2024年商品房买卖合同专业版（6篇）

第2页共2页2024年商品房买卖合同专业版甲方(卖方)：_____身份证号：_____电话：_____乙方(买方)：_____身份证号：_____电话：_____根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上。为房屋买卖有关事宜，经双方协商，订立合同。如下：一、房屋状况：(按《房屋所有权证》填写)1、甲方所拥有的坐落于_____房屋，建筑面积为____平方米，其现用途为_____。2、甲方已于房屋所有证号为：_____。3、甲方已于用证，国有土地使用证号为：________________。4、甲方自愿将上诉房屋所有权及所属土地使用权转让给乙方，乙方自愿购买该房屋。甲方保证上述房屋所有权及土地使用权无财产纠纷和债权债务纠纷，否则，由甲方承担一切法律责任。二、房屋价款：买卖双方同意按套计价，该房屋总价款为_____(____元整)三、付款方式：四、房屋支付：甲方应于办理房屋立契过户之日起____日内按合同约定将房屋交付给乙方。五、甲乙双方权利义务：1、在办理产权过户手续时，所产生的费用，一切由甲方负责。2、房屋交付前所发生的39;所有费用均由甲方承担。六、甲乙双方若出现法律纠纷，可向房屋所在法院进行起诉。七、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议为本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。八、合同经甲、乙双方签字之日起生效。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方_____乙方_________年____月____日____年____月____日2024年商品房买卖合同专业版（2）商品房买卖合同甲方：(卖方)地址：法定代表人：电话：乙方：(买方)地址：法定代表人：电话：鉴于甲方是一家合法注册的房地产开发商，具有开发商品房的资质和权利；乙方是一家合法注册的企业，具有购买商品房的经济实力和信誉保证；根据国家法律法规，双方自愿达成以下买卖合同，共同遵守并履行。第一条商品房信息1.1房产名称：____________________（以下简称房产）1.2房屋坐落地：____________________1.3房屋面积：_____________平方米1.4使用权性质：商品住宅1.5建筑结构：___________________1.6合同总价款：___________________第二条买卖义务2.1甲方保证房产所有权清晰，无纠纷。2.2甲方承诺按照国家有关法律法规和规划要求建设，保证房产质量达到相应标准。2.3甲方应当将已完成的房屋交付给乙方，并确保现有的设施、附件和相关配套设施的使用完好。2.4乙方应当按照协议规定的时间支付合同总价款，同时承担相关税费和费用。第三条交房与验收3.1甲方应在本合同约定的交房期限内将房产交付乙方。3.2乙方在收到房产后，应当进行验收，并出具书面验收报告。第四条价格和付款方式4.1合同总价款为__________________。除合同约定外，不另收取任何费用。4.2乙方应在本合同签订后的五日内，向甲方支付合同总价款的10%作为定金。4.3定金支付完成后的六个月内，乙方应向甲方支付剩余合同总价款的50%。4.4乙方应在房产交付时，向甲方支付剩余合同总价款的40%。4.5乙方违约延迟支付合同总价款的，按日计算违约金，违约金的计算标准为合同总价款的万分之五。第五条风险和保险责任5.1自本合同签订之日起，甲方承担坐落在房产上的一切风险。5.2自乙方收到房产之日起，乙方承担房产上的一切风险。5.3自乙方收到房产之日起，乙方应自行购买相关保险，保障房产的安全、债权保险。第六条违约责任6.1任一方违反本合同的约定，引起对方损失的，应承担相应的违约责任和赔偿责任。6.2本合同任何一方在履行本合同过程中违反国家法律法规的，则该方承担相应的法律责任和赔偿责任。第七条争议解决7.1本合同的解释及执行应遵循中华人民共和国的法律法规。7.2双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。第八条其他条款8.1本合同正本一式___份，甲乙双方各执___份，具有同等的法律效力。8.2本合同自双方代表签字后生效，至甲方交付房产并完成所有权登记手续后终止。8.3本合同的附件包括但不限于：房产登记证书、规划许可证、建设工程规划许可证等相关文件。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：附件：1.房产登记证书复印件；2.规划许可证复印件；3.建设工程规划许可证复印件；4.设计方案复印件；5.交房通知书。2024年商品房买卖合同专业版（3）商品房买卖合同甲方：（出售方）地址：法定代表人：联系电话：身份证号码：乙方：（购买方）地址：法定代表人：联系电话：身份证号码：鉴于甲方是商品房的合法所有者，愿意将该商品房出售给乙方，并且乙方愿意购买该商品房，双方达成以下协议：第一条商品房信息1.1根据国家规定，该商品房属于商业用途的住宅商品房，位于（地址），总建筑面积为（建筑面积）平方米，所在楼层为（楼层），房屋所有权证号为（证号）。1.2该商品房已经取得国家有关部门的预售许可证，并且与房屋所有权证号相符。1.3该商品房的附属设施包括但不限于：停车位、电梯、绿化带等。1.4该商品房的售价为人民币（金额）元整，乙方按照约定的付款方式支付给甲方。第二条购房款支付方式2.1乙方向甲方支付购房款的方式为（支付方式），具体分期支付方式以及每个阶段的支付金额如下：（支付方式详细描述，请包含支付时间、金额等信息）2.2甲方收到乙方支付的购房款后，应提供相关支付证明，并及时办理过户手续，将房屋所有权证办理过户给乙方。第三条房屋过户手续3.1甲方在收到乙方支付的购房款后，应立即联系当地不动产登记机构办理房屋过户手续。3.2房屋过户手续办理完成后，甲方应将房屋所有权证书办理移交给乙方，并将乙方的姓名、身份证号码等信息办理变更手续。3.3房屋过户手续办理的费用由甲方承担。第四条商品房的交付4.1商品房的交付时间为本合同签订之日起（时间）个工作日内完成。4.2商品房的交付应符合国家相关规定，包括但不限于：交付时的装修、建筑质量等。4.3乙方应当在收到商品房的同时，对商品房进行验收，如发现存在问题应及时通知甲方，并要求甲方进行修复。第五条不可抗力与争议解决5.1因不可抗力因素导致本合同无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时书面通知对方，并协商解决。5.2双方如因履行本合同发生争议，应通过友好协商或者依法申请仲裁解决。第六条其他约定6.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。6.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（期限），如有超期需要延长，需经双方协商一致。甲方：（签字）乙方：（签字）日期：日期：2024年商品房买卖合同专业版（4）合同编号：【具体编号】甲方：【出售方名称】身份证号码：【身份证号码】联系地址：【联系地址】电话：【联系电话】乙方：【购买方名称】身份证号码：【身份证号码】联系地址：【联系地址】电话：【联系电话】根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方经友好协商一致，经出卖方提供的《商品房销售情况书》查看，买卖双方达成以下协议：一、商品房信息及价款：1.商品房坐落地点：【具体地址】2.商品房建筑面积：【XX】平方米3.商品房产权单位：【产权单位名称】4.商品房价格：人民币【XX】元整（大写：人民币【数字大写】元整）二、权利和义务：1.甲方承诺所售商品房系合法所有，无任何第三人占有、查封、冻结等情况。2.乙方必须按照约定时间及价格支付商品房价款。三、交付日期和方式：1.甲方应在双方签订本合同后7日内将商品房交付给乙方。2.商品房交付标准为符合商品房验收标准。四、违约责任：1.任何一方未能按照约定履行义务，应承担违约责任，根据实际损失承担相应的赔偿责任。五、争议解决：1.本合同如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，提交【具体仲裁机构】仲裁。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________签订日期：【具体日期】（以下空白处为合同双方印鉴栏）甲方印鉴：__________乙方印鉴：__________2024年商品房买卖合同专业版（5）-环保验收条款维持原状；-消防验收标准修改为“公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证”；-删除《建设工程质量监督报告》。本报讯(记者蒋悦飞通讯员穗房宣)本报昨日文章《广州买楼网签近期接近于0》报道新版商品房合同可能存在的问题，得到广州市房管局的关注和认可。昨日广州市房管局召开新闻发布会，公布____月____日以来的3天时间，“阳光家缘”网上正式签约14份。新版商品房买卖合同涉及的交楼三条，环保验收条款维持原状，消防验收标准修改为“公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证”，删除《建设工程质量监督报告》。“与_____版商品房买卖合同的交房条件相比，_____版商品房买卖合同最大的特点之一就是严格了开发商的交房条件。”广州市房管局新闻发言人黄文波表示，欢迎社会各界多提宝贵意见。关于个别媒体反映开发商提出交房时取得商品房的《建设工程质量监督报告》、《建设工程消防验收合格意见书》和《环保验收合格证》有困难的问题，黄文波一一作出解释。关于环保验收问题：黄文波表示，“交房前，商品房须取得环保部门意见是一定要严格执行的”。关于排水许可证：根据水务部门意见，在交房时取得排水许可证是可以办到的。同时，_____版商品房买卖合同第十五条列明的资料中并非必须要《环保验收合格证》，而是“环保部门出具的认可文件或准许使用文件”。对于个别项目办理《环保验收合格证》确有困难的，持环保部门认可文件或准许使用文件也可视为符合交房条件。关于消防验收问题：_____版商品房买卖合同将第十五条中的(四)公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》修改为(四)公安消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。2024年商品房买卖合同专业版（6）卖方（下称甲方）：_____买方（下称乙方）：_____甲方按照《中华人民共和国城市房地产管理法》等规定，已合法取得_____地块____平方米国有土地使用权，土地使用权年限自____年____月____日至____年____月____日止，甲方在上述土地上建设的商品房项目名称为_____，座落_____，项目总平面见附件1。甲乙双方经协商一致，就上述项目之商品房买卖，订立本契约。第一条标的第1款乙方向甲方购买上述商品房中____幢____单元____室房屋（下称该房屋）；该房屋使用功能为_____（住宅／办公／商业）。该房屋主体建筑总层数_____层，其中_____米以下_____层，_____米以上_____层；属框架框架／框剪／砖混）结构，层高_____米。该房屋建筑面积____平方米，其中套内建筑面积____平方米，公用分摊面积____平方米。计入上述共有公用分摊面积的共有部位详见附件2；虽未计入上述共有公用分摊面积但归全体业主共有公用的房屋和建筑部位详见附件3。除附件2、3所列项目以外的配套房屋、建筑归甲方所有，甲方可依法行使权利但权利人应当按规划设计用途使用该房屋、建筑物、不得擅自改变其用途。与该房屋正常使用直接关联的公共配套设施及其标准见附件4，该房屋的套型及分层平面位置见附件5，装修装饰及设备标准见附件6。第2款本契约所称该房屋，包括其占用土地范围内国有土地使用权，该房屋的土地面积在乙方办理国有土地使用权登记时由政府主管部门核定。第3款甲方已申领_____第____号《____市商品房预售许可证》，依法可以销售该房屋。第二条价格第1款乙方购买该房屋以建筑面积计算，单价为____元／平方米，房款合计（大写）____元整（小写：_____），币种为人民币。第2款乙方除上述房款外，对取得附件3所列项目的共有权不再另行支付价款。第三条定金及其处理办法第1款乙方应于____年____月____日前向甲方支付定金（大写____元）（小写：____元），币种为人民币。第2款甲乙双方履行契约时，定金按下列第_____种方式处理：1.在乙方履行附件7最后一次付款时，充抵房款。2.在空白时，甲方一次性返还乙方。第四条付款方式及时间第1款乙方按照本契约附件7载明的付款方式和时间向甲方支付房款。第2款如乙方违反本契约附件7的约定，乙方承担下列第_____种违约责任；但甲方解除本契约的除外：1.按照中国人民银行同期贷款利息，向甲方支付未付到期房款逾期间的违约金。2.按照每万分之五计算，向甲方支付未付到期房款逾期期间的违约金。3._____第3款（以下适用于一次性付款）经甲方催告后30天内，乙方仍未支付到期房款，且未付到期房款的金额达到总房款式50％的，甲方有权解除本契约，并按下列第_____种方式处理：1.甲方于解除本契约后15天内将已付房款退还乙方，定金不返还或乙方按总房款的3％向甲方支付赔偿金。2._____（以下适用于分期付款）经甲方催告后30天内，乙方仍未支付到期房款，且未付到期房款的金额达到总房款20％的，甲方有权要求乙方支付全部房款或解除本契约，甲方解除本契约时，按下列第1种方式处理：1.甲方于解除本契约后15天内将已付房款退还乙方，定金不返还；乙方按总房款的3％向甲方支付赔偿金。2._____（以下适用于其他付款方式）甲乙双方解除本契约时，按以下约定处理：1.就付款方式的期限以及迟延付款所应承担的责任须明确约定，以防产生纠纷无约可依。2.如果选择按揭的方式支付房款，注意约定如贷款不获银行批准时的解决办法和处理方式。第五条（本条适用于预售商品房）预售款的专用第1款该房屋竣工前，《_____》商品房的预售款应用于有关该房屋的工程建设，由开户银行监管。第2款甲方