地下商场防水工程合同范本

地下商场防水工程合同范本甲方（以下简称“业主”）：名称：__________地质：__________联系人：__________乙方（以下简称“承包商”）：名称：__________地质：__________联系人：__________鉴于业主拥有位于__________的地下商场，并有意将其防水工程委托给承包商进行施工；承包商愿意按照业主的要求和本合同的规定，承担该防水工程的施工工作。双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、工程概述1.1工程内容：承包商应按照业主提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成地下商场的防水工程。1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________二、合同价格2.1合同价格：双方确认，本合同的总价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2价格调整：除非双方另有约定，本合同价格不受任何因素影响，不进行调整。三、工期3.1工期：承包商应自合同签订之日起__________个工作日内完成工程。3.2工期延误：如因承包商原因导致工期延误，每延误一日，应向业主支付违约金人民币__________元。四、质量保证4.1质量标准：承包商应按照业主提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。4.2质量保修期：承包商应对其施工的防水工程提供__________年的质量保修期，自工程验收合格之日起计算。五、支付条款5.1预付款：业主应在合同签订后__________个工作日内支付承包商预付款，预付款金额为合同总价的__________%。5.2进度款：承包商每完成__________%的工程量，业主应在收到承包商进度款申请后__________个工作日内支付进度款，进度款金额为合同总价的__________%。5.3竣工款：工程验收合格后，业主应在收到承包商竣工款申请后__________个工作日内支付竣工款，竣工款金额为合同总价的__________%。六、违约责任6.1业主违约：如业主未能按照本合同的约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金金额为应付款项的__________%。6.2承包商违约：如承包商未能按照本合同的约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金金额为合同总价的__________%。七、争议解决7.1双方应通过友好协商解决因本合同引起的任何争议。如协商无果，任何一方均有权将争议提交至__________法院进行诉讼。八、其他条款8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。附件：1.工程图纸和技术规范2.施工要求3.工程量清单甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：名称：__________地质：__________联系人：__________乙方（以下简称“承包商”）：名称：__________地质：__________联系人：__________第三方（以下简称“监理方”）：名称：__________地质：__________联系人：__________鉴于业主拥有位于__________的地下商场，并有意将其防水工程委托给承包商进行施工；承包商愿意按照业主的要求和本合同的规定，承担该防水工程的施工工作；监理方愿意作为独立第三方，对工程进行监督和管理，确保工程质量和进度符合双方的要求。三方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、工程概述1.1工程内容：承包商应按照业主提供的工程图纸、技术规范和施工要求，完成地下商场的防水工程。1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________二、合同价格2.1合同价格：双方确认，本合同的总价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2价格调整：除非三方另有约定，本合同价格不受任何因素影响，不进行调整。三、工期3.1工期：承包商应自合同签订之日起__________个工作日内完成工程。3.2工期延误：如因承包商原因导致工期延误，每延误一日，应向业主支付违约金人民币__________元。四、质量保证4.1质量标准：承包商应按照业主提供的工程图纸、技术规范和施工要求进行施工，并保证工程质量符合国家相关标准和规定。4.2质量保修期：承包商应对其施工的防水工程提供__________年的质量保修期，自工程验收合格之日起计算。五、支付条款5.1预付款：业主应在合同签订后__________个工作日内支付承包商预付款，预付款金额为合同总价的__________%。5.2进度款：承包商每完成__________%的工程量，业主应在收到承包商进度款申请后__________个工作日内支付进度款，进度款金额为合同总价的__________%。5.3竣工款：工程验收合格后，业主应在收到承包商竣工款申请后__________个工作日内支付竣工款，竣工款金额为合同总价的__________%。六、违约责任6.1业主违约：如业主未能按照本合同的约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金金额为应付款项的__________%。6.2承包商违约：如承包商未能按照本合同的约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金金额为合同总价的__________%。七、监理方的责权利7.1监理方职责：监理方应按照业主和承包商的要求，对工程进行监督和管理，确保工程质量和进度符合双方的要求。7.2监理费用：业主应向监理方支付监理费用，监理费用为合同总价的__________%。7.3监理方权利：监理方有权对工程进行监督和管理，对工程质量和进度提出意见和建议，对工程验收进行签字确认。八、争议解决8.1双方应通过友好协商解决因本合同引起的任何争议。如协商无果，任何一方均有权将争议提交至__________法院进行诉讼。九、其他条款9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________。9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。附件：1.工程图纸和技术规范2.施工要求3.工程量清单甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________丙方（监理方）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________签订日期：__________总结：本合同的签订，旨在明确三方在地下商场防水工程中的权利和义务，确保工程的顺利进行和质量的保证。通过引入监理方作为独立第三方，对工程进行监督和管理，可以有效保障业主的权益，确保工程按照业主的要求进行。同时，通过明确乙方的违约责任和限制条款，可以促使乙方按照合同约定完成工程，保证工程质量和进度。以甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权利和利益条款，保障甲方的合法权益，确保工程按照甲方的要求进行，实现甲方的利益最大化。通过本合同的签订，可以为三方提供一个明确、公平、合理的合作框架，促进三方之间的合作与共赢。第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：名称：__________地质：__________联系人：__________乙方（以下简称“设计方”）：名称：__________地质：__________联系人：__________第三方（以下简称“监理方”）：名称：__________地质：__________联系人：__________鉴于委托方有意委托设计方进行一项设计项目，并希望监理方作为独立第三方对设计过程进行监督和管理，以确保设计质量和进度符合委托方的要求。三方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、设计项目概述1.1设计内容：设计方应按照委托方的要求和本合同的规定，完成设计项目。1.2设计地点：__________1.3设计范围：__________二、合同价格2.1合同价格：双方确认，本合同的总价为人民币__________元（大写：__________元整）。2.2价格调整：除非三方另有约定，本合同价格不受任何因素影响，不进行调整。三、设计期限3.1设计期限：设计方应自合同签订之日起__________个工作日内完成设计。3.2设计延误：如因设计方原因导致设计延误，每延误一日，应向委托方支付违约金人民币__________元。四、质量保证4.1质量标准：设计方应按照委托方提供的设计要求和本合同的规定进行设计，并保证设计质量符合国家相关标准和规定。4.2质量保修期：设计方应对其设计提供__________年的质量保修期，自设计验收合格之日起计算。五、支付条款5.1预付款：委托方应在合同签订后__________个工作日内支付设计方预付款，预付款金额为合同总价的__________%。5.2进度款：设计方每完成__________%的设计量，委托方应在收到设计方进度款申请后__________个工作日内支付进度款，进度款金额为合同总价的__________%。5.3竣工款：设计验收合格后，委托方应在收到设计方竣工款申请后__________个工作日内支付竣工款，竣工款金额为合同总价的__________%。六、违约责任6.1委托方违约：如委托方未能按照本合同的约定支付款项，应向设计方支付违约金，违约金金额为应付款项的__________%。6.2设计方违约：如设计方未能按照本合同的约定完成设计，应向委托方支付违约金，违约金金额为合同总价的__________%。七、监理方的责权利7.1监理方职责：监理方应按照委托方和设计方的要求，对设计过程进行监督和管理，确保设计质量和进度符合双方的要求。7.2监理费用：委托方应向监理方支付监理费用，监理费用为合同总价的__________%。7.3监理方权利：监理方有权对设计过程进行监督和管理，对设计质量和进度提出意见和建议，对设计验收进行签字确认。八、争议解决8.1双方应通过友好协商解决因本合同引起的任何争议。如协商无果，任何一方均有权将争议提交至__________法院进行诉讼。九、其他条款9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至__________。9.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。附件：1.设计要求和规范2.设计量清单甲方（委托方）：__________乙方（设计方）：__________丙方（监理方）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________签订日期：__________总结：本合同的签订，旨在明确三方在设计项目中的权利和义务，确保设计的顺利进行和质量的保证。通过引入监理方作为独立第三方，对设计过程进行监督和