2024年工程项目施工内部承包合同模板（二篇）VIP

第3页共3页2024年工程项目施工内部承包合同模板发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。经双方协商，甲方将_____工程交由乙方施工。为了加强企业内部管理，明确甲、乙双方的权利和义务，兼顾国家、集体、个人三者利益，依照《合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目工程承包的有关事项达成一致，订立本合同。一、承包工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、工程价款：4、付款方式：二、承包内容：三、承包方式：四、承包费用：1、乙方按照甲方与建设单位竣工决算的本合同承包工程范围的工程款总额（含人工费材料、管理费及税费等）的____%向甲方交纳承包费用。承包费用不包括税费，税费由乙方据实承担。2、甲方根据每次收到的工程款额预提____%，工程竣工结算后再据实结算承包费用和税费，多退少补。3、甲方与建设单位的计价方式以甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》以及相关补充协议为准。五、工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。本工程工期为____天(日历天)，计划开工时间：____年____月____日，计划完工时间：____年____月____日。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。六、工程质量、安全生产、文明施工目标及责任：1、工程质量目标：必须严格按照施工图和设计变更通知单施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》，尊重和服从业主、监理单位及甲方人员的管理、监督与指挥，对工程质量全面负责，工程质量目标合格。若发生工程质量事故，由乙方全额承担其赔偿和相应的责任。2、安全生产目标：强化本施工队伍的安全教育，严格按操作规程施工，乙方对本工程的安全全面负责，确保安全事故频率在_____以下，无重大伤亡事故发生。出现伤亡事故由乙方全额承担。3、文明施工目标：乙方应按文明施工要求组织施工，服从项目部统一协调管理，对现场的文明作业全面负责。4、若因不服从现场管理或管理不善，造成不良影响，由乙方承担由其引起的全部经济损失。七、甲方义务：1、办理工程质量监督、工商、税务、施工许可证手续，费用由乙方承担。2、指导、监督乙方安全生产、文明施工、施工质量，协调现场各项管理。3、负责技术指导，组织各类技术培训。4、工程完工时，及时组织人员验收；及时支付合同价款，不得无故拖延。八、乙方义务：1、全面履行承包合同的全部条款。2、服从和接受甲方各职能部门的检查、指导、监督。3、对本工程的质量，文明施工，安全生产负全面责任。4、工程技术资料必须与工程形象进度同步，工程竣工时，必须提供完整的技术资料和竣工图。5、不得拖欠劳务工资。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。九、违约责任：乙方必须对工程质量、文明施工、安全施工、合同工期等目标进行承诺，在施工中若发现其达不到要求，甲方有权终止合同，合同终止日以前因履行本合同所发生的债权、债务均由乙方承担，甲方不承担连带责任。十、解决争议因合同履行发生争议，双方可协商解决，协商不成的，均可向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。十一、其它：1、未尽事宜，另行协商。2、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。3、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等效力。甲方：住所：代表人：联系方式：签订地点：签订时间：____年____月____日乙方：住所：责任人：联系方式：签订地点：签订时间：____年____月____日2024年工程项目施工内部承包合同模板（二）合同编号：XXXX-XXXXX甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于乙方具备从事工程施工的资质和能力，甲方拟授予乙方某工程项目的内部承包，并经双方协商达成一致意见，本着平等互利、共同发展的原则，达成如下合同：第一条合同的目的本合同的目的是明确双方在工程项目施工中的权利和义务，保障项目顺利进行和双方的合法权益。第二条项目基本情况甲方委托乙方承包的项目为（项目名称），项目地点为（项目地点），项目总造价为（项目总造价）。第三条工程内容1.乙方承包的工程范围包括但不限于：（详细列举工程内容）2.乙方应按照相关法律法规和施工规范要求，完成工程项目的设计、采购、施工、安装、调试等全部工作。第四条工程期限1.乙方应按照约定的工期进行工程建设，确保工程项目按时、高质量完成。2.工程期限为（工期），自合同签订生效之日起算。第五条合同价款1.合同价款为人民币（金额大写）（￥小写），包括所有费用。2.甲方按照工程进度和质量验收的标准，按阶段支付合同价款。乙方应提供相应的财务报表和付款申请，甲方进行审核后，按照约定的支付方式和时间支付合同价款。第六条付款方式1.甲方按工程进度和质量验收标准，进行分期支付。2.甲方支付合同价款方式为（支付方式），具体支付时间为（支付时间）。第七条工程质量与验收1.乙方应按照设计要求和相关法规，保证工程项目的合理设计、合格施工，并确保工程质量达到相关验收标准。2.乙方应配合甲方进行阶段性和最终验收，如发现质量问题，应立即进行整改。3.乙方应承担因施工质量问题引发的责任和赔偿，并承担因此引发的所有费用。第八条保密条款1.双方应对合同中涉及到的商业秘密、技术资料和其他机密信息予以严格保密，未经书面同意，不得向第三方透露、泄露。2.合同终止后，双方仍应继续履行保密义务。第九条争议解决1.双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；若协商不成，可依法向有关仲裁机构或人民法院提起诉讼。2.仲裁地点为（仲裁地点），仲裁语言为中文。第十条合同的解除和终止1.本合同在下列情况下可以解除或终止：（1）双方协商一致解除或终止；（2）合同约定的工程期限届满；（3）合同约定的工程发生无法克服的困难或不可抗力事件，无法完成工程项目；（4）双方发生严重违约行为；（5）其他根据相关法律法规规定的原因。2.合同解除或终止后，