钢结构体育看台施工合同示范文本

钢结构体育看台施工合同示范文本合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对体育看台进行钢结构施工，承包商愿意承担此项施工任务，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：钢结构体育看台施工工程1.2工程地点：__________1.3工程范围：本工程包括体育看台的主体结构、屋面系统、围护系统等，具体以施工图纸及工程量清单为准。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：承包商为完成本工程所提供的全部材料、设备、劳务、施工机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。2.3合同价格不包括：施工图纸外的变更、签证、甲方供材、乙方分包工程、政策性调整等费用。三、工期3.1工期：本工程自合同签订之日起计算，总工期为__________天。3.2工期延误：因以下原因导致工期延误，经双方协商一致后可相应顺延工期：（1）不可抗力；（2）业主原因导致的设计变更、签证；（3）双方约定的其他原因。四、质量标准4.1工程质量：本工程质量应符合国家相关规范、标准和设计要求。4.2质量保修：承包商应按国家规定和合同约定承担质量保修责任。五、支付条款5.1付款方式：按工程进度支付。5.2预付款：合同签订后，业主向承包商支付预付款，预付款金额为合同总价的__________%。5.3工程进度款：根据工程实际进度，业主按月支付工程进度款，进度款支付比例为实际完成工程量的__________%。5.4竣工结算：工程竣工验收合格后，双方进行竣工结算，结算金额为合同总价扣除预付款、已支付进度款后的剩余款项。六、违约责任6.1业主违约：业主未能按合同约定支付款项，应按逾期支付金额的__________%向承包商支付违约金。6.2承包商违约：承包商未能按合同约定完成工程，应按逾期天数的__________%向业主支付违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、合同附件8.1本合同附件包括但不限于：（1）施工图纸及说明书；（2）工程量清单；（3）质量保修书；（4）安全生产责任书；（5）环境保护责任书。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格、竣工结算完成后自动终止。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于业主拟对体育看台进行钢结构施工，承包商愿意承担此项施工任务，为确保工程质量、进度和投资控制，经友好协商，业主委托监理方对工程进行监理，三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：钢结构体育看台施工工程1.2工程地点：__________1.3工程范围：本工程包括体育看台的主体结构、屋面系统、围护系统等，具体以施工图纸及工程量清单为准。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：承包商为完成本工程所提供的全部材料、设备、劳务、施工机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。2.3合同价格不包括：施工图纸外的变更、签证、甲方供材、乙方分包工程、政策性调整等费用。三、工期3.1工期：本工程自合同签订之日起计算，总工期为__________天。3.2工期延误：因以下原因导致工期延误，经三方协商一致后可相应顺延工期：（1）不可抗力；（2）业主原因导致的设计变更、签证；（3）三方约定的其他原因。四、质量标准4.1工程质量：本工程质量应符合国家相关规范、标准和设计要求。4.2质量保修：承包商应按国家规定和合同约定承担质量保修责任。五、支付条款5.1付款方式：按工程进度支付。5.2预付款：合同签订后，业主向承包商支付预付款，预付款金额为合同总价的__________%。5.3工程进度款：根据工程实际进度，业主按月支付工程进度款，进度款支付比例为实际完成工程量的__________%。5.4竣工结算：工程竣工验收合格后，三方进行竣工结算，结算金额为合同总价扣除预付款、已支付进度款后的剩余款项。六、违约责任6.1业主违约：业主未能按合同约定支付款项，应按逾期支付金额的__________%向承包商支付违约金。6.2承包商违约：承包商未能按合同约定完成工程，应按逾期天数的__________%向业主支付违约金。七、监理方的责权利7.1监理方职责：（1）监督承包商按照施工图纸、规范和标准进行施工；（2）审查承包商提交的施工组织设计、进度计划、质量保证措施等文件；（3）对工程进度、质量、安全、投资控制等方面进行全面监理；（4）及时向业主报告工程进展情况，协调解决施工过程中出现的问题。7.2监理方权利：（1）对承包商的施工行为进行监督、检查和指导；（2）对工程变更、签证等事项提出意见和建议；（3）对工程进度款支付、竣工结算等事项进行审核。7.3监理方利益：（1）业主支付监理费；（2）根据三方协商，享有合同约定的其他利益。八、甲方的权利条款8.1甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查，要求监理方和承包商及时整改。8.2甲方有权对工程变更、签证等事项进行审批，决定是否同意实施。8.3甲方有权对工程投资进行控制，确保工程投资不超出预算。九、甲方的利益条款9.1甲方享有按合同约定支付款项的利益。9.2甲方享有按时完成工程、确保工程质量的利益。9.3甲方享有对工程投资进行控制的利益。十、乙方的违约及限制条款10.1乙方未能按合同约定完成工程，应按逾期天数的__________%向甲方支付违约金。10.2乙方未能按合同约定保证工程质量，甲方有权要求乙方返工，直至符合要求，相关费用由乙方承担。10.3乙方在施工过程中，应遵守国家相关法律法规，确保施工安全，如发生安全事故，乙方应承担相应责任。十一、争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。十二、合同附件12.1本合同附件包括但不限于：（1）施工图纸及说明书；（2第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：乙方（以下简称“设计方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于委托方拟对体育场馆进行设计，设计方愿意承担此项设计任务，为确保设计质量、进度和投资控制，经友好协商，委托方委托监理方对设计过程进行监理，三方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、设计概述1.1设计名称：体育场馆设计项目1.2设计地点：__________1.3设计范围：本设计包括体育场馆的建筑设计、结构设计、机电设计等，具体以设计任务书及设计成果清单为准。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价格包括：设计方为完成本设计所提供的全部设计文件、设计咨询、设计审查等一切费用。2.3合同价格不包括：设计任务书外的变更、签证、政策性调整等费用。三、设计周期3.1设计周期：本设计自合同签订之日起计算，总设计周期为__________天。3.2设计周期延误：因以下原因导致设计周期延误，经三方协商一致后可相应顺延设计周期：（1）不可抗力；（2）委托方原因导致的设计变更、签证；（3）三方约定的其他原因。四、设计标准4.1设计质量：本设计质量应符合国家相关规范、标准和设计要求。4.2设计修改：设计方应按国家规定和合同约定承担设计修改责任。五、支付条款5.1付款方式：按设计进度支付。5.2预付款：合同签订后，委托方向设计方支付预付款，预付款金额为合同总价的__________%。5.3设计进度款：根据设计实际进度，委托方按阶段支付设计进度款，进度款支付比例为实际完成设计阶段的比例。5.4设计完成结算：设计完成后，三方进行设计完成结算，结算金额为合同总价扣除预付款、已支付进度款后的剩余款项。六、违约责任6.1委托方违约：委托方未能按合同约定支付款项，应按逾期支付金额的__________%向设计方支付违约金。6.2设计方违约：设计方未能按合同约定完成设计，应按逾期天数的__________%向委托方支付违约金。七、监理方的责权利7.1监理方职责：（1）监督设计方按照设计任务书、规范和标准进行设计；（2）审查设计方提交的设计文件、设计进度计划等；（3）对设计质量、进度、安全等方面进行全面监理；（4）及时向委托方报告设计进展情况，协调解决设计过程中出现的问题。7.2监理方权利：（1）对设计方的设计行为进行监督、检查和指导；（2）对设计变更、签证等事项提出意见和建议；（3）对设计进度款支付、设计完成结算等事项进行审核。7.3监理方利益：（1）委托方支付监理费；（2）根据三方协商，享有合同约定的其他利益。八、乙方的权利条款8.1乙方有权要求委托方提供设计所需的相关资料、数据和信息。8.2乙方有权对设计变更、签证等事项提出意见和建议，要求委托方及时审批。8.3乙方有权要求委托方按照合同约定支付设计款项。九、乙方的利益条款9.1乙方享有按合同约定获得设计报酬的利益。9.2乙方享有按时完成设计、确保设计质量的利益。9.3乙方享有对设计过程中的变更、签证等事项进行控制的利益。十、甲方的违约及限制条款10.1甲方未能按合同约定支付款项，应按逾期支付金额的_________