建设工程承包合同标准范本

建设工程承包合同标准范本乙方：合同概述工程名称：工程地点：工程内容：合同金额：合同工期：合同条款第一条：合同的履行甲方应按照合同约定的时间和要求，向乙方提供施工场地、施工条件和其他必要的施工辅助设施。乙方应按照合同约定的工程内容、质量和工期要求，完成工程的施工。第二条：工程质量乙方向甲方保证，施工的工程质量应符合国家相关标准和规范的要求。乙方应承担工程质量问题造成的所有责任和损失。第三条：工期延误由于甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。第四条：合同价款合同价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。第五条：合同的变更和解除合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。合同的变更和解除不影响甲乙双方因履行合同而产生的权利和义务。第六条：争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。合同的生效和终止第七条：合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第八条：合同的终止工程验收合格，乙方完成合同约定的全部施工内容后，本合同自行终止。合同提前终止的，乙方应承担因提前终止而产生的全部责任和损失。甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上是建设工程承包合同的标准范本，具体内容应根据双方的实际情况和需求进行调整和补充。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导乙方：第三方：合同概述工程名称：工程地点：工程内容：合同金额：合同工期：合同条款第一条：合同的履行甲方应按照合同约定的时间和要求，向乙方提供施工场地、施工条件和其他必要的施工辅助设施。乙方应按照合同约定的工程内容、质量和工期要求，完成工程的施工。第三方应按照合同约定的职责和义务，提供相关服务和支持。第二条：工程质量乙方向甲方保证，施工的工程质量应符合国家相关标准和规范的要求。乙方应承担工程质量问题造成的所有责任和损失。第三条：工期延误由于甲方原因导致工期延误的，甲方应承担相应的违约责任。由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。由于第三方原因导致工期延误的，第三方应承担相应的违约责任。第四条：合同价款合同价款为人民币【】元整（大写：【】元整）。甲方应按照合同约定的付款方式和付款时间，向乙方支付合同价款。甲方对第三方提供的服务或产品有支付义务，具体金额和方式由双方协商确定。第五条：甲方权利条款甲方对工程质量、进度和安全等方面有监督和检查的权利。甲方对乙方和第三方的服务有评价和提出改进意见的权利。甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整合同内容和要求。第六条：乙方和第三方的违约及限制条款乙方如发生违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付逾期利息等。第三方如发生违约行为，甲方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付逾期利息等。乙方和第三方应遵守国家相关法律法规，不得从事违法乱纪行为，否则甲方有权终止合同并追究其法律责任。第七条：争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。合同的生效和终止第八条：合同的生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第九条：合同的终止工程验收合格，乙方完成合同约定的全部施工内容后，本合同自行终止。合同提前终止的，乙方应承担因提前终止而产生的全部责任和损失。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：第三方介入的意义和目的在于，可以提供专业的服务和支持，确保工程的质量和进度，同时也可以对乙方进行监督和约束，保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义在于，可以确保合同的履行和工程的质量，同时也可以对乙方和第三方进行有效的管理和控制，保障甲方的利益。第十条：甲方的权益保障乙方应保证其施工过程中不侵犯第三方的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担全部法律责任。第三方应保证其提供的服务或产品不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，第三方应承担全部法律责任。乙方和第三方应对甲方提供的技术和商业秘密保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。第十一条：合同的修改和补充合同的修改和补充应经甲方书面同意，并由三方签字盖章后生效。合同的修改和补充不得影响甲方的合法权益。第十二条：甲方对乙方的管理权甲方有权对乙方施工过程进行监督管理，包括但不限于施工方案、施工进度、工程质量等。甲方有权要求乙方对施工中出现的问题进行整改，以确保工程按期保质完成。第十三条：甲方对第三方的选择权甲方有权选择合适的第三方提供所需的服务或产品。甲方有权对第三方提供的服务或产品进行评价，并有权要求第三方进行改进。第十四条：甲方对违约方的追责权如乙方或第三方发生违约行为，甲方有权要求违约方承担相应的违约责任。甲方有权根据违约方的违约程度，要求违约方支付违约金或赔偿损失。合同的生效和终止第十五条：合同的生效本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。第十六条：合同的终止工程验收合格，乙方完成合同约定的全部施工内容后，本合同自行终止。合同提前终止的，乙方应承担因提前终止而产生的全部责任和损失。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：通过上述条款，甲方在合同中确立了其主导地位，确保了工程的质量、进度和安全，同时通