2024年建设工程承包合同参考样本（2篇）

第3页共3页2024年建设工程承包合同参考样本发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。１.工程名称：＿＿＿＿＿＿２.工程地点：＿＿＿＿＿＿３.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。４.承包内容：５.建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。６.工程价款和费用的结算依据和付款办法：（１）……（２）……７.工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日８.工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日９.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。１０.甲方主要义务：（１）……（２）……１１.乙方主要义务（１）……（２）……１２.违约责任：（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（４）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。１３.本合同附件：共＿＿＿份１４.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。１５.本合同正本两份，双方各执一份。副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日2024年建设工程承包合同参考样本（二）建设工程承包合同甲方：（委托人名称）住所：（委托人住所）法定代表人：（委托人法定代表人名称）联系人：（委托人联系人名称）联系电话：（委托人联系电话）乙方：（承包人名称）住所：（承包人住所）法定代表人：（承包人法定代表人名称）联系人：（承包人联系人名称）联系电话：（承包人联系电话）鉴于甲方拥有相关建设项目的承建权，乙方具备完成该项目的能力和资格，甲、乙双方根据平等、自愿的原则达成以下协议，共同遵守并履行：一、工程概况1.工程名称：（填写工程名称）2.工程地点：（填写工程地点）3.建设单位：（填写建设单位名称）4.工程规模：（填写工程规模）5.工程内容：（填写工程具体内容）6.工程进度计划：（填写工程进度计划）二、合同范围1.本合同的合同范围包括但不限于以下内容：（1）项目前期筹备工作；（2）工程设计；（3）工程施工；（4）工程验收和移交；（5）其他合同约定的工作。2.具体工程范围、进度和要求详见附件《工程进度计划》。三、合同价款及支付方式1.合同价额：（填写金额，以大写和小写双方一致为准）2.价款支付方式：甲方应按以下方式支付价款：（1）合同签订后，甲方向乙方支付预付款XX%（以大写和小写双方一致为准）作为项目启动资金；（2）工程完成后，甲方应按工程量、质量、进度等要求，分期向乙方支付工程进度款；（3）工程竣工验收合格后，乙方向甲方提出工程总结报告，并提供有关资料，甲方应在XX日内结算并支付尾款。四、工期1.本项目总工期为（填写工程总工期）天。2.工期计算起止时间为（填写工程工期起止时间）。五、质量保证和验收标准1.乙方对工程质量承担完全责任，保证工程符合国家有关法律、法规和标准的要求。2.甲方依法组织对工程质量进行验收，验收标准按照国家相关技术标准和设计要求执行。乙方应保证工程达到验收标准，并承担因工程质量不合格而产生的相关责任和费用。六、违约责任1.乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权向乙方提出书面通知，并要求乙方在XX日内补救和完工。如乙方逾期仍未按时履行，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。2.甲方如未按合同约定支付价款，乙方有权向甲方提出书面通知，并要求甲方在XX日内支付相应款项及滞纳金。如甲方逾期仍未支付，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。七、知识产权和保密条款1.工程设计文件、图纸等一切技术资料的知识产权归甲方所有。2.双方在本项目执行过程中产生的商业机密和技术秘密等保密信息，双方都应予以保密并在合同期限结束后继续履行保密义务。八、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议应由双方友好协商解决；协商不成的，可以依法提请有管辖权的人民法院解决。九、其他事项1.本合同所填写的各项内容，包括附件，都是本合同的组成部分，具有同等的法律效力。2.本合同自双方正式签字盖章之日起生效，并具有法律