2024年供水工程施工合同常用版（二篇）

第6页共6页2024年供水工程施工合同常用版监理人应在收到承包人提交的完工付款申请单后的28天内完成复核，并与承包人协商修改后，在完工付款申请单上签字和出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的42天内审批后支付给承包人。若发包人不按期支付，则应按第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给承包人。36最终结清36.1最终付款申请单（1）承包人在收到按第53.3款规定颁发的保修责任终止证书后的28天内，按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单（一式4份），该申请单应包括以下内容，并附有关的证明文件。①按合同规定已经完成的全部工程价款金额；②按合同规定应付给承包人的追加金额；③承包人认为应付给他的其他金额。（2）若监理人对最终付款申请单中的某些内容有异议时，有权要求承包人进行修改和提供补充资料，直至监理人同意后，由承包人再次提交经修改后的最终付款申请单。36.2结清单承包人向监理人提交最终付款申请单的同时，应向发包人提交一份结清单，并将结清单的副本提交监理人。该结清单应证实最终付款申请单的总金额是根据合同规定应付给承包人的全部款项的最终结算金额。但结清单只在承包人收到退还履约担保证件和发包人已向承包人付清监理人出具的最终付款证书中应付的金额后才生效。36.3最终付款证书和支付时间监理人收到经其同意的最终付款申请单和结清单副本后的14天内，向发包人出具一份最终付款证书提交发包人审批。最终付款证书应说明：（1）按合同规定和其他情况应最终支付给承包人的合同总金额。（2）发包人已支付的所有金额以及发包人有权得到的全部金额。发包人审查监理人提交的最终付款证书后，若确认还应向承包人付款，则应在收到该证书后的42天内支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款，则发包人应通知承包人，承包人应在收到通知后的42天内付还给发包人。不论是发包人或承包人，若不按期支付，均应按专用合同条款第33.4款规定的相同办法将逾期付款违约金加付给对方。若承包人和发包人始终未能就最终付款的内容和额度取得一致意见，监理人应对双方已同意的部分出具临时付款证书，双方应按上述规定执行，对于未取得一致的部分，双方均有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。十六、价格调整37物价波动引起的价格调整37.1价格调整的差额计算因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，按以下公式计算差额，调整合同价格。Ftn△P＝P0（A＋∑Bn－－－1）Fon式中：△P––需调整的价格差额；P0––按第33.2款、第35.2款和第36.3款规定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额（不包括价格调整，不计保留金的扣留和支付以及预付款的支付和扣还；对第39条规定的变更，若已按现行价格计价的亦不计在内）：A––定值权重（即不调部分的权重）；Bn––各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在合同估算价中所占的比例；Ftn––各可调因子的现行价格指数，指与第33.2款、第35.2款和第36.3款规定的付款证书相关周期最后一天前42天的各可调因子的价格指数；Fon––各可调因子的基本价格指数，指投标截止日前42天的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源规定在投标辅助资料的价格指数和权重表内。价格指数应首先采用国家或省、自治区、直辖市的政府物价管理部门或统计部门提供的价格指数，若缺乏上述价格指数时，可采用上述部门提供的价格或双方商定的专业部门提供的价格指数或价格代替。37.2暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数，可暂用上一次的价格指数计算，并在以后的付款中再按实际的价格指数进行调整。37.3权重的调整由于按第39.1款规定的变更导致原定合同中的权重不合理时，监理人应与承包人和发包人协商后进行调整。37.4其他的调价因素除在专用合同条款中另有规定和本条各款规定的调价因素外，其余因素的物价波动均不另行调价。37.5承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未能按专用合同条款中规定的完工日期内完工，则对原定完工日期后施工的工程，在按第37.1款所示的价格调整公式计算时应采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。若按第20.2款规定延长了完工日期，但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工，则对延期期满后施工的工程，其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格指数。38法规更改引起的价格调整相关的合同范本·弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·电力建设工程施工合同·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·水利水电工程施工协议书·装修施工协议书在投标截止日前的28天后，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第37条规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。十七、变更39变更39.1变更的范围和内容（1）在履行合同过程中，监理人可根据工程的需要指示承包人进行以下各种类型的变更。没有监理人的指示，承包人不得擅自变更。①增加或减少合同中任何一项工作内容；②增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款规定的百分比；③取消合同中任何一项工作（但被取消的工作不能转由发包人或其他承包人实施）；④改变合同中任何一项工作的标准或性质；⑤改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；⑥改变合同中任何一项工程的完工日期或改变已批准的施工顺序；⑦追加为完成工程所需的任何额外工作。（2）第39.1款（1）项范围内的变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和不影响其原定的价格时，不予调整该项目的单价。2024年供水工程施工合同常用版（二）合同编号：XXXXXX甲方：（甲方名称）联系地址：电话：传真：邮编：乙方：（乙方名称）联系地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方拟委托乙方进行供水工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿的原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵守并共同履行：第一条合同目的本合同的目的是明确甲方委托乙方进行供水工程施工的范围、标准、质量要求、工期和支付方式等事项，确保供水工程的顺利进行和双方合法权益的保护。第二条工程内容甲方委托乙方进行的供水工程施工主要包括但不限于以下内容：1.供水管线的布置、安装及连接；2.水泵站的建设、设备安装和调试；3.水源地的准备和建设；4.供水设备的采购、安装和调试；5.相关配套设施的建设、设备安装和调试；6.工程质量检测和验收。第三条工程标准和质量要求1.供水工程应符合国家相关标准和规范的要求，工程施工质量应达到设计要求；2.施工过程中应严格遵守相关安全操作规程，确保施工安全；3.工程竣工后，乙方应进行工程质量检测，并提交相关检测报告；4.工程竣工后，甲方有权组织验收，验收合格后支付相应款项。第四条施工工期和进度管理1.合同工期为从合同签订之日起，至工程完工验收合格之日止，具体工期为（具体工期），甲方有权要求乙方按照合同约定的工期完成工程；2.如因不可抗力等原因导致工程进展延期，乙方应及时向甲方报告并提交进度调整方案；3.如乙方未能按时完成工程，每延期一天，乙方应按照合同总价款的百分之（具体延期费用百分比）向甲方支付延期费用；4.乙方应按照甲方的要求及时提供工程进展报告，并配合甲方在施工期间进行现场巡查和监督。第五条合同价款和支付方式1.本合同总价款为（具体总价款）人民币，甲方应按照以下支付方式支付给乙方：（1）合同签订后，甲方应支付合同总价款的百分之（具体支付比例）作为合同预付款；（2）工程完成验收合格后，甲方应支付合同总价款的百分之（具体支付比例）作为工程竣工验收款；（3）甲方对乙方提供的工程质量检测报告和验收资料进行确认后，支付合同总价款的百分之（具体支付比例）作为工程质保金；（4）工程质保期满并完成所有质保工作后，甲方支付合同总价款的百分之（具体支付比例）作为质保金。2.合同金额以人民币计算，支付方式为银行汇款。款项支付的具体账户信息将由乙方提供给甲方。第六条保证和保险1.乙方应提供工程施工过程中的全面保险，保障工程的安全施工和责任。2.乙方对施工过程中可能发生的人身伤害和财产损失承担全部责任，甲方不承担由此引起的法律责任。第七条违约责任1.任何一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任，并赔偿对方因此而发生的全部损失；2.如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工直至甲方支付相应款项；3.如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方进行返工或补救，并要求乙方承担延期费用和相应损失。第八条不可抗力1.如因不可抗力因素，如自然灾害、战争等导致工程无法按时完成，双方可协商解决或根据相关法律法规的规定进行调整；2.如因不可抗力因素导致工程无法实施，本合同自动终止，双方不承担违约责任。第九条争议解决1.在合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；2.如无法协商解决，任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼，接受法律的裁决。第十条合同