未按本合同商定期限付款的，应按逾期未付款向甲方支付利息，利息自应付款之日起其次天至实际付款日止，利息按银行同期利率计算，逾期***天后，甲、乙双方同意按下列之一处理。1、乙方除应支付利息外，还应按逾期未付款的***%向甲方支付违约金，合同连续履行。2、甲方有权通知乙方单方解除合同，甲方从乙方已付款中扣除乙方应向甲方支付逾期未付款3%的违约金，余款返还给乙方，已付款不足违约金部分，乙方应在接到书面通知之日起**日内向甲方支付，若乙方违约给甲方造成经济损失的，甲方实际经济损失超过乙方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由乙方据实赔偿。第十一条除人力不行抗拒因素外，甲方未按合同商定的期限将上述房地产交付给乙方的，应按已收款向乙方支付利息，利息自商定交付之日起其次天至实际交付之日止，利息按银行同期利率计算。逾期***天后，甲、乙双方同意按下列之一处理。1、甲方除应支付利息外，还应按已收款的***%向乙方支付违约金，合同连续履行。2、乙方有权通知甲方解除合同，甲方除应在接到书面通知之日起**日内向乙方返还已支付的房款和利息外，还应按已支付房款的3%向乙方支付违约金。若甲方违约给乙方造成经济损失的，乙方实际经济损失超过甲方应支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额应由甲方据实赔偿。第十二条经甲、乙双方协商全都，本合同未尽事宜，在不违反本合同原则的前提下，可订立补充条款或补充协议，甲、乙双方订立的补充条款和补充协议及附件为本合同不行分割的一部分。本合同及其附件空格部分填写的文字与铅印文字具有同等效力。第十三条本合同自甲、乙双方签订之日起生效。甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为力量，对各自的权利、义务清晰明白，并按本合同规定履行。第十四条本合同适用于XX法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决。协商不能解决的，依法向人民法院起诉。第十五条本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，房地产交易管理机构一份，房地产登记机构一份。甲方：******乙方：******时间：******精装房购房合同书范本(第二篇)合同封面：精装房购房合同书范本合同编号：甲方：（购房人）身份证号码：地址：乙方：（开发商）地址：鉴于：乙方是开发商，拥有并合法持有位于（项目地址）处的精装房（以下简称“物业”）的所有权；甲方有意购买该物业，双方经友好协商，达成如下协议：第一条：物业描述甲方购买乙方所售精装房，具体描述如下：（在此填写详细的物业信息和房屋面积等内容）第二条：购房价格甲方同意以（填写具体金额）作为购买该物业的房款，支付方式如下：（填写具体的支付方式和时间）第三条：交房时间乙方承诺在本合同签订之日起（填写具体时间），将物业完工并交付甲方。第四条：权益转移1.一旦甲方支付全款，乙方应将物业的所有权转移给甲方，甲方成为该物业的合法产权人。2.乙方应配合甲方及相关方办理物业权属证书、房产证办理等手续，并承担产权证书等相关费用。第五条：房屋质量及保修1.乙方承诺所售物业具备相应的品质、安全等标准，符合国家和地方的相关规定。2.乙方保证房屋结构主体和主要设施设备自交付之日起（填写具体时间）内保修，甲方享受相应的保修权利。第六条：违约责任1.双方同意，如果一方违约，应按照法律和约定承担相应的违约责任，包括但不限于违约金、赔偿等。2.如因乙方原因导致交付延迟，乙方应按照约定支付甲方每延迟一天的违约金（填写具体金额）。第七条：争议解决本合同履行过程中如发生任何争议，双方应友好协商解决。若协商不成功，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。第八条：其他1.本合同的任何修改或补充应以书面形式作出，并经双方签字确认后生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）乙方（签字/盖章）日期：日期：精装房购房合同书范本(第三篇)精装房购房合同书范本合同编号：[编号]甲方（卖方）：[卖方全称和地址]乙方（买方）：[买方全称和地址]鉴于，甲方是房地产开发商，拥有并拟出售位于[房屋地址]的精装房；乙方经充分了解并确认，愿意购买该房屋，并自愿达成以下协议：第一条房屋基本信息1.1房屋信息：该精装房屋的基本信息如下：-房产证证号：[证号]-房屋面积：[面积]-建筑结构：[结构]-房屋状况：[状况]-使用权属性：[属性]-其他附属设施或装修情况：[其他信息]1.2房屋交付：该房屋将在签署本合同起，______________（具体交付日期）交付给乙方。第二条购房款项及付款方式2.1购房总价：该房屋的总价为_______________（具体金额）元。2.2购房款项支付方式：乙方将按照以下方式支付购房款项：-订金：乙方已向甲方支付订金_______________（具体金额）元，作为购房履约保证金。-首付款：乙方应在_______________（具体日期）之前将首付款_______________（具体金额）元支付给甲方。-尾款支付：乙方应在房屋交付之前将剩余尾款_______________（具体金额）元一次性支付给甲方。2.3其他费用承担：乙方负责承担所有与购房相关的税费和费用，包括但不限于契税、印花税、产权证办理费用等。第三条房屋交付及验收3.1房屋交付标准：甲方将按照合同约定的标准交付该房屋，符合法律、法规和国家标准的要求。3.2房屋验收：乙方应在收到房产证之日起_______________（具体天数）内对该房屋进行验收。如发现质量问题或其他纠纷，乙方有权向甲方提出书面通知并要求合理的修复或解决方案。第四条违约责任4.1乙方违约：如果乙方未按约定支付购房款项，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，违约金金额为购房总价的_______________%。4.2甲方违约：如果甲方未按约定将房屋按时交付给乙方，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金，违约金金额为购房总价的_______________%。第五条争议解决本合同的解释、执行和争议解决适用中华人民共和国法律。如果双方因本合同产生争议，应友好协商解决；如果协商不成，任何一方均可向本合同约定的仲裁委员会申请仲裁。第